Инструкция по участию в процедуре выбора (с пко) организации для заключения договора генерального подряда по Комплексной реконструкции Базового склада гсм ООО «тзк «Северо-Запад», расположенного по адресу: 196210, г.

Общая информация по Отбору

1. 
   Наименование работ: Комплексная реконструкция Базового склада ГСМ ООО «ТЗК «Северо-Запад».
   
2. 
   Сроки выполнения работ: начало работ - июль 2018г, окончание работ - июль 2019г, , не более 12 календарных месяцев с даты подписания договора.
   
3. 
   Место выполнения работ: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 35, литера Б, земельный участок кадастровый номер 78:14:7704:24, Базовый склад ГСМ.
   
4. 
   Основные требования к работам: в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации по комплексной реконструкции Базового склада.
   
5. 
   Предложение Заявителя на этапе ПКО должно отражать информацию и документацию в подтверждение соответствия заявителя критериям ПКО. Информация о порядке и сроках участия в дальнейших процедурах отбора будет сообщена дополнительно участникам отбора, прошедшим стадию ПКО и допущенным к отбору.
   

1. 
   Подробные требования к работам содержатся в Техническом задании (раздел 4 настоящей Инструкции)
   
2. 
   Критерии определения соответствия Заявителя квалификационным требованиям (этап ПКО):
   

• 
  Квалификация - в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, Технического задания.
  
• 
  Обязательно наличие положительного опыта выполнения работ по аналогичным договорам. Под аналогичными договорами понимаются договоры на выполнение функций генерального подрядчика/подрядчика по реконструкции/ строительству объектов нефтепродуктообеспечения (склада хранения ГСМ/Топливо-заправочных комплексов, нефтебазы и т.п.), объектов трубопроводного транспорта по транспортировке газа, нефти, нефтепродуктов.
  
• 
  Соответствие требованиям к Заявителю (раздел 2 настоящей Инструкции)
  
• 
  Финансовая устойчивость (не менее чем «средняя степень надежности»), определяемая по критериям, указанным в приложении 12. настоящей Инструкции.
  

• 
  Наименьшая стоимость работ, указанная в коммерческом предложении, и соответствующая сметам Заказчика
  

• 
  Гарантийные показатели, а именно наибольший гарантийный срок – должен составлять не менее срока, установленного требованиями договора – 2 года с даты подписания Акта приемки завершенного строительством/ реконструкцией объекта приемочной комиссией (ф.КС-14).
  
• 
  Наибольший срок оплаты работ – должен составлять не менее срока, указанного в проекте договора. (Заявитель имеет право в своем предложении указать условия финансирования с увеличением срока оплаты)..
  
• 
  Возможность и гарантии выполнения Заявителем собственными силами не менее 60% от объема работ по предмету отбора;
  

2. Требования к Заявителю

1. 
   Не проведение ликвидации Заявителя и отсутствие решения арбитражного суда о признании Заявителя банкротом, отсутствие процедур банкротства.
   
2. 
   Неприостановление деятельности Заявителя на день подачи предложения на участие в Отборе/ПКО.
   
3. 
   В случае если Заявитель является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации.
   
4. 
   В случае если Заявитель не является резидентом Российской Федерации, он должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица на территории иностранного государства.
   
5. 
   В случае если Заявитель является Представительством либо Филиалом нерезидента Российской Федерации, он должен быть должным образом аккредитован, что должно быть подтверждено соответствующими документами.
   
6. 
   Заявитель должен обладать достаточными собственными трудовыми ресурсами для выполнения договора.
   
7. 
   Степень загруженности Заявителя текущими проектами должна обеспечивать ему возможность выполнения/оказания планируемых по итогам Отбора работ/услуг без ущерба для Организатора отбора/заказчика, в случае заключения договора по результатам Отбора.
   
8. 
   Заявитель должен быть платежеспособным.
   

9. 
   Наличие у Заявителя действующего свидетельства СРО со следующими условиями: