3.4 ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА КОНКУРСА
На бланке организации
Дата, исх. номер
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ____________
__________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Организация – участник конкурса:
_____________________________________________________________________________
(наименование организации)
доверяет ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» __________
представлять интересы _____________________________________________________________________________
(наименование организации)
на конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Научной библиотеке ТГУ, проводимого Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
В целях выполнения данного поручения он уполномочен осуществлять все необходимые действия, в том числе представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ____________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ 2015 г.
Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
М.П.
Главный бухгалтер _______________________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
3.5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Участник конкурса ___________________________________________________________
(наименование участника конкурса)
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ
(в соответствии с Разделом 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер ______________________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)
Примечания:
1 «Предлагаемый объект закупки» заполняется в полном соответствии с разделом 5 «Техническое задание» настоящей Конкурсной документации и должен содержать локальный сметный расчет.
2.Все страницы подписываются руководителем и главным бухгалтером
РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_____
на выполнение работ по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Научной библиотеке ТГУ
г. Томск «___» ___________ 2015 г.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по программам развития Сухушина Дмитрия Валерьевича, действующего на основании доверенности № 102 от 03.06.2014 г., с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ___________________ от «___» ______ 2015 г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по капитальному ремонту автоматической системы пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в Научной библиотеке ТГУ, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Работы выполняются за счет сил и средств Подрядчика.
1.3. Объем и характеристики работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в смете (локальном сметном расчете), являющейся его неотъемлемой частью.
1.4. Сроки выполнения работ – работы должны быть выполнены в течение 4 (четырех) месяцев с момента заключения договора.
1.5. Место выполнения работ: г. Томск, пр. Ленина, 36, строение 19.
1.6. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение (цену договора, включающую в себя стоимость работ, материалов, а также все расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора, включая уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) в размере __ руб. (_____) в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2. Заказчик обязан принять от Подрядчика по актам (КС-2, КС-3) выполненную работу в семидневный срок со дня получения от него письменного уведомления об окончании работ или в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
2.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4. Подрядчик обязуется приступить к работе в течение 1 дня с момента заключения настоящего договора.
2.5. Подрядчик обязуется выполнять работы в соответствии с требованиями проектной документации и локального сметного расчета.
2.6. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
2.7. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
2.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения работ требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зелёных насаждений, не превышению допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранению в надлежащем виде земли на объекте и прилегающей территории, поддержание и соблюдение на участке проводимых работ и прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства. Подрядчик не должен использовать в ходе выполнения работ материалы, конструкции и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.
2.9. Размещение и монтаж технических средств (приборов, оборудования) автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (пожарных извещателей, световых, звуковых (речевых) оповещателей, приемно - контрольных приборов (устройств), кабельной и иной электротехнической продукции) должны быть выполнены в соответствии с требованиями проекта, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ), СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 12.13130.2009, Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390), ВСН, ПУЭ, ПТЭЭП, технической документации заводов-изготовителей указанного оборудования
2.10. Порядок производства работ по монтажу, наладке, испытаниям (настройке) и сдаче в эксплуатацию технических средств автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре выполнить согласно РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ», с использованием инструмента (в том числе средств измерения) исполнителя работ (п.4 Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений).
2.12. Подрядчик обязан исправить выявленные дефекты в течении двух дней со дня письменного уведомления Заказчика.
3. Порядок расчетов по договору
3.1. Оплата осуществляется в течение 30 дней по факту выполнения работ после подписания актов приемки выполненных работ (КС-2, КС-3) на основании счета, счета-фактуры.
3.2. Окончательный расчет осуществляется Заказчиком с учетом пункта 4.4 настоящего договора.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. За нарушение Подрядчиком обязательств (сроков начала и окончания выполнения работ, недостатков, обнаруженных Заказчиком, и других обязательств настоящего договора) Заказчик вправе потребовать выплату неустойки в размере 0,5 % от цены, указанной в п. 1.6 настоящего договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора, Заказчик производит оплату по договору за вычетом размера неустойки, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.
6. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.2. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Томской области.
8. Изменение условий договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по соглашению сторон.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.
9. Обеспечение исполнения обязательств
9.1. Условием заключения договора является предоставление Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 15 % от начальной цены договора.
9.2. В случае, если в качестве обеспечения исполнения обязательств внесены денежные средства, Заказчик возвращает внесенные денежные средства в течение 30 дней с момента исполнения обязательств Исполнителем.
10. Прочие условия договора
10.1. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной в следствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.
10.2. Все приложения и соглашения являются неотъемлемой частью договора.
10.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.4. В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письмом другой стороне новые реквизиты в течение 10 дней.
Приложения:
1. Смета (локальный сметный расчет) на __ листах.
2. Проектная документация
АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Томский государственный университет
ИНН 7018012970
КПП 701701001
л/с 30656Щ45330
л/с 31656Щ45330
в УФК по Томской области (Национальный исследовательский Томский государственный университет)
р/с 40501810500002000002
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
|
ПОДРЯДЧИК:
|
ЗАКАЗЧИК:
Проректор по программам развития
____________________ Д.В. Сухушин
«____» ___________ 2015 г.
|
ПОДРЯДЧИК
________________ ______________
«____» ____________ 2015 г.
|
РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение 1
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство работ по капитальному ремонту пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, а также пусконаладочным работам, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем АУПС и СОУЭ в новом здании научной библиотеки ТГУ.
Объем работ: определен рабочим проектом и локальным сметным расчетом.
Место выполнения работ: г. Томск, пр. Ленина, 36, стр. 19
Сроки (периоды) выполнения работ: четыре месяца с момента заключения сторонами договора.
1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:
1.1. Гарантийный срок работоспособности установок пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре должен составлять не менее 60 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3), за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
1.2. Срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должен быть не менее срока, установленного производителем. В случае, если срок гарантии на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, не установлен, то он должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).
1.3. Результат работ должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.
|
