Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» азовский бассейновый филиал утверждаю
Скачать 0.54 Mb.
|
| Раздел 5. Проект договора Договор №_______ на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы блочно-контейнерной автоматизированной электростанции и сопутствующего технологического оборудования для обеспечения бесперебойной работы объектов, расположенных на Южном молу порта Таганрог г. Ростов-на-Дону "__" __________ 2012 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», в лице директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Филиппова Валерия Борисовича, действующего на основании Положения об Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт» и Доверенности от 01.07.2011г., именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставить блочно-контейнерную автоматизированную электростанцию Р88-1.2 мощностью 88 кВа, 2-ой степени автоматизации на базе дизель-генераторной установки (ДГУ) в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к договору) и выполнить работы по монтажу, пуско-наладке и комплексному опробованию всего поставляемого оборудования. 1.2. Работы по данному договору включают: 1.2.1. Доставка блочно-контейнерной автоматизированной электростанции Р88-1.2 мощностью 88 кВа, 2-ой степени автоматизации на базе дизель-генераторной установки (ДГУ) на место ее монтажа - производственно-ремонтная база (ПРБ) Таганрогского управления АБФ ФГУП «Росморпорт», находящееся по адресу: 347922, г.Таганрог, Комсомольский спуск, д.2-2 и расположенное на территории Таганрогского порта, Южный мол – отделено от береговой части порта 63-мя метрами портовой акватории. 1.2.2. Разработка рабочего проекта на размещение, монтаж и пуско-наладочные работы. 1.2.3. Поставка сопутствующего технологического оборудования и материалов для монтажа блочно-контейнерной автоматизированной электростанции Р88-1.2. 1.2.4. Монтаж блочно-контейнерной автоматизированной электростанции Р88-1.2 и сопутствующего технологического оборудования. 1.2.5. Выполнение пуско-наладочных работ на смонтированной блочно-контейнерной автоматизированной электростанции Р88-1.2 (в том числе испытания смонтированного электрооборудования). 1.3. Работы должны быть закончены к «___» _________ 2012 года и подписаны акты приемки-сдачи выполненных работ. 1.4. Поставщик обязуется сдать блочно-контейнерную автоматизированную электростанцию Р88-1.2, готовую к эксплуатации, в установленном законодательством РФ порядке и условиями настоящего Договором. 1.5. Заказчиком по Договору выступает Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», который на основании предоставленных ему в установленном порядке полномочий имеет право на оплату стоимости работ и оборудования, осуществление контроля за ходом Работ, технического надзора за производством работ, согласование и решение всех вопросов, связанных с производством работ, подписание документов, относящихся к ходу работ. 2. Стоимость (цена) договора 2.1. Цена настоящего договора составляет ________________________________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (_________%) ________________________ (_______________________________________________), что подтверждается спецификацией. 2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему договору. 3. Порядок оплаты 3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Поставщика счёта после подписания договора, Заказчик обязуется перечислить на счет Поставщика предоплату в размере 30% (тридцати %) от цены, предусмотренной пунктом 2. настоящего договора, в качестве аванса по данному договору. 3.2. После поставки оборудования на объект его монтажа Поставщик оформляет накладную по форме ТОРГ-12, счет-фактуру и выставляет счёт на оплату в размере 50% (пятидесяти %) от цены, предусмотренной п. 2. настоящего договора, который оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после получения счёта и счёта-фактуры Поставщика. 3.3. Окончательный расчет в размере 20% от стоимости Договора, указанной в п.2 настоящего договора, производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу и пуско-наладке оборудования на основании счёта и счёта-фактуры Поставщика. 4. Обязательства сторон по договору 4.1. Поставщик обязуется: 4.1.1. Осуществить поставку и монтаж оборудования согласно п. 1 настоящего договора не позднее «___» _________ 2012, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты. 4.1.2. Выполнить работы, указанные в п. 1 настоящего договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией. 4.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему договору. 4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному Заказчиком адресу. 4.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности. 4.1.6. Представить Заказчику в полном объеме техническую документацию (рабочий проект на размещение, монтаж и пуско-наладочные работы) и исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование, все необходимые инструкции по эксплуатации оборудования. 4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Заказчиком, на условиях поставки. Поставка сопровождается актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки-передачи. 4.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему договору Поставщик представляет Заказчику акт приемки-сдачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приемки-сдачи выполненных работ отдельной строкой. При выставлении счет-фактур в строке «Грузополучатель и его адрес» указывается - «Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт», 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Володарского, 76/23А»; в строках «Заказчик» и «Адрес» указывается - «ФГУП «Росморпорт», 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7»; в строке «ИНН/КПП покупателя» указывается - «7702352454/616243001» Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает и утверждает акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке работ. В случае непредставления мотивированного отказа в 5-дневный срок с момента представления Поставщиком акта Заказчику акт считается принятым и подлежит оплате Заказчиком. 4.1.9. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Заказчику Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8. 4.1.10. Несмотря на подписание акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора. 4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее 3 дней с даты подписания перечня доработок. 4.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Заказчика. 4.1.13. Не передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия ФГУП «Росморпорт». 4.2. Заказчик обязуется: 4.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с п. 2 настоящего договора. 4.2.2. Принять поставленное и установленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1 настоящего договора. 4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору: 4.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т.п.); 4.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания. 4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему договору. 4.2.5. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ. 4.2.6. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2.7. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади. 5. Ответственность сторон 5.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов. 5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения работ по причинам, за которые Заказчик не несет ответственности, то Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости оборудования и (или) стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 0,1% от цены настоящего договора. 5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Заказчика. 5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему договору либо в случае расторжения договора по вине Поставщика он возвращает Заказчику сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п. 3.1, плюс пеня в размере, определяемом в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Заказчиком актов сдачи-приемки оборудования и работ. Кроме того, Поставщик возмещает Заказчику убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения договора. 5.5. Если Заказчик не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от суммы просроченного, надлежащего к оплате по настоящему договору платежа за каждый день просрочки, но не более 30% от цены договора. 5.6. Задержка, возникшая по вине Заказчика и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки. 5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим договором, возмещается Поставщиком за свой счет. 5.8. Если в процессе выполнения работ Поставщик поставит оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или по требованию Заказчика компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ. 5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России. 5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон они будут рассматриваться Арбитражным судом Ростовской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6. Гарантии 6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему договору в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине. 7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов. 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 7.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение 20 календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса. 7.4. В случае расторжения договора стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным оборудованием и фактически выполненными объемами работ. 7.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств. 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону с указанием сведений о характере обстоятельств и срока, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, также обязана в течение 14 (четырнадцати) календарных дней предоставить официальное подтверждение компетентных органов о возникновении и действии указанных обстоятельств. 8.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая другой Стороне извещения, предусмотренные пунктами 8.2. и 8.3. настоящего Договора, утрачивает право ссылаться на данные обстоятельства, как на форс-мажорные. 9. Прочие условия 9.1. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения работ по настоящему договору. 9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора. 9.3. Содержание настоящего договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех сторонах. 9.4. Настоящий договор с приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый договор сторон относительно изложенного предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан сторонами. 9.5. Настоящий Договор составлен на ___ листах на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10. Реквизиты и подписи сторон:
|
Похожие:
 | Заместитель директора по безопасности мореплавания Азовского бассейнового филиала фгуп «Росморпорт» | | Открытый запрос предложений (№абф 39-12) на право заключения договора добровольного страхования (каско) средств наземного транспорта... |
| ... | | Открытый запрос предложений в электронной форме №абф 89-15 на право заключения договора добровольного медицинского страхования (дмс)... |
| Открытый запрос котировок в электронной форме № абф 108-18 на выполнение работ по поверке и техническому обслуживанию метеорологических... | | Абф 69-18, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договоров на... |
 | Электронный аукцион (№ачбф-та-04-2017) на получение права использования программ для ЭВМ для нужд Таманского управления Азово-Черноморского... | | Электронный аукцион (№ачбф-та-27-17) по выбору организации на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) дгу группы судс и... |
| Электронный аукцион (№ачбф-н-09-17) по выбору организации на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории нежилого... | | Электронный аукцион (№ачбф-е-39-2017) на поставку сервера комплекса инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности... |