Пункт 1
|
Сведения о заказчике
|
Наименование:
|
Некоммерческая организация Фонд «Региональный оператор Республики Башкортостан» (далее - Фонд)
|
Юридический адрес:
|
450001, г. Уфа, ул. Бессонова, 2а
|
Телефон/факс:
|
(347) 216-32-65, 216-32-48
|
Адрес интернет-сайта:
|
www.kapremont02.ru
|
Адрес электронной почты:
|
regoper-torgi@mail.ru
|
Контактные
лица (должность):
|
По общим вопросам проведения конкурса:
См. извещение
По техническим вопросам:
См. извещение
|
Пункт 2
|
Форма торгов, предмет конкурса, объем выполняемых работ
|
Форма торгов
|
Конкурс
|
Предмет конкурса
|
Право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: См. извещение
|
Объем выполняемых работ
|
Указано в разделе IV «Техническое задание» настоящей конкурсной документации
|
Пункт 3
|
Место, условия и сроки выполнения работ
|
Место выполнения работ
|
См. извещение
|
Условия выполнения работ
|
В соответствии с технически заданием и условиями исполнения договора. Работы должны производиться согласно утвержденных и действующих строительных норм, и правил, стандартов и технических условий.
|
Срок выполнения работ
|
С момента заключения договора до 01.12.2014 года (в соответствии с техническим заданием конкурсной документации)
|
Пункт 4
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
Начальная (максимальная) цена договора
|
См. извещение
|
Пункт 5
|
Форма, сроки и порядок оплаты
|
Форма оплаты
|
Безналичный расчет
|
Сроки и порядок оплаты
|
Согласно проекта договора (см.Раздел V)
|
Пункт 6
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем (подрядчиком)
|
Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителем (подрядчиком)
|
Российский рубль
|
Пункт 7
|
Требования к участникам конкурса
|
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению капитального ремонта многоквартирных домов.
Участник на момент подачи заявки должен отвечать следующим требованиям:
• Непроведение ликвидации или процедур банкротства участника конкурса;
Неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день подачи предложения на участие в конкурсе;
Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках конкурса;
Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми) и деловой репутацией;
• Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии (разрешения, СРО) на выполнение видов деятельности в рамках Договора) и т.д.
|
Пункт 8
|
Место, дата и время окончания срока подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе
|
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу
|
НОФ «Региональный оператор Республики Башкортостан»
450001, г. Уфа, ул. Ст. Халтурина, 28, каб. 511
|
Cрок подачи заявок на участие в конкурсе
|
См. извещение
|
Заявки на участие в конкурсе подаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 09.00 до 16.00 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) время уфимское. Срок подачи заявок 20 календарных дней. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, не принимаются к рассмотрению.
|
Пункт 9
|
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками
|
Место вскрытия конвертов на участие в конкурсе состоится по адресу
|
См. извещение
|
Дата и время вскрытия конвертов на участие в конкурсе
|
См. извещение
|
Пункт 10
|
Место, дата и время оценки, сопоставления заявок и подведение итогов конкурса
|
Оценка, и подведение итогов конкурса состоится по адресу
|
См. извещение
|
Дата и время оценки, сопоставления заявок и подведения итогов конкурса
|
См. извещение
|
Пункт 11
|
Требования к форме и составу заявки на участие в конкурсе
|
Документы, включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в конкурсе
|
Для участия в конкурсе организации, индивидуальные предприниматели подают заявку (1 оригинал,1 - электронная копия на USB-носителе (флэш-карте) или компакт-диске) в следующем составе:
Опись документов (в соответствии с Формой №1 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Заявка на участие в конкурсе (в соответствии с Формой №2 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Нотариально заверенная копия Устава участника;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Анкета участника (в соответствии с Формой №3 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Копии свидетельств о допуске/сертификатов соответствия на выполнение работ;
Информационное письмо о сроке деятельности организации;
Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее одного месяца со дня размещения извещения о проведении Конкурса;
Справка об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, выданная не ранее одного месяца со дня размещения извещения о проведении Конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия);
Сведения о наличии производственной технической базы (в соответствии с Формой №4 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Копии рекомендательных писем, отзывов за последние 2 года;
Бухгалтерский баланс за последний календарный год;
Декларация о соответствии основным требованиям (в соответствии с Формой №5 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Сведения о квалификации персонала (в соответствии с Формой №6 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Сведения о наличии опыта выполнения аналогичных работ за последние 2 года (в соответствии с Формой №7 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Ценовое предложение (в соответствии с Формой №8 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Сведения о возможности применения современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ; (письмо в свободной форме с указанием применяемых технологий)
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности);
Согласие субъекта на обработку персональных данных (в соответствии с Формой №9 Раздела III настоящей конкурсной документации);
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса данная сделка является крупной.
Согласие с условиями договора (в соответствии с Формой №10 Раздела III настоящей конкурсной документации).
Документы в составе тома заявки должны располагаться строго в указанной последовательности.
Участник конкурса имеет право в любое время до даты проведения конкурса отозвать поданную заявку.
|
Пункт 12
|
Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются
|
- заявка заверена ненадлежащим образом: отсутствует подпись уполномоченного лица, печать участника конкурса;
- представление участником конкурса неполного комплекта документов, предусмотренных в качестве приложения к заявке, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;
- превышение цены заявки над начальной максимально допустимой ценой, указанной в извещении;
- представление участником конкурса в заявке недостоверных сведений.
|
Пункт 13
|
Обеспечение заявки
|
Обеспечение заявки
|
Не требуется
|
Пункт 14
|
Конкурс объявляется комиссией несостоявшимся
|
Конкурс объявляется комиссией несостоявшимся в следующих случаях:
|
- к объявленной дате проведения отбора подрядных организаций не поступило ни одной заявки;
- всем участникам конкурса отказано в допуске к участию в конкурсе по результатам рассмотрения заявок;
- к конкурсу допущена только одна заявка.
|
Если к конкурсу допущена только одна заявка
|
В случае, если к конкурсу допущена только одна заявка, конкурс признается несостоявшимся и договор заключается с участником конкурса, подавшим эту заявку. В случае уклонения такого участника от заключения договора проводится повторный конкурс.
|
Пункт 15
|
Критерии отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома
|
Критерии оценки конкурсных заявок
|
1. Наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также сертификатов соответствия (при проведении работ, указанных в Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном Приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624 (с последующими изменениями)).
2. Наибольший срок деятельности подрядной организации в сфере оказания услуг по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
3. Наличие положительных отзывов о работе подрядной организации.
4. Отсутствие у подрядной организации задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, иной задолженности.
5. Непроведение ликвидации подрядной организации или отсутствие решения арбитражного суда о признании подрядной организации банкротом и открытии конкурсного производства.
6. Возможность применения современных, в том числе энергосберегающих, технологий при выполнении работ.
7. Наличие в штате подрядной организации квалифицированного инженерного и инженерно-технического персонала.
8. Процент уступки от начальной максимально допустимой цены договора подряда, указанной в извещении о проведении конкурса.
9. Наличие собственной производственной технической базы, в том числе находящейся в аренде или в пользовании по иным основаниям, установленным законодательством.
10. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о подрядной организации, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа подрядной организации – юридического лица.
|
Пункт 16
|
Обеспечение исполнения договора
|
Обеспечение исполнения договора
|
Не требуется
|
Пункт 17
|
Срок подписания договора подряда
|
Срок подписания договора
|
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола по результатам конкурса заключается договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
|
В случае отказа от заключения договора подряда:
|
Если победитель конкурса уклонился от заключения договора заказчик заключает договор подряда с участником, заявке которого присвоен второй номер.
Если участник, заявке которого присвоен второй номер уклонился от заключения договора то проводится повторный конкурс.
|
