Конкурсная документация
Скачать 0.81 Mb.
|
Качество товара, упаковка, маркировка
Поставка Товара с остаточным сроком годности менее 16 месяцев согласовывается Сторонами дополнительно в письменной форме в Спецификации на отдельную партию Товара за подписями уполномоченных представителей обеих Сторон.
5.1. Приемка Товара по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Покупателем в момент его получения. Факт произведенной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания товарной накладной (товарно-транспортной накладной). Приемка Товара, находящегося внутри каждого места, по количеству и качеству, производится в течение 10 (Десяти) дней с момента поступления Товара в адрес Покупателя. 5.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража СССР о приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№ П-6 от 15.06.65) и качеству (№ П-7 от 25.04.66) с дополнениями и изменениями. Настоящие Инструкции применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 5.3. В случае обнаружения недовложений или повреждения Товара Покупатель должен не позднее 24 часов с момента обнаружения соответствующих отклонений отправить телеграмму или письмо посредством факсимильной связи в адрес Поставщика о вызове представителя Поставщика для участия в приемке. Поставщик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения телеграммы или такого письма уведомляет Покупателя (грузополучателя) либо о направлении своего представителя для участия в приемке Товара, либо о приемке Товара без участия представителя Поставщика. В случае приемки Товара с участием представителя Поставщика последний обязан явиться к месту приемки Товара в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента уведомления Покупателя Поставщиком не считая время нахождения в пути. Претензия направляется Поставщику не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Товара с приложением следующих документов:
5.5. Срок рассмотрения претензий Поставщиком составляет 30 (Тридцать) дней с даты получения претензии и иных необходимых документов, в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 5.6. За нарушение условий настоящего Договора виновная Сторона возмещает причиненные другой Стороне убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 5.7. По скрытому браку (качеству), выявленному Покупателем в процессе реализации Товара, претензии могут быть предъявлены Покупателем в течение всего срока годности Товара, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты обнаружения скрытого брака (по качеству), при условии надлежащего хранения и транспортировки Товара. 5.8. В случае поставки Товара в порядке самовывоза Поставщик извещает Покупателя о предоставлении Товара в его распоряжение и обязуется хранить сформированную партию Товара на своем складе в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты извещения, и не более 5 (Пяти) рабочих дней от согласованной даты поставки. 5.9. В случае задержки Покупателем получения (самовывоза) Товара Поставщик имеет право по своему выбору: - расформировать партию Товара, - либо отправить Товар в адрес Покупателя любым видом транспорта с отнесением на Покупателя всех расходов, - либо принять партию Товара на ответственное хранение по письменной заявке Покупателя и выставить счет Покупателю за ее хранение.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки Поставщиком исполнения обязательств по поставке Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,08% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки в пределах периода существования у Поставщика обязанности поставить такой Товар. 6.3. В случае просрочки Покупателем исполнения обязательств по оплате Товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,08% от сумм, просроченных оплатой за каждый день просрочки. 6.4. Указанные в Договоре штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону от выполнения ею предусмотренных настоящим Договором обязательств.
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 7.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
8.1. При возникновении обстоятельств, которые делают невозможным полное или частичное исполнение Договора одной из Сторон, такие как: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от Сторон, сроки выполнения обязательств соразмерно продлеваются на время действия этих обстоятельств. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 3 (Трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. В случае такого расторжения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения связанных с этим убытков и неполученной выгоды.
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «30» сентября 2016г. 9.2. Стороны не освобождаются от обязательств, вытекающих из операций, совершенных до и после истечения срока действия Договора, в том числе, по урегулированию расчетов за поставленный Товар и рекламациям. 9.3. Прекращение (окончание) срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий Договора.
10.1. При изменении наименования, банковских реквизитов, наличии других расчетных счетов, юридических и почтовых адресов, а так же в случае предстоящей реорганизации (ликвидации), Стороны обязуются письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента вступления таких изменений в юридическую силу, в противном случае все негативные последствия несет Сторона, своевременно не уведомившая об этом другую Сторону. 10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному экземпляру для каждой из Сторон. 10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.6. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу. 10.7. Стороны настоящего Договора допускают применение документов полученных по факсимильной связи и электронной почте. Документы, полученные с использованием указанных видов связи, принимаются Сторонами к исполнению и являются юридически действительными. Стороны обязаны направить оригиналы документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты их подписания, если более короткий срок не будет заявлен одной из Сторон. 10.8. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставляемые в связи с исполнением Договора, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично факты и информацию без предварительного письменного согласия другой стороны. Стороны обязуются не использовать факты или информацию, полученные при исполнении Договора, для любых целей без предварительного согласия другой стороны. Обязательства конфиденциальности не распространяются на общедоступную информацию. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных и их безопасность при переработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательство по Договору требуется доступ к таким данным или такие данные стали известны в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
11.1. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 11.2. К настоящему Договору прилагаются следующие приложения: - Приложение № 1 (Генеральная спецификация); - Приложение № 2 (Образец спецификации); - Приложение № 3 (Антикоррупционная оговорка). 12. Адреса и реквизиты сторон
13. Подписи сторон
|
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |