Федеральное государственное унитарное предприятие «росморпорт» мурманский филиал «Утверждаю» Директор Мурманского филиала фгуп «Росморпорт»
Скачать 1 Mb.
|
| РАЗДЕЛ IV. Проект договора Договор № ________
Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мурманского Филиала ФГУП «Росморпорт» Пархоменко Владимира Ивановича, действующего на основании Положения о филиале и Доверенности ________________________ с одной стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________________ действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов открытого запроса предложений, протокол № ____ от «___» _________ , заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить комплекс работ по капитальному ремонту фасада здания Управления Мурманского морского порта , расположенного по адресу: г.Мурманск, Портовый проезд,19 (объект ФГУП «Росморпорт» инв. №101), именуемый в дальнейшем – «Объект», в соответствии с условиями настоящего договора и Техническим заданием (Приложение №1) , а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат выполненных работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего договора. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1. настоящего договора, за свой риск, своим иждивением (своими материалами, своими силами и средствами).
2.1. Цена настоящего Договора согласно Расчету договорной цены (Приложение №3 к Договору) составляет в твердых ценах ________(__________) рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость 18%- ________(__________)рублей ___ копеек. 2.2. В цену договора включены все затраты связанные с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе: стоимость работ, налоги и сборы, установленные в Российской Федерации, накладные расходы, стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, затраты на уборку мусора, вывоз и утилизацию отходов, временные сооружения, затраты на удорожание работ, выполняемых в зимнее время, страхование рисков, сметная прибыль, компенсация всех издержек и непредвиденных расходов, связанных с рисками Подрядчика, другие лимитированные и прочие затраты. 2.3. Считается, что Подрядчик до подписания Договора ознакомился с техническим заданием на выполнение работ, имеющейся документацией по объекту, требованиями Заказчика к объемам и качеству работ и применяемых материалов и не имеет замечаний, влияющих на стоимость Работ. 2.4. В случае отсутствия необходимости выполнения части работ, учтенных в Техническом задании и сметах, Заказчик обязан в течение 5 дней уведомить об этом Подрядчика. При этом стоимость Договора уменьшается на стоимость не подлежащих выполнению работ. Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к Договору, подписываемым уполномоченными представителями Сторон. 3. Обеспечение исполнения Договора 3.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик до подписания Договора предоставил Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, на сумму _______________ (___________________) рублей (указывается сумма в размере не менее суммы аванса указанного в пункте 4.1. настоящего Договора) и сроком действия до ___________ 2015 года (указывается последнее число месяца следующего за месяцем, в котором истекает срок выполнения Работ). Банк и текст безотзывной банковской гарантии предварительно согласован с Заказчиком. 3.2. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства по выполнению Работ в срок, указанный в п. 5.1. настоящего Договора, Подрядчик обязуется за свой счет оформить и не позднее чем, за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия безотзывной банковской гарантии, указанной в пункте 3.1.настоящего Договора, предоставить Заказчику дополнительное обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, на тех же условиях, что и ранее выданная безотзывная банковская гарантия. Дополнительное обеспечение исполнения настоящего Договора предоставляется на период с даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения исполнения Договора, до даты, согласованной с Заказчиком, а в случае, когда такая дата Заказчиком не согласована, срок его действия должен составлять не менее 3 (трех) месяцев с даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения исполнения Договора. 3.3. Текст безотзывной банковской гарантии, оформляемой Подрядчиком в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком не позднее, чем за 20 дней до даты окончания срока действия ранее выданного обеспечения исполнения настоящего Договора. 3.4. В случае отзыва Центральным банком Российской Федерации у банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию, указанную в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Договора, лицензии на право осуществления банковских операций, Подрядчик обязуется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты отзыва лицензии у банка представить заказчику новую безотзывную банковскую гарантию на тех же условиях, что и ранее переданная Подрядчиком Заказчику безотзывная банковская гарантия. При этом Подрядчик обязуется своевременно согласовать с Заказчиком банк, которым будет выдана безотзывная банковская гарантия. 4.Порядок и условия платежей по договору 4.1. Заказчик, при условии получения от Подрядчика оригинала безотзывной банковской гарантии, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента получения счета от Подрядчика на сумму аванса, выплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от Цены Договора, что составляет _______________(______________)рублей ____копеек, в том числе НДС 18%.________________(_________________) рублей_____копеек. 4.2. Зачет авансового платежа производится в счет оплаты выполненных работ. Сумма погашаемого авансового платежа отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и в счете на оплату. 4.3. Оплате подлежат работы, фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком. 4.4. Оплата выполненных работ осуществляется после завершения всех работ по Договору и сдачи объекта приемочной комиссии, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после получения Заказчиком счета-фактуры и счета, оформленных в соответствии с действующим законодательством и требованиями Минфина РФ. 4.5. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика. 4.6. Расчет производится только после устранения всех выявленных дефектов, недостатков и недоделок, возникших в ходе выполнения ремонтных работ. 4.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору Заказчик имеет право производить оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанной в соответствии с п.12.1 настоящего договора.. 5.Сроки выполнения работ 5.1. Срок выполнения Работ составляет _________ календарных дней: Датой начала выполнения Работ является дата подписания договора. Датой окончания выполнения Работ считается дата _________ .2015. 5.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии Календарным графиком (Приложение № 2 к настоящему Договору). 5.3. Подрядчик вправе закончить Работы раньше указанной в пункте 5.1 настоящего Договора даты при условии обеспечения соответствующего качества Работ, а Заказчик вправе принять результат Работы и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 6. Обязанности и права Подрядчика 6.1. До начала работ согласовать с Заказчиком порядок проведения работ на объекте, назначить приказами ответственного производителя работ и уполномоченное лицо, ответственное за осуществление строительного контроля. Копии приказов передать Заказчику. 6.2. В течение 15-ти календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик должен заключить Договор страхования строительных рисков от любых внезапных и непредвиденных событий на строительной площадке, связанных в том числе: а) с гибелью или повреждением работ, материалов, оборудования и иного имущества, являющегося предметом Договора на страховую сумму, равную цене договора; б) с причинением вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц вследствие проведения работ по строительству Объекта; в) с возмещением убытков от гибели или повреждения работ, части Объекта в результате дефектов строительных материалов, оборудования, ошибок проектирования, некачественно выполненной работы. Условия заключения договоров страхования Подрядчик предварительно и своевременно согласовывает с Заказчиком и передает ему заверенные копии этих договоров после их заключения. 6.3. Предварительно согласовать с Заказчиком: - технологическую карту на выполняемые работы и порядок ведения работ на объекте; - проект производства работ; - технические решения по обустройству входной группы; - предлагаемые к использованию материалы. 6.4. До начала работ Подрядчик обязан: - назначить своего штатного сотрудника на Строительной площадке, ответственного за обеспечение техники безопасности работ и охраны труда, а также за выполнение мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев среди персонала на Строительной площадке. Сотрудник должен иметь соответствующую квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями для принятия управленческих решений, направленных на соблюдение персоналом нормативно-правовых актов, содержащих государственные нормативные требования по охране труда, на выполнение профилактических мероприятий по предупреждению травматизма и негативного воздействия на окружающую среду; - подать Заказчику списки работников, задействованных в выполнении работ по настоящему договору и обеспечить прохождение работниками вводного инструктажа у специалиста по охране труда Заказчика. Наемные работники Подрядчика должны иметь при себе и предъявить представителю Заказчика и органам надзора (контроля) действующие удостоверения о прохождении обучения по профессии и допуск к выполняемой работе, удостоверения по проверке знаний требований охраны труда; - в целях предупреждения травматизма работников Заказчика и третьих лиц установить временное ограждение места производства строительных работ, обеспечить безопасное прохождение мимо ремонтируемого объекта, вывесить соответствующие предупреждающие плакаты (аншлаги) и знаки безопасности; - установить на территории порта (при необходимости) временные сооружения для обогрева рабочих, хранения материалов и оборудования, установить контейнеры для сбора отходов. Место установки согласовать с Заказчиками. - оформить за свой счет необходимое количество пропусков на территорию Мурманского морского торгового порта для работников и спецтехники, задействованных в выполнении работ по настоящему договору; - осуществить необходимые для выполнения работ временные присоединения к сетям электроснабжения по техническим условиям, выданным Заказчиком, без заключения договора на временное электроснабжение. Оплату электроэнергии производит Заказчик по показаниям приборов учета, передаваемых Подрядчиком. Сумма расходов на электроэнергию вычитается из цены Договора при окончательном расчете. При невозможности временного присоединения к электрическим сетям Подрядчик самостоятельно решает вопрос энергообеспечения производства работ по настоящему договору. 6.5. Направлять Заказчику подробные сведения о любом несчастном случае, аварийных ситуациях, произошедших на строительной площадке, немедленно начать самостоятельное расследование в соответствии действующим законодательством, уведомить (при необходимости и с учетом последствий) органы надзора (контроля). 6.6. Обеспечить во время выполнения работ на объекте соблюдение законо-дательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования в области охраны труда (в том числе при работах на высоте и на действующих электроустановках), пожарной и экологической безопасности. Осуществлять компенсационные платежи в бюджет за негативное воздействие на окружающую среду; 6.7. Подрядчик несет ответственность за допуск к работам на высоте с нарушением требований Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н), несоблюдение требований правил охраны труда и техники безопасности при работе со строительной техникой, другими машинами, механизмами, оборудованием и материалами, применяемых во впемя строительных работ, а также ответственность за несоблюдение принятых в Российской Федерации правил работы с грузоподъемными механизмами, включая назначение ответственного лица за безопасное перемещение грузов, выдачу нарядов-допусков, обучение и аттестацию специалистов Подрядчика; 6.8. Работы на высоте выполнять в строгом соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н). 6.9. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Подрядчик несёт материальную, финансовую или иную юридическую ответственность в соответствии с действующим законодательством. 6.10. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими СНиП и техническими условиями. 6.11. Подрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать к выполнению отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих свидетельства СРО о допуске к соответствующим видам работ, действующие до окончания срока действия договора. В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик несет перед Заказчиком все виды ответственности за выполненные привлеченными субподрядными организациями работы, а также за соблюдение требований правил техники безопасности и порядка выполнения работ на объекте работниками субподрядных организаций. 6.12. На все используемые при выполнении работ материалы, Подрядчик предоставляет Заказчику необходимые паспорта, сертификаты и т.п. Используемые материалы должны соответствовать СанПиН, требованиям пожарной безопасности, и сопровождаться копиями сертификатов и санитарно-эпидемиологических заключений на применяемые материалы, в случае, если данные требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. 6.13. Подрядчик осуществляет за свой счёт систематическую уборку строительной площадки, вывоз и утилизацию строительного мусора. До приемки работ Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему и Субподрядчикам оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, произвести вывоз и утилизацию отходов от разборки и демонтажа с предоставлением Заказчикам подтверждающих документов, а также произвести уборку прилегающей к объекту ремонта территории. 6.14.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. 6.15. Официально извещать Заказчика не позднее, чем за 2 дня о необходимости освидетельствования скрытых работ. В процессе производства работ Подрядчик представляет, а по окончании работ передаёт Заказчику фото- или видеоотчёты по выполняемым работам, акты на скрытые работы, паспорта и сертификаты на применяемые материалы. 6.16. Подрядчик обязан вести журнал производства работ по установленной форме, отражающий весь комплекс фактически выполненных Работ. Каждая запись в журнале заверяется Уполномоченным лицом Подрядчика. Журнал производства работ должен храниться на Объекте. Копия журнала должна быть передана представителю Заказчика по окончании Работ. Кроме того, Подрядчик обязан подготовить и передать Представителю Заказчика исполнительные чертежи Работ, отражающие все фактически выполненные Работы. Данные чертежи должны готовиться в ходе производства Работ и представляться Представителю Заказчика для проверки. 6.17. По окончании работ вместе с извещением о завершении работ и сдаче объекта приемочной комиссии Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации (чертежи, схемы, акты на скрытые работы, журналы работ, сертификаты, паспорта на материалы и т.д.) в одном печатном экземпляре и в электронном виде на СD диске. 6.18. Сдать Заказчику выполненные работы по акту в установленном порядке. 6.19. Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ условиям договора, техническому заданию, требованиям СниП и действующих норм, Подрядчик обязан по требованию Заказчика устранить недостатки (брак) за свой счет.
Для надлежащего исполнения настоящего договора Заказчик обязуется: 7.1. Обеспечить доступ Подрядчику к объекту, указанному в п.1.1 настоящего Договора. 7.2. Производить приёмку выполненных работ в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящего договора и осуществлять их последующую оплату в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 7.3.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. 7.4.Назначить своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за ходом, объемом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика выполнения работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия используемого оборудования условиям настоящего договора и в письменной форме уведомить об этом Подрядчика. 7.5.При осуществлении надзора и контроля за выполнением работ не вмешиваться в административно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 7.6 Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 7.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 7.8. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования , отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 8. Гарантии качества 8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему договору. 8.2.Срок гарантии на результаты работ устанавливается – ____ месяцев со дня подписания сторонами акта приёма-сдачи выполненных работ. 8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 15 рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы сторонами дополнительно. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. 8.4.При обнаружении дефектов и недоделок сторонами подписывается акт обнаруженных дефектов и недоделок. Срок возврата Подрядчиком подписанного с его стороны акта обнаруженных дефектов и недоделок составляет 2 рабочих дня с момента его получения. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, для составления соответствующего акта по фиксированию дефектов и недоделок и их характере. Порядок оплаты расходов на проведение экспертизы указан в п. 13.2. настоящего договора. 8.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, устранить указанные недостатки своими или привлеченными силами и средствами и потребовать от Подрядчика по своему выбору возмещения расходов Заказчика или третьих лиц на их устранение, либо безвозмездного устранения недостатков для обеспечения надлежащего качества результата работ, либо соразмерного уменьшения стоимости работ в установленный Заказчиком срок. 8.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. 9. Охранные мероприятия 9.1. Охрану находящихся на Объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ осуществляет Подрядчик. 10. Сдача и приемка выполненных работ 10.1. Сдача выполненных работ оформляется актами приемки работ (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3) в печатном виде. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке работ. 10.2. При сдаче работ Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных, для самого Заказчика и других лиц, последствиях несоблюдения соответствующих требований. 10.3. Подрядчик уведомляет Заказчика за 2 рабочих дня письменно о готовности объекта к сдаче. 10.4.Приемка отремонтированного объекта производится комиссией с участием уполномоченных представителей Заказчика, в течение двух рабочих дней, при отсутствии замечаний к качеству выполненных работ. Сдача выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. 10.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 10.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до окончательной сдачи его Заказчику лежит на Подрядчике. 11. Форс-мажор 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 11.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в связи с наступлением обязательств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3-х дней после начала их действия. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены справкой компетентных государственных органов. 12. Ответственность сторон 12.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику: - за нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных Договором, по вине Подрядчика пени в размере 0,1% от общей стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки; - за нарушение сроков устранения недостатков выполненных работ, предусмотренных п.6.3. Договора, - пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки. Заказчик имеет право производить оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 12.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные Подрядчиком работы, Заказчик несет ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации. 12.3. Подрядчик вправе, вместо возмещения ущерба, за который он несет имущественную ответственность, безвозмездно выполнить работы заново, устранить нанесенный материальный ущерб своими силами и средствами, восполнить урон за свой счет. 12.4. Подрядчик во всех случаях принимает срочные, возможные в конкретной ситуации, меры по минимизации нанесенного ущерба. 12.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 12.6. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируются виновной стороной. 12.7. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки (дефекты) результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 13. Разрешение споров между сторонами 13.1. При расторжении договора до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с оплатой Подрядчику фактического объема выполненных работ, подтвержденных документально. 13.2. Спорные вопросы между сторонами, возникшие по поводу недостатков выполненной работы или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из сторон. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению сторон – обе стороны в равных частях. 13.3. Спорные вопросы, не урегулированные путем переговоров между сторонами, разрешаются арбитражным судом Мурманской области, с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий – 15 рабочих дней с момента ее получения. 13.4. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт. 14. Особые условия 14.1.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не распространять каким-либо еще доступным третьим лицам способом сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон, кроме запросов государственных органов, которые вправе запрашивать данную информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 14.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по адресам сторон, указанным в настоящем Договоре, с получением под расписку соответствующими должностными лицами. 14.3.При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 15. Изменение и расторжение Договора 15.1.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут только при наличии законных оснований, в порядке требований, предусмотренных нормами Гражданского законодательства Российской Федерации и условиями, обусловленными данным договором. 15.2. Изменения и дополнения в условия настоящего Договора, необходимость внесения которых возникает в процессе его исполнения, оформляются дополнительными соглашениями к Договору, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 15.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания уполномоченными представителями Сторон. 16. Срок действия Договора и перечень приложений 16.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31.12.2015 г. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от полного исполнения своих обязательств.  16.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.16.3.Нижеследующие приложения являются неотъемлемыми и составными частями настоящего Договора: 16.3.1 Приложение № 1 – Техническое задание. 16.3.2 Приложение № 2 – Календарный график выполнения работ. 16.3.3 Приложение № 3 – Расчет Цены договора, локальные сметы. 17. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1 к договору № ___________ от «____» _______2015 г. Техническое задание на выполнение капитального ремонта фасада здания Управления Мурманского морского порта (объект ФГУП «Росморпорт» инв.№101), расположенного по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, д.19 В соответствии с разделом III документации
Приложение № 2 к договору № ___________ от «____» _______2015г. (составляется подрядчиком) ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по капитальному ремонту фасада здания Управления Мурманского морского порта (объект ФГУП «Росморпорт» инв.№101), расположенного по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, д.19 По форме №6 раздела V документации
Приложение № 3 к договору № ___________ от «____» _______2015 г. Расчет цены договора на выполнение капитального ремонта фасада здания Управления Мурманского морского порта (объект ФГУП «Росморпорт» инв.№101), расположенного по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, д.19
Обязательные приложения: Локальная смета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Открытый запрос предложений в электронной форме №абф 89-15 на право заключения договора добровольного медицинского страхования (дмс)... | | Абф 69-18, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договоров на... |
| Заместитель директора по безопасности мореплавания Азовского бассейнового филиала фгуп «Росморпорт» | | Открытый запрос предложений (влд 28-13-3) по выбору организации для выполнения работ по первоначальному освидетельствованию берегового... |
| Открытый запрос предложений (№абф 39-12) на право заключения договора добровольного страхования (каско) средств наземного транспорта... | | Открытый запрос котировок в электронной форме № абф 108-18 на выполнение работ по поверке и техническому обслуживанию метеорологических... |
 | Электронный аукцион (№ пф 05-17) среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций... | | Электронный аукцион (№ачбф-та-04-2017) на получение права использования программ для ЭВМ для нужд Таманского управления Азово-Черноморского... |
| Информационном сообщении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой... | | Электронный аукцион (№ачбф-та-27-17) по выбору организации на оказание услуг по техническому обслуживанию (ТО) дгу группы судс и... |