Приложение №3 к Закупочной документации Договор № ___ (проект)
р.п. Зубова Поляна «___»___________2018 года
_______________________________________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________ с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электротеплосеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Сурдина Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, по результатам запроса котировок на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации по объекту: «Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА в р.п. Зубова Поляна, ул. Девятаева», объявленного извещением №____________ от ____________________2018 года, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок ________________________________от ____ _____________ 2018 года №______ заключили настоящий договор (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
К отношениям сторон по договору применяются требования ГК, ФЗ от 18.07.2011 года № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить топографо-геодезические работы, разработать
рабочую и проектно-сметную документацию по объекту: «Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА в р.п. Зубова Поляна, ул. Девятаева», а Заказчик обязуется принять и оплатить ее.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора, Техническим заданием и заявкой на участие в запросе котировок Подрядчика, в сроки и по цене, установленные настоящим Договором.
1.3. Содержание и объем работ, технические, экономические и иные требования к работам по настоящему Договору определены Техническим заданием, являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.4. Заказчик обязуется организовать приемку Работ и их результата и оплатить обусловленную Договором их стоимость.
2.Стоимость работ.
2.1. Общая стоимость Работ составляет __________ рублей______ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость по ставке 18% ___________________ рублей _____ копеек
Цена Договора (стоимость работ) включает в себя все затраты по выполнению работ, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
2.2. Стоимость всех допусков и согласований, необходимых для полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включены в цену Договора и оплачиваются Подрядчиком непосредственно соответствующей согласующей организации.
2.3. Изменение стоимости Работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, при этом к настоящему Договору заключается дополнительное соглашение.
2.4. В случае, если настоящий Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, общая стоимость работ по настоящему Договору будет уменьшена на размер налоговых платежей, связанных с оплатой настоящего Договора.
3.Сроки выполнения работ.
3.1 Работы по выполнению топографо-геодезических изысканий, разработке проектной и рабочей документации, проводятся в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания настоящего Договора. Срок начала и окончания работ по Договору является окончательным и не подлежит изменению кроме случаев, предусмотренных п.11.3 настоящего Договора.
4.Права и обязанности Сторон.
4.1. Права и обязанности Заказчика:
4.1.1. Осуществляет финансирование Работ в объеме и сроки, определенные настоящим Договором.
4.1.2.Представляет Подрядчику исходные данные по объекту «Замена ТП-63 кВА на ТП-160 кВА в р.п. Зубова Поляна, ул. Девятаева» и обеспечивает организационную поддержку доступа представителей Исполнителя на объект проектирования по письменному запросу в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.
4.1.3. Участвует в работе приемочных комиссий.
4.1.4. Заказчик или специально уполномоченный Заказчиком лицо (орган) осуществляет контроль за выполнением работ, соответствием объемов, сроков и стоимости настоящего Договора и его условий.
4.1.5. Обеспечивает приемку выполненной работы в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.6. При необходимости, по запросу Подрядчика, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ.
4.1.7. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
4.2. Права и обязанности Подрядчика:
4.2.1. Выполняет все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором с соблюдением требований по качеству, а также в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта приема-передачи выполненных работ.
4.2.2. Выполняет все работы по настоящему Договору собственными средствами и (или) силами, средствами привлеченных организаций.
4.2.3. Согласовывает готовую проектную и рабочую документацию с Заказчиком, с инспектирующими органами, с владельцами пересекаемых коммуникаций, государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Безвозмездно корректирует проектную и рабочую документацию, отчет по инженерным изысканиям по замечаниям Заказчика и согласующих организаций. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ безвозмездно дорабатывает техническую документацию и (или) проводит дополнительные изыскательские работы в дополнительно установленный Сторонами срок и возмещает убытки, связанные с допущенными недостатками.
4.2.5. Соблюдает требования, содержащиеся в Техническом задание (Приложение № 1 к Договору), исходных данных для выполнения работ по настоящему Договору, в технических регламентах, СНиП, СП, СанПин, нормах технологического проектирования и иных документах.
4.2.6. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.
4.2.7. В случае обнаружения некачественного выполнения работ Подрядчик незамедлительно устраняет недостатки за счет своих средств.
4.2.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
4.2.9. Уплата неустойки не освобождает Подрядчик от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору. Окончание срока действия Договора не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
4.2.10. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
4.2.11. При выполнении работ Подрядчик выполняет все сопутствующие работы, оказывает сопутствующие услуги, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом Договора, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом Договора.
4.2.12. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.
4.2.13. В случае выявления на этапе выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, ошибок проектирования, Подрядчик обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.
5.Сдача и приемка работ.
5.1. Заказчик назначает своего представителя на контроль Работ, который от его имени осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
5.2. До осуществления приемки работ (отдельного этапа работ) Заказчик проводит внутреннюю экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договором и, при отсутствии замечаний, согласовывает результат работ, либо выдает замечания к документации и устанавливает срок их устранения.
5.3. Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную и рабочую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы по замечаниям Заказчика.
5.4. Приемка осуществляется по актам приема-передачи выполненных работ (Приложение №2 к настоящему Договору) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к приемке выполненных работ. .
5.5. Приемка результатов выполненной работы оформляется документом о приемке (акты приемки выполненных работ), которые подписываются Заказчиком. В случае, если Подрядчику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа, в мотивированном отказе указываются причины отказа в приемке работ и срок устранения данных замечаний.
5.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой работы условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком.
5.7.Датой исполнения обязательств Подрядчиком по Договору в целом является дата подписания акта приема-передачи выполненных работ.
5.8.. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
6.Порядок и условия оплаты.
6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.2.В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в трехдневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.
6.3. Заказчик осуществляет оплату за выполненные Работы в течение 10-ти банковских дней после выполнения работ на основании подписанного акта приема-передачи выполненных работ, выставленных Подрядчиком счета-фактуры и счета на оплату.
7.Гарантии качества работ
7.1. Гарантия качества на результаты работ не менее 2 (двух) лет с даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ.
7.2. За ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе этой документации, за принятие неверных проектных решений Подрядчик обязан:
- переработать проектную документацию за счёт собственных средств в указанные Заказчиком сроки;
- возместить затраты, понесенные Заказчиком, и убытки третьей стороне в результате использования неверных проектных решений и ненадлежащее составленной проектной документации.
8. Форс-мажор
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, террористических актов и т. д., а также изданием актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
8.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем 10 (десять) дней известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по данному Договору.
9.Ответственность сторон.
9.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договора срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. Выплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых по Договору обязательств.
9.4.Превышение Подрядчиком стоимости работ, предусмотренной ст.2 настоящего Договора, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
9.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении договора, разрешаются путем переговоров.
10.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и (или) возникающих в связи с исполнением договора.
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.
10.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
10.5. При недостижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 10.3. Договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Мордовия.
11. Прочие условия
11.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения до исполнения сторонами всех своих обязательств (включая гарантийные).
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
11.3. В случае, если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе содержащееся в чертежах, либо в технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, предусмотренных Техническим заданием к настоящему Договору, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в настоящий Договор.
11.4. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в пункте 11.3 обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора. В течение 10 (десяти) дней Подрядчик по каждому конкретному изменению представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены Договора (если таковое имеется).
Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
11.5. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
11.6. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора.
11.7. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.
11.8. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
11.9. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой, электронной почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом, настоящим Договором или самим уведомлением.
11.10 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.11. В случае изменения наименования, юридического адреса, банковских реквизитов, стороны обязаны в трехдневный срок письменно уведомить об этом друг друга.
11.12. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
12. Приложения
Приложение №1 – Техническое задание
Приложение №2 - Форма Акта приема-передачи выполненных работ.
13. Адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
|
ООО «Электротеплосеть»
Юридический и фактический адрес: РФ,431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна,
ул. Советская, д.70 А
ИНН 1308082103, КПП 130801001,
р/с 40702810339190100183 в Отделении № 8589 Сбербанка России г. Саранск,
к/с 30101810100000000615, БИК 048952615
ОГРН 1041302005360 ОКПО 71747240
ОКВЭД 35.12
Тел. 8-83458-2-22-10
email: elektrotszbv@mail.ru
Генеральный директор
___________________
А.Б. Сурдин
|
|
Подрядчик
|
|
|
|
