На выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: «Строительство технологических объектов транспортно-пересадочных узлов ОАО «мкжд» на Малом кольце
Скачать 0.56 Mb.
|
8.8. Генеральный подрядчик вправе: 8.8.1. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором. 8.8.2. Обращаться к Заказчику с запросами в целях надлежащего исполнения обязательств по Договору. 8.8.3. В случае внесения Заказчиком в Техническое задание (Приложение №1 к Договору) каких-либо изменений, требующих выполнения дополнительного объема или вида работ, не предусмотренных ранее условиями Договора, Генеральный подрядчик вправе приступить к выполнению таких работ только после письменного согласования стоимости таких изменений с Заказчиком. 8.8.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 9.1 Генеральный подрядчик гарантирует качество выполнения работ, в том числе: 9.1.1. Соответствие разрабатываемой проектной документации Техническому заданию, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчиком и другим действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, условиям настоящего Договора. 9.1.2. Своевременное устранение за свой счет недостатков в проектно-сметной документации, , включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на Объектах, для которых разрабатывалась проектно-сметная документация. 9.1.3. Генеральный подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектно-сметной документации и данных изыскательских работ. 9.1.3.1. При обнаружении недостатков в проектно-сметной документации или в изыскательских работах Генеральный подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать проектно-сметную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, а также нести ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора. 9.2.Генеральный подрядчик гарантирует, что: - передаваемые Заказчику по настоящему договору результаты работ не приводят к нарушению исключительных прав других лиц; - права на результаты работ по настоящему Договору не передавались третьим лицам; - результаты работ не обременены обязательствами перед третьими лицами. 9.3. Право собственности на разработанные проектную документацию, в том числе исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Генеральным подрядчиком по настоящему Договору, принадлежит Заказчику. Право собственности Заказчика возникает с даты подписания Сторонами соответствующих актов приемки, указанных в разделе 6 настоящего Договора. 9.4 Исключительное право на разработанную по настоящему Договору проектную документацию принадлежит Заказчику после принятия работ по соответствующему этапу Договора (либо в случае досрочного расторжения Договора по любым из оснований – с момента подписания акта сдачи-приемки работ по Договору) и передаётся от Генерального подрядчика автоматически, при подписании соответствующих актов. Заказчик вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, полученные по настоящему Договору, по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а также распоряжаться исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности, полученные по настоящему Договору в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 9.5. Заказчик имеет право на передачу разработанной по настоящему Договору проектной документации (в т. ч. для использования другими лицами, для переработки и в соответствии с другими целями) третьим лицам без согласия Генерального подрядчика. 9.6. Сохранять конфиденциальность сведений, полученных вследствие выполнения работ по настоящему Договору. К конфиденциальным сведениям относятся: предмет и результат работ по настоящему Договору, а также любые сведения, полученные Генеральным подрядчиком от Заказчика вследствие исполнения своих обязательств и классифицированные как конфиденциальные сведения. 9.7. При выполнении работ по настоящему Договору, включая договоры (контракты) с субподрядчиками, распространении информации о них для целей, выходящих за рамки Договора, Заказчик и Генеральный подрядчик обязаны соблюдать требования по сохранению конфиденциальности. 9.8. Раскрытие такой информации третьим сторонам может осуществляться Заказчиком и Генеральным подрядчиком только при наличии письменного согласия другой стороны. 9.9. Информация о результатах интеллектуального труда, полученных Генеральным подрядчиком вне рамок договора, но использованных для его выполнения, может распространяться Заказчиком только в рамках договора, а в случаях, выходящих за его рамки, - только с письменного согласия Генерального подрядчика. В этом случае, при передаче результатов работ по настоящему Договору, Генеральный подрядчик отдельно оговаривает перечень информации, передаваемой Заказчику, подпадающей под действие настоящего пункта. Во всех остальных случаях использования интеллектуального труда, связанного с исполнением настоящего Договора и результатами работ по настоящему Договору, стороны руководствуются положениями пункта 9.3 настоящего Договора. 9.10. Заказчик обязан обеспечить правовую и иную необходимую защиту технологии и коммерческих тайн Генерального подрядчика и наоборот. 9.11. Генеральный подрядчик по настоящему Договору гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Генеральным подрядчиком проектно-сметной документации. 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 10.1. При нарушении Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Договора на срок свыше 2 (Двух) месяцев, Заказчик по письменному требованию Генерального подрядчика уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченных Работ за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от суммы, подлежащей к уплате. 10.2 Генеральный подрядчик несет ответственность за сроки, полноту и надлежащее качество работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного в соответствии с разработанной по настоящему Договору проектной документации. Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленными законодательством к данному виду работ и объектам ТПУ, настоящим Договором и Техническим заданием к Договору (Приложение № 1). 10.3. За нарушение установленных по Договору сроков начала и окончания выполнения работ или отдельных этапов Заказчик имеет право требовать с Генерального подрядчика уплаты пени, а Генеральный подрядчик обязан эти требования Заказчика удовлетворить и выплатить Заказчику пени в размере: - 1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки выполнения работ (включая нарушение промежуточных сроков) с первого по сороковой рабочий день включительно; - 5% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки выполнения работ (включая нарушение промежуточных сроков), начиная с сорок первого рабочего дня. Под нарушением сроков выполнения работ понимается нарушение начальных, промежуточных или конечных сроков выполнения работ, установленных настоящим Договором, Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору). 10.4. В случае превышения сроков выполнения работ более чем на 60 рабочих дней, Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. 10.5. В случаях, когда работы по Договору выполнены Генеральным подрядчиком с нарушением качества, отступлениями от Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками (в том числе в связи с нарушением объёма выполненных работ, предусмотренных Календарным планом, являющимся Приложением № 3 к настоящему Договору), Генеральный подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 15% от стоимости работ, в которых выявлены недостатки, а также устранить выявленные недостатки в соответствии с требованиями настоящего Договора. 10.6. В случаях, когда Генеральный подрядчик не выполнил какую – либо из обязанностей (за исключением обязанностей, ответственность за нарушение которых установлена в настоящем разделе), предусмотренных настоящим Договором, Заказчик имеет право потребовать с Генерального подрядчика уплаты штрафа в сумме 100 000 (сто тысяч) рублей за каждое нарушение своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, а Генеральный подрядчик обязан эти требования удовлетворить. 10.7. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки в результатах работ в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, либо Генеральный подрядчик неоднократно (то есть два и более раза) нарушил условия настоящего Договора и (или) не исполнил письменные указания Заказчик, направленные Генеральному подрядчику, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. 10.8. В случаях существенного отступления Генеральным подрядчиком от работ, предусмотренных условиями настоящего Договора и приложениями к нему, и/или в случаях не устранения в срок, установленный Заказчиком существенных недостатков (либо если недостатки являются неустранимыми), возникших в результате выполненных работ, либо если Генеральным подрядчиком неоднократно (то есть четыре и более раза) были нарушены условия настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке. Генеральный подрядчик несет ответственность за надлежащее выполнение любого договора (контракта) с субподрядчиками (подрядчиками, исполнителями, поставщиками и другими третьими лицами), заключенного им в рамках настоящего Договора. Невыполнение субподрядчиками (третьими лицами) обязательств перед Генеральным подрядчиком не освобождает последнего от выполнения обязательств перед Заказчиком. 10.9. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренных положения пунктов 12.2.1 - 12.2.9 настоящего Договора, Генеральный подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30 % от стоимости всех работ по настоящему Договору (пункт 3.1 настоящего Договора) в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Генеральным подрядчиком одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и требования об уплате штрафа. 10.10. Уплата пени, штрафов, сумм в счет возмещения убытков, включая упущенную выгоду не освобождают стороны от выполнения принятых обязанностей и обязательств. Начисленные суммы пени, штрафов, убытков и упущенной выгоды Заказчик вправе удержать из сумм, подлежащих выплате Генеральному подрядчику по настоящему Договору при условии направления Заказчиком претензии и наличия согласия либо отсутствия ответа в установленный срок со стороны Генерального подрядчика. 10.11. Генеральный подрядчик не несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором, если нарушение установленных по Договору сроков выполнения работ по Договору произошло в связи с неисполнением Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 10.12. Генеральный подрядчик несёт ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представляемых Застройщику документах. 10.13. Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору в случаях, указанных в пункте 8.3.1 Договора, имеет право обратить взыскание на обеспечение исполнения Договора, в том числе в части предоставляемых гарантий качества услуг, независимо от применения мер гражданской ответственности в виде неустойки (пени, штрафа), установленных настоящим Договором. 10.14. Генеральный подрядчик обязан возместить причиненный вред, ущерб, выплатить штрафы и т.п. платежи, предусмотренные условиями настоящего Договора в установленные сроки. 11.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору. 11.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. 11.3. Отношения по Договору прекращаются по завершению Гарантийного срока с учетом его продлений. 11.4. В случае предъявления Заказчиком в Арбитражный суд города Москвы искового заявления о расторжении Договора, его действие приостанавливается до вступления в законную силу конечного судебного акта по делу, за исключением обязательств Генерального подрядчика по консервации Объектов. 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 12.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в соответствии с одностороннем отказом от исполнения Договора, в случаях предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором. 12.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и применить к Генеральному подрядчику меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренных настоящим Договором, в следующих случаях: 12.2.1. Установлением недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Генеральным подрядчиком на этапе проведения открытого конкурса, указанного в преамбуле настоящего Договора, которые могли повлиять на его допуск к участию в открытом конкурсе. 12.2.2. Недостатки в работах являются существенными и неустранимыми; 12.2.3.Неоднократных (четыре и более раза) нарушений Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора; 12.2.4.В случае установления факта предоставления недостоверной банковской гарантии/поручительства; 12.2.5. Внесения без предварительного письменного согласования с Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость и/или сроки строительства Объекта; 12.2.6.Прекращение действия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации проектирования, предусмотренного в соответствии с п. 8.2.1 Настоящего Договора, исключение Генподрядчика из членов саморегулируемой организации, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Генподрядчика на производство работ; 12.2.7. Установления факта проведения ликвидации Генерального подрядчика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании его банкротом и открытии в отношении его конкурсного производства; 12.2.8. Непредставления Генеральным подрядчиком нового договора поручительства или банковской гарантии в обеспечение обязательств по настоящему Договору, в срок, установленный п. 8.3 настоящего Договора, в случае, если Поручитель/Гарант перестанет соответствовать требованиям, установленным п.п. 8.3.3, 8.3.4 настоящего Договора; 12.2.9. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ. 12.3. Если при расторжении Договора до момента подписания Акта приемки выполненных работ Генеральный подрядчик не подтвердил фактически выполненными работами денежные средства, полученные от Заказчика по Договору, Генеральный подрядчик обязан вернуть указанные денежные средства Заказчику в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней с момента предъявления соответствующего требования, а также передать разработанную проектную документацию по Акту. 12.4. В случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе одной из Сторон, она обязана уведомить о своем намерении другую Сторону не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора. В уведомлении указывается дата расторжения договора. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Выполнение работ прекращается либо с даты получения Генеральным подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, либо с даты направления Генеральным подрядчиком Заказчику уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 12.5. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Договора, уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора направляется не позднее, чем за 10 (десяти) календарных дней до даты отказа от исполнения договора, указанной в таком уведомлении. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Заказчика об отказе от исполнения Договора. Генеральный подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ. 12.6. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, за исключением гарантийных обязательств Генерального подрядчика, предусмотренными разделом 9 настоящего Договора и обязательств Генерального подрядчика по выплате неустойки, предусмотренной п. 10.9 настоящего Договора. При этом, во всяком случае, расторжение Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до дня расторжения Договора. 12.7. В случае, если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в части выполнения Генеральным подрядчиком указанных работ. 12.8. В случае расторжения договора по любым из оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором, Генеральный подрядчик должен передать результаты незавершённой работы, все материалы, наработки, а также исключительные права на результаты незавершённой работы Заказчику или лицу, указанному Заказчиком, в том числе для продолжения выполнения работ, являющихся предметом настоящего Договора. В этом случае, на результаты незавершённой работы распространяются правила, установленные настоящим Договором. |
Похожие:
 | Методические рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных... |  | Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а... |
| Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а... | | Предметом закупки является право на заключение договора на выполнение работ (оказание услуг), указанных в извещении о закупке, а... |
| Наименование Заказчика: Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного... | | Ооо «Славнефть-Красноярскнефтегаз» приглашает Вас сделать предложение (оферту) на выполнение работ: «Разработка проектной документации... |
| Документация открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке рабочей документации, выполнение... | | «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение... |
| Документация открытого запроса предложений по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по объектам ОАО «Янтарьэнерго»... | | Пм 02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов |