ЧАСТЬ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор №_____
на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
г. Тула «____»_________20__г.
Заказчик __________________________ в лице __________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________ в лице ________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований гражданского законодательства и иного законодательства Российской Федерации и Тульской области, на основании результатов проведения открытого конкурса (протокол от___________________), заключили настоящий договор (далее - договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресам: _______________________________________________________(далее - объекты) в соответствии с условиями настоящего договора, технической и сметной документацией (приложение №_), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. договора, своими силами или с привлечением субподрядных организаций.
1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость работ по договору составляет ________ (_________) рублей, в том числе НДС (для подрядчика с общим режимом налогообложения) ____________ рублей.
Стоимость по каждому многоквартирному дому составляет:
__________________________________________________________ рублей;
(адрес дома)
__________________________________________________________ рублей;
(адрес дома)
__________________________________________________________ рублей.
(адрес дома)
2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящей статьи стоимость работ увеличению не подлежит.
Стоимость работ может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим договором объемов работ и иных условий исполнения договора.
2.3. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, ремонтных работ, расходов на эксплуатацию машин и оборудования, заработную плату, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин и сборов, других накладных расходов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы по настоящему договору на основании актов приемки работ, подписанных Сторонами, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный настоящим договором срок.
2.5. Оплата выполненных и принятых работ производится Заказчиком в течение 30 банковских дней со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком актов о приемке выполненных работ.
2.6. Основанием для оплаты работ является подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ (форма № КС-2) без претензий Заказчика, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки работ без претензий Заказчика, предъявленные на оплату Заказчику счет и счет-фактура.
2.7. Расчеты за выполненные работы между Подрядчиком и Заказчиком производятся с применением к стоимости работ в актах выполненных работ понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены настоящего договора на начальную (максимальную) цену договора, указанную в документации об открытом конкурсе.
2.8. Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.9. Окончательный расчет между Сторонами производится после передачи Заказчику исполнительной документации по всем объектам, в отношении которых проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим договором.
2.10. Авансирование работ по договору не предусмотрено.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору:
- начало работ – _____________ 20___ года.
- окончание работ – __________ 20___ года.
3.2. Фактической датой окончания работ является дата подписания актов о приемке выполненных работ по всем объектам, в отношении которых проводились работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим договором, и передачи Заказчику исполнительной документации.
3.3. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику. Производить работы в полном соответствии с утвержденной сметной документацией, строительными нормами и правилами.
4.1.2. Во время проведения работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, а также выполнять требования правил благоустройства.
4.1.3. Обеспечить своевременное устранение своими силами и за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в соответствии с пунктом 5.3. настоящего договора, а также в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.
4.1.4. Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования.
4.1.5. По требованию Заказчика в течение двух дней предоставлять сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество используемых материалов и оборудования, информацию о ходе ремонтных работ.
4.1.6. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров подряда с субподрядчиками с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.
4.1.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за деятельность субподрядчиков в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.
4.1.8. Вывезти до дня подписания акта сдачи-приемки работ, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество.
4.1.9. Обеспечить вывоз строительного и другого мусора, возникшего в ходе производства работ по капитальному ремонту, в течение двух календарных дней с момента его образования.
4.1.10. Осуществлять ведение журнала производства работ по каждому объекту, в отношении которого проводятся работы по капитальному ремонту в соответствии с настоящим договором. Журнал должен находиться на объекте в течение всего срока работ и по первому требованию предоставляться Заказчику и органу строительного контроля. В журнале отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.1.11. В случае наступления любых неблагоприятных последствий у третьих лиц, в связи с выполнением работ Подрядчиком в период их проведения, и в течение срока исковой давности самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами.
4.1.12. Сдать результат выполненных работ Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (формат КС-3) и акта сдачи-приемки работ.
4.1.13. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе:
- акты на скрытые работы;
- сертификаты на применяемые материалы и оборудование.
4.1.14. Письменно известить Заказчика в течение 5 (пяти) дней о готовности объекта к приемке выполненных работ.
4.1.15. Выполнить иные обязанности, предусмотренные настоящим договором или действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Заказчиком и Подрядчиком актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акта сдачи-приемки работ при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ и передачи исполнительной документации.
4.2.2. Вправе привлекать с письменного согласия Заказчика для выполнения отдельных видов работ по настоящему договору субподрядчиков, оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком.
4.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Оказывать необходимое содействие Подрядчику в ходе выполнения работ.
4.3.2. Принять результат выполненных работ у Подрядчика по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.
4.3.3. Оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.
4.3.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.4.2. Приостанавливать работы, выполняемые Подрядчиком, либо субподрядными организациями в случае:
- нарушения технологии выполняемых работ;
- несоответствия выполняемых работ проектным решениям и действующим нормативным документам;
- несоответствия выполняемых работ утвержденной проектно-сметной документации;
- грубых нарушений правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию или документацию, связанную с выполнением работ.
4.4.4. Требовать устранения дефектов, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором.
4.4.5. Привлекать к выполнению работ другие организации в случае отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки в период выполнения работ и гарантийного срока. Приемка таких работ оформляется актом (форма КС-2), стоимость работ выставляется Подрядчику в качестве возмещения понесенных расходов.
4.4.6. Требовать возмещения расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ.
5.2. Заказчик обязан в течение двадцати рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении работ принять выполненные работы, либо мотивированно отказаться от приемки выполненных работ.
5.3. При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат выполненных работ, или иных недостатков выполненных работ, Сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком.
5.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин, по требованию любой из Сторон настоящего Договора в десятидневный срок должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - все стороны поровну.
5.5. Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.
5.6. Приемка выполненных работ может осуществляться поэтапно с оплатой за фактически выполненные работы.
5.7. Скрытые работы принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за два рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.
5.8. Окончательно по настоящему договору работы считаются выполненными со дня подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), акта сдачи-приемки работ Заказчиком и Подрядчиком и передачи исполнительной документации в трех экземплярах.
5.9. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует:
а) надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.
б) качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами, правилами и техническим заданием Заказчика;
в) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в соответствии с пунктом 5.3. настоящего договора.
6.2. Гарантийный срок на результаты выполненных по договору работ составляет три года с момента окончательного выполнения работ в соответствии с пунктом 5.8. настоящего договора.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
6.4. Заказчик должен письменно известить Подрядчика об обнаруженных в течение гарантийного срока недостатках. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно.
Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения.
При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.
6.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков, а также вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика.
6.6. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, смерч и другие, официально признанные стихийные бедствия, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
7.2. С момента наступления таких обстоятельств действие договора отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, причем по требованию другой Стороны должен быть представлен документ, удостоверяющий факт наступления указанных обстоятельств. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему договору и на срок исполнения обязательств.
7.4. Работы, фактически выполненные до наступления обстоятельств непреодолимой силы, подлежат оплате.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ, предусмотренного пунктом 3.1. настоящего договора, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени.
Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от уплаты предусмотренного настоящим договором штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств.
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.3. При обнаружении нарушений Подрядчиком своих обязательств, в том числе предусмотренных пунктами 4.1.8; 4.1.9; 4.1.12; 4.1.13; 5.4. настоящего договора, Заказчик письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения.
В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней со дня составления акта выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % от стоимости Договора.
Сумма штрафа, начисленная в соответствии с настоящим договором, взимается из средств представленного Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего договора.
Выплата штрафа не освобождает Подрядчика от уплаты пени за просрочку исполнения своих обязательств.
Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение указанного обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Уплата пени и штрафа по договору не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренного пунктом 2.5. настоящего договора, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в виде пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему договору. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Пени устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты пени.
8.6. За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 2 % (два процента) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.
8.7. Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.
8.8. Уплата пени, штрафов, а также возмещение убытков производится Подрядчиком по письменной претензии Заказчика в течение 7 (семи) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего договора в форме безотзывной банковской гарантии на сумму_______ (_______) рублей _____ копеек, эквивалентную 30% от стоимости договора.
9.2. Срок возврата обеспечения исполнения договора, представленного Подрядчиком не должен превышать 30 банковских дней после полного исполнения настоящего договора.
9.3. Случаями, когда Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения настоящего договора, выступают факты возникновения гражданско-правовой ответственности Подрядчика перед Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком обязательств по договору, включая неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по договору, а именно:
- невыполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору;
- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ не по вине Заказчика;
- нарушение Подрядчиком сроков устранения обнаруженных недостатков по выполненным работам;
- некачественное выполнение Подрядчиком предусмотренных настоящим договором работ.
9.4. В случаях, установленных пунктом 9.3. настоящего договора, Заказчик обращает взыскание на обеспечение исполнения договора независимо от применения мер гражданско-правовой ответственности, предусмотренных разделом 8 настоящего Договора.
9.5. Порядок выплаты денежных средств по представленному Подрядчиком обеспечению исполнения настоящего договора (в форме договора поручительства, безотзывной банковской гарантии), устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Тульской области.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего договора, предупредив Подрядчика за 7 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым в следующих случаях:
- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на две недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- задержки Подрядчиком предоставления обеспечения исполнения договора более чем на 10 дней с даты подписания Сторонами договора;
- в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору;
- аннулирования лицензий Подрядчика на строительную деятельность.
11.3. В случае расторжения настоящего договора, стоимость работ, выполненных на момент его расторжения, подлежит оплате в соответствии с пунктом 2.5. настоящего договора, на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта сдачи-приемки работ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. Дата подписания договора является исходной для расчета имущественных санкций для Сторон в случае нарушения условий договора.
12.2. Истечение срока договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора, а также от ответственности за его нарушение.
12.3.Стороны вправе по обоюдному согласию вносить изменения и дополнения в настоящий договор, путем составления дополнительных соглашений, оформленных в письменном виде, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
12.4. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
12.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Приложения к настоящему Договору:
Приложение № __ – сметная документация на ________ листах.
Приложение № __ – акт сдачи-приемки работ на ____ листе.
13.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: Подрядчик:
Приложение №-__ к договору
от ___________ 20__г. № _____
АКТ СДАЧИ–ПРИЕМКИ РАБОТ
___________________________________
В соответствии с Договором от _________ 20__ г. №________, подрядная организация ___________________________________ выполнила свои договорные обязательства по объекту: _______________________________________________ в полном объеме.
По всем работам произведены все замеры, проверено качество выполненных работ.
Фактические объемы соответствуют объемам, включенным в акт сдачи–приемки работ.
Подрядчиком предоставлены акты на скрытые работы (наименование работ, номер акта, дата) _____________________________________________
Подрядчиком предоставлены сертификаты соответствия на материалы (наименование материала, номер, дата) ______________________________________________________ .
Подрядчиком предоставлены товарные накладные на материалы (номер, дата) __________________________________________________________________.
Подрядчиком передана исполнительная документация по каждому виду выполненных работ, а именно:
_________________________________________________________________________________________________________________.
Претензии по качеству выполненных работ __________________________________________________________________.
Претензии по срокам выполненных работ __________________________________________________________________.
Акт составлен в 2-х экземплярах, по одному для Заказчика, Подрядчика.
Заказчик:____________________________________________
Подрядчик:___________________________________________
|
|
ЧАСТЬ VII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:
Тульская область, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 77а,
Тульская область, г. Тула, ул. Циолковского, 12,
Тульская область, г. Тула, переулок Н.Руднева, 13/25,
Тульская область, г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-17/73,
Тульская область, г. Тула, переулок Садовый, д. 9а,
Тульская область, г. Тула, переулок Садовый, д. 9г,
Тульская область, г. Тула, ул. Л.Толстого, д. 122.
Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании расчетной сметной стоимости объектов по видам работ. Сметы рассчитаны на основе обоснованных затрат ресурсов, необходимых для выполнения работ, которые прошли проверку в Государственном учреждении Тульской области Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве.
Начальная (максимальная) цена контракта с учетом НДС составляет: 13 696 367,92 рублей.
Сметы и ведомости ресурсов представлены в части V настоящей конкурсной документации. |
