Ii форма котировочной заявки
Скачать 389.02 Kb.
|
| ЛОТ № 2 поставка переносного цифрового многоцелевого ультразвукового диагностического аппарата высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером Часть II Форма котировочной заявки
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА К ЗАПРОСУ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Мы, ______________________________________________________________ (полное наименование участника размещения заказа) полностью изучив документацию по запросу котировок, предлагаем поставить оборудование для нужд ФГУП «НИИПА» в соответствии с техническим заданием (к заявке должно быть приложено описание технических характеристик оборудования в соответствии с прилагаемым техническим заданием). В случае принятия нашего котировочного предложения, мы берем на себя обязательства по поставке переносного цифрового многоцелевого ультразвукового диагностического аппарата высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером в соответствии с условиями, указанными в документации о проведении запроса котировок, согласны с предложенными условиями платежа и обязуемся подписать договор на условиях, предусмотренных Документацией о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в нашей котировочной заявке.
Должность (подпись) _______ (ФИО) М.П. Часть III ПРОЕКТ ДОГОВОРА ______________ 2018г. Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт прикладной акустики" в лице генерального директора Зосимова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем "Заказчик", и ___________, в лице ________________, действующего на основании _______, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании Протокола подведения итогов запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку переносного цифрового многоцелевого ультразвукового диагностического аппарата высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером аукционной комиссии Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прикладной акустики» от «___» __________ 2018 года № ___ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить и принять переносной цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсноволновым, цветовым и энергетическим допплером (1 компл.) (далее – товар) в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, представленными в Приложении № 1 и 2 к Договору.
1.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 1.4. Поставляемый товар должен быть новым (т.е. не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). 2. Общая сумма Договора 2.1. Цена Договора составляет _______ (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) ________ (____________) рублей ____ копеек. 2.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость товара, расходы на тару, упаковку, сертификацию, доставку, погрузку-разгрузку, монтаж (сборку) товара, пуско-наладочные работы по вводу товара в эксплуатацию, технический инструктаж работников Заказчика специалистами, сертифицированными компанией-производителем товара, налоги, сборы и другие обязательные платежи. 2.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 3. Порядок расчетов 3.1. Расчеты за товар производятся следующим образом: Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора на основании выставленного счета производит предоплату в размере 30 % (тридцать процентов) цены Договора путем перевода денег на банковский счет Поставщика. Окончательная оплата в размере 70 % (семьдесят процентов) цены Договора производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения обязательств, установленных в п. 4.3, 4.10, при условии предоставления Заказчику счета, счета-фактуры, товарной накладной, а также после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, акта ввода в эксплуатацию, акта проведения технического инструктажа работников Заказчика. 3.2. Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. Срок и порядок поставки 4.1 Срок выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, включая доставку, монтаж (сборку) товара, пуско-наладочные работы по вводу товара в эксплуатацию, проведение технического инструктажа работников Заказчика составляет 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения Договора (далее - срок поставки). 4.2. Нарушение Поставщиком срока поставки товара более чем на 30 (тридцать) дней признается существенным и приравнивается к неоднократному нарушению сроков поставки. 4.3. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика по адресу: Тверская обл., Конаковский р-н, Дмитровогорское с/п в районе дер. Новое Домкино (Волжское отделение ФГУП «НИИПА»). Разгрузка Оборудования с транспортных средств и подъем на этаж осуществляется силами Поставщика. 4.4. Датой поставки товара является дата подписания Сторонами акта ввода товара в эксплуатацию. 4.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию. Риск случайного повреждения, утраты или гибели товара несет собственник товара. 4.6. Упаковка товара (каждого отдельного грузового места) должна обеспечить его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах. В каждом грузовом месте должен быть упаковочный лист с указанием товара, находящегося в этой упаковке. 4.7. Маркировка упаковки товара должна содержать: наименование, серийный номер, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. 4.8. Поставщик одновременно с передачей товара предоставляет Заказчику:
Указанная документация должна быть на русском языке. 4.9. Поставщик обязуется поставить товар свободным от любых прав третьих лиц, включая права, основанные на промышленной (интеллектуальной) собственности, свободным от любого обременения, включая таможенные и иные формальности, связанные с ввозом товара на территорию России. 4.10. Монтаж (сборка) товара, пуско-наладочные работы по вводу товара в эксплуатацию на рабочем месте и проведение технического инструктажа работников Заказчика должно быть проведено сертифицированными компанией-производителем товара специалистами за счет Поставщика в срок не более 2 (двух) недель с момента доставки товара. 5. Обязанности Сторон 5.1. Поставщик обязан: 5.1.1. В течение 3 (трех) дней с момента заключения Договора выставить Заказчику счет для перечисления предоплаты. 5.1.2. Произвести за счет собственных сил и средств поставку товара. Письменно (по факсу) уведомить Заказчика о дате и времени доставки товара не менее чем за три дня до предполагаемой даты доставки. 5.1.3. Произвести настройку, наладку и оптимизацию всего комплекта товара и программного обеспечения (при наличии), провести технический инструктаж работников Заказчика на рабочем месте. 5.1.4. Передать Заказчику акт ввода товара в эксплуатацию и акт проведения технического инструктажа работников Заказчика, подписанные Поставщиком, в срок не более трех дней после выполнения обязательств, установленных п.4.10 Договора. 5.1.5. Передать одновременно с товаром документацию согласно п.4.8. Договора. 5.1.6. Предоставить гарантийное обслуживание товара в течение 12 (двенадцати) месяцев (указывается на основании заявки участника размещения заказа) или в течение более длительного срока, установленного заводом-изготовителем, с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию. В случае обнаружения неисправности товара, Поставщик обязан устранить за свой счет неисправность в срок не более 2 (двух) недель со дня письменного обращения Заказчика или в иной срок по соглашению сторон. 5.1.7. Обязательства Поставщика по Договору считаются выполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки товара, акта ввода товара в эксплуатацию и акта проведения технического инструктажа работников Заказчика. 5.2. Заказчик обязан: 5.2.1. Оплатить товар в порядке и сроки, указанные в Договоре. 5.2.2. Своевременно принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектации, качества монтажа и выполненных пуско-наладочных работ, технического инструктажа работников Заказчика подписать акт сдачи-приемки товара, акт ввода товара в эксплуатацию и акт проведения технического инструктажа работников Заказчика и передать один экземпляр каждого акта Поставщику. 6. Особые условия 6.1. Передача товара Поставщиком и получение его Заказчиком производится по подписываемой Сторонами товарной накладной. 6.2. Поставленный товар хранится у Заказчика без нарушения упаковки до начала Поставщиком работ, указанных в п. 4.10 Договора. 6.3. Приемка товара по количеству, ассортименту, соответствию наименований товара и маркировки производителя Спецификации, Техническому заданию, Договору и товарной накладной, наличию документов, производится Заказчиком и специалистами (ом), указанными в п.4.10 Договора, до начала проведения ими работ по монтажу (сборке) товара. 6.4. В случае выявленных несоответствий, монтаж (сборка) товара не производится, Заказчик направляет Поставщику акт осмотра товара с выявленными недостатками и мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта сдачи-приемки товара в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения недостатков товара. 6.5. При наличии всех указанных в настоящем Договоре и Техническом задании документов, необходимого программного обеспечения, соответствия количества и наименований товара, соответствия маркировки производителя Спецификации, Техническому заданию, товарной накладной, Заказчик подписывает акт сдачи-приемки товара. 6.6. Приемка товара по комплектности и качеству производится Заказчиком после сборки (монтажа) товара и выполненных Поставщиком монтажа и пуско-наладочных работ по вводу товара в эксплуатацию. 6.7. При отсутствии претензий к комплектации и качеству товара и выполненного Поставщиком монтажа и пуско-наладочным работам, Заказчик осуществляет их одновременную приемку и подписывает акт ввода товара в эксплуатацию или направляет Поставщику мотивированный отказ от приемки товара и подписания акта ввода товара в эксплуатацию с перечнем недостатков товара и работ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания работ по монтажу товара. 6.8. В случае получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки товара, акта ввода товара в эксплуатацию, акта проведения технического инструктажа работников Заказчика, Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки товара, работ, произвести допоставку или замену товара в срок не более 2 (двух) недель со дня письменного обращения Заказчика или в иной срок, согласованный Сторонами. 6.9. Приемка товара по количеству и ассортименту завершается подписанием акта сдачи-приемки товара, приемка товара по качеству и комплектности, монтажа и пуско-наладочных работ завершается подписанием акта ввода товара эксплуатацию. Акты подписываются уполномоченными представителями Сторон. 6.10. Находясь на территории Заказчика, представители Поставщика обязаны выполнять требования пропускного и внутри объектового режима, техники безопасности и пожарной безопасности, бережно относиться к имуществу Заказчика. 7. Гарантийные обязательства Поставщика 7.1. Поставщик гарантирует:
7.2. Качество товара и его комплектность должны соответствовать Техническому заданию и Спецификации (Приложения № 1, 2 к настоящему Договору), техническим паспортам на товар, сертификатам качества, сертификатам соответствия, государственным стандартам (при наличии). 7.3. Срок гарантии нормальной и бесперебойной работы поставленного товара и всех составляющих его частей (комплектующих изделий) составляет 12 (двенадцать) месяцев (указывается на основании заявки участника размещения заказа) или более длительный срок, установленный заводом-изготовителем, с момента подписания Сторонами акта ввода товара в эксплуатацию. 7.4. Поставщик отвечает за недостатки товара, все составляющие его части (комплектующие изделия), если не докажет, что недостатки возникли после его приемки Заказчиком, вследствие нарушения Заказчиком инструкции по эксплуатации, либо непреодолимой силы. 7.5. Все недостатки товара, обнаруженные в течение гарантийного срока, должны быть устранены Поставщиком в двухнедельный срок со дня письменного обращения Заказчика или иной срок, согласованный сторонами. Днем обращения Заказчика считается день направления официального уведомления об обнаружении недостатков товара в адрес Поставщика. 7.6. Поставщик имеет право проверки предъявленных Заказчиком претензий, в том числе и в местах эксплуатации товара. Проверка должна быть осуществлена в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения претензии от Заказчика. 7.7. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар или его составная часть (комплектующие изделия) не может использоваться из-за обнаруженных в нем дефектов. 7.8. Поставщик несет все расходы, связанные с устранением недостатков товара, его составляющей части (комплектующего изделия), обнаруженные в течение гарантийного срока, включая транспортные расходы по доставке товара к месту ремонта и обратно к Заказчику, расходы по замене неработающих частей товара, расходы по вводу товара в эксплуатацию после ремонта. 8. Обеспечение исполнения обязательств 8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией; или передачи Заказчику в залог денежных средств, в размере, указанном в пункте 8.2 настоящего Договора (далее – обеспечение исполнения настоящего Договора). 8.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется на сумму 30 % начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 1 080 000,00 (один миллион восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 8.3. В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также иным федеральным законам Российской Федерации. Банковская гарантия должна быть безотзывной. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательства по возврату аванса, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 8.2 настоящего Договора. Банковская гарантия должна содержать: - наименование сторон по настоящему Договору; - название предмета и ссылки на основании заключения настоящего Договора. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. 8.4. Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения Договора, должен устанавливаться с учетом согласованного в настоящем Договоре срока исполнения своих обязанностей Поставщиком, включая доставку, монтаж оборудования, его ввод в эксплуатацию, проведение обучения работников Заказчика, плюс три месяца. В случае продления срока действия настоящего Договора или увеличения объемов работ, влекущих за собой изменение размера аванса по настоящему Договору, Поставщик обязуется переоформить соответствующую банковскую гарантию с учетом внесенных изменений.
8.5.1. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). 8.5.2. Денежные средства возвращаются Поставщику, с которым заключается Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 30 дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании. 8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора. 8.7. Средства обеспечения исполнения настоящего Договора являются источником для удовлетворения требований Заказчика в отношении возврата аванса, начисленной Поставщику неустойки (пени), штрафа, возмещения ущерба, понесенного Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, в том числе односторонним отказом Поставщика от исполнения Договора. 8.8. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Договора, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке, путем удержания Заказчиком сумм выплаченного аванса, неустойки, штрафа из обеспечения Договора предоставленного Поставщиком. 9. Ответственность Сторон 9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Федеральным законодательством, то есть виновная Сторона возмещает все убытки в полной сумме сверх неустойки. 9.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. Взыскание неустойки с Поставщика осуществляется Заказчиком путём удержания суммы неустойки из суммы окончательного платежа по настоящему Договору с обязательным приложением обоснования и расчёта суммы снятия. 9.3. За нарушение условий Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик по требованию Заказчика уплачивает Заказчику штраф в размере 10% цены Договора. 9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на сумму просроченного платежа. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств. 9.5. Сторона, не исполнившая обязательство по Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что просрочка исполнения либо неисполнение указанного обязательства произошли вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 9.6. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 10. Срок действия Договора 10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Договора совершается в письменной форме. 10.3. В случае расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне предложение о расторжении Договора, но не позднее 10 календарных дней до даты предстоящего расторжения. При достижении соглашения о досрочном расторжении Договора Поставщик обязан вернуть выплаченный Заказчиком аванс на счет Заказчика в течение 10 дней после подписания соглашения о досрочном расторжении. 10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе в случае, указанном в п.4.2 Договора. 11. Разрешение споров 11.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 11.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешены в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде г. Москвы. 11.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным. 11.4. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в Договоре. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 12. Форс-мажорные обстоятельства 12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Договору, если оно явилось следствием действия объективных внешних факторов непреодолимой силы, препятствующих выполнению Договора, в частности: природных явлений, имеющих стихийный характер (пожар, наводнение, землетрясение и т. д.); экстремальных ситуаций общественной жизни (военные действия, массовые заболевания (эпидемии), отраслевые забастовки и т. д.); действий государственных органов запретительного или ограничительного характера. 12.2. Если любое из перечисленных обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на приблизительное время наличия форс-мажорных обстоятельств. 12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по настоящему Договору вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение двух рабочих дней с момента их наступления или прекращения известить другую Сторону в письменном виде путем передачи факсимильного, почтового или иного возможного сообщения. Сторона, не сообщившая в срок о невозможности исполнения своих обязательств вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, лишается возможности ссылаться на такие обстоятельства и несет за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств ответственность, предусмотренную настоящим Договором. 12.4. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой (либо иным уполномоченным на то органом) страны возникновения таких обстоятельств в течение 15 дней с момента получения другой стороной извещения о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Неполучение такого подтверждения в установленный настоящим пунктом срок лишает соответствующую сторону возможности ссылаться на такие обстоятельства и влечет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обстоятельств, предусмотренную настоящим Договором. 12.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать для одной Стороны более двух месяцев, Договор подлежит досрочному расторжению по соглашению Сторон в порядке, определенном пунктом 10.3 Договора. 13. Общие положения 13.1. К настоящему Договору прилагаются Техническое задание и Спецификация (Приложения № 1, 2). 13.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 13.3. Договор заключается в электронной форме. 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Приложение № 1 к Договору № __________ |
Похожие:
 | «Кожевенный завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, ул. Промышленная, д. 4/1» |  | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (окпо), установленный поставщику |
| Форма котировочной заявки и проект Договора указаны в Приложениях №№1, 2 соответственно к настоящему извещению | | Приложение №1 к котировочной документации Форма Заявки участника закупки, инструкция по описанию товара (стр. 20-23) |
| Кому: Уполномоченному органу на осуществление функций по размещению муниципального заказа: Муниципальное учреждение «Администрация... | | |
| | Котировочная заявка подается в печатной форме в срок указанный в извещении о проведении запроса котировок, по форме, установленной... | |
| Предмет муниципального контракта: Поставка бортового камня бр 100. 30. 15 (далее – товар) | | Предмет муниципального контракта: Поставка бортового камня бр 100. 30. 15 (далее – товар) |