Раздел 4. Проект договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________ г. Санкт-Петербург «___»__________ 2018 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника Управления технического менеджмента флота ФГУП «Росморпорт» Фомина Игоря Николаевича, действующего на основании доверенности от 30.06.2017 года №510-2017,
и _______________________________ (указывается полное и сокращенное наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________ (указывается должность, Имя, Отчество и Фамилия лица подписывающего Договор от имени контрагента) действующего на основании _________________________________ (указываются реквизиты документа, подтверждающего полномочия лица подписывающего Договор от имени контрагента), именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с ____________ (указываются реквизиты протокола по итогам конкурентной процедуры или соответствующий пункт положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Росморпорт», утвержденного приказом ФГУП «Росморпорт» от _________ № _________, являющегося основанием для заключения договора с контрагентом), заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в установленный Договором срок передать в собственность Покупателя сменно-запасные части главных двигателей тип 6 DSM-32F (далее по тексту «Товар») для ремонта земснаряда «Архангельский»; номер ИМО 7507344 (далее по тексту «Судно») в количестве и комплектации, указанных в Приложении № 1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Наименование, цена, количество, комплектность и характеристики Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
1.3. Передаваемый Товар должен быть упакованным в маркированную тару, обеспечивающую его сохранность от повреждений при транспортировке и хранении на складе.
1.4. В случае поставки Товара иностранного производства, в том числе в отношении которого действуют запреты и ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Поставщик обязан предоставить Покупателю информацию о номере таможенной декларации или ее копию заверенную Поставщиком; либо копию документа, заверенную Поставщиком, подтверждающего страну происхождения Товара, предусмотренного законодательством Российской Федерации (декларацию о происхождении товара или сертификат о происхождении товара), а в отношении Товара, происходящего из государств-участников Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20.11.2009 (или иной аналогичный документ), сертификат по форме СТ-1. 2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 2.1. Поставщик в течение ____ календарных дней с даты подписания Договора обязуется поставить Товар, указанный в пункте 1.1 Договора, до борта Судна, находящегося у причала в порту Архангельск. В случае, если на момент поставки Товара Судно находится не у причала, то срок поставки данного Товара автоматически продлевается до даты ближайшего подхода Судна к причалу.
Поставщик по согласованию с Покупателем может поставить Товар досрочно.
2.2. Способ доставки Товара к борту Судна определяется Поставщиком.
2.3. Датой поставки считается дата поставки Товара до борта Судна Покупателя.
2.4. Поставляемый Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении.
2.5. Поставляемый Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. 3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ 3.1. Поставщик гарантирует, что Товар является новым и по качеству соответствует требованиям государственных стандартов, технических регламентов и техническим условиям изготовителя, отсутствие в Товаре недостатков (дефектов) и его пригодность для нормальной эксплуатации (использования) по назначению.
3.2. Гарантийный срок на поставленный Товар составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его поставки к борту Судна и подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/универсального передаточного документа (далее по тексту «УПД»), но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков (дефектов) при условии извещения Поставщика в порядке, установленном пунктом 5.3 Договора.
3.3. Документами, подтверждающими качество Товара, являются соответствующие сертификаты (свидетельства), которые передаются Покупателю одновременно с передачей Товара.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена Договора, а также цена за единицу Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Цена Договора составляет ____________________(_____________________) рублей ___ копеек, ______________ (указывается одна из следующих формулировок «в том числе НДС __%, что составляет _________________ (_____________) рублей __ копеек» или «НДС не облагается, в связи с ________________________________») (далее по тексту «Цена Договора») и включает в себя стоимость Товара, все расходы Поставщика по упаковке, транспортировке, доставке, погрузке-выгрузке, таможенному оформлению Товара, оформлению соответствующей товаросопроводительной документации, страхованию рисков, уплате налогов и сборов, установленных в Российской Федерации, а также компенсацию всех возможных издержек, любые иные непредвиденные расходы и затраты, связанные с рисками Поставщика.
4.2. Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Покупателем (УТМФ) от Поставщика оригинала счета на оплату, подписанной Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД и оригинала счета-фактуры (не предоставляется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС).
4.3. Оплата Товара производится Покупателем в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
4.4. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в пункте 5.6 Договора, Покупатель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять срок оплаты поставленного Товара, уведомив об этом Поставщика в письменной форме.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 5.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД. Приемка Товара производится уполномоченным на подписание документов представителем экипажа Судна, путем осмотра Товара и принятием его по количеству и качеству в течение одного дня с момента доставки Товара Поставщиком до борта Судна.
5.2. В момент передачи Товара Поставщик передает Покупателю документы, относящиеся к Товару – сертификат качества производителя.
5.3. В случае обнаружения Покупателем несоответствия качества поставленного Товара либо при недопоставке Товара, Покупатель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты доставки Товара обязан письменно предоставить Поставщику Акт с перечнем недостатков (дефектов) либо с объемом недопоставки.
5.4. Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней (если иной срок не согласован Сторонами) с момента получения акта, указанного в пункте 5.3 Договора, обязан провести замену некачественного Товара либо поставить недостающее количество Товара.
5.5. Товарная накладная (форма ТОРГ-12)/УПД на поставку Товара оформляется Поставщиком в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Сторон и заверяется печатью Судна. Один экземпляр товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД, подписанный Сторонами Поставщик передает в УТМФ, второй остается у Поставщика. На Судно Поставщик передает копию товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД.
5.6. Документы на поставку, оформленные в соответствии с требованиями Покупателя, в полном комплекте направляются Поставщиком Покупателю (УТМФ) в следующем порядке: копии документов по электронной связи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД. Оригиналы документов на поставку направляются Поставщиком Покупателю (УТМФ) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД.
В комплект документов на поставку входит подписанная Сторонами товарная накладная (форма ТОРГ-12)/УПД, счет, счет-фактура (не предоставляется в случае, если Поставщик не является плательщиком НДС), товарно-транспортная накладная (при необходимости), транспортная накладная (при необходимости).
5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД.
5.8. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с даты подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД.
5.9. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от приемки Товара в следующих случаях:
а) несоответствия Товара требованиям количества, комплектности;
б) поставки Товара без надлежащей документации;
в) поставки Товара ненадлежащего качества.
5.10. В случае отказа от приемки Товара Покупатель обязан во всех экземплярах товарной накладной (форма ТОРГ-12)/УПД сделать отметку об отказе с указанием конкретных причин отказа. 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 6.1. При исполнении Договора представителями Покупателя на основании предоставленных им полномочий выступают:
- начальник УТМФ (иное уполномоченное лицо) – в части согласования спецификаций на поставку Товара, акцепта и оплаты Товара;
- капитан Судна или (иное уполномоченное лицо) – в части приемки Товара по товарным накладным (форма ТОРГ-12)/УПД.
6.2. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией условия Договора и информацию, переданную ими друг другу в процессе его исполнения. В связи с этим Стороны принимают на себя обязательство строго сохранять конфиденциальную информацию и принять все необходимые меры против ее разглашения третьим лицам без предварительного письменного согласия обеих Сторон, за исключением предоставления Покупателем конфиденциальной информации Федеральному агентству морского и речного транспорта.
Предусмотренные настоящим пунктом обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.
Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с Договором, не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.
Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме. 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 2.1 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% Цены Договора за каждый день просрочки. Поставщик обязан уплатить неустойку в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
7.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара, указанных в пункте 4.2 Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Товара, установленной в Договоре. Покупатель обязан уплатить сумму неустойки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого требования.
7.3. В случае непредставления Поставщиком надлежащим образом оформленных документов в количестве и в срок, указанные в пункте 5.6 Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 2% от Цены Договора.
7.4. Штрафы, пени, неустойки по Договору могут быть удержаны Покупателем из любых платежей, причитающихся Поставщику, о чем Покупатель уведомляет Поставщика в письменной форме. 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, в том числе стихийные бедствия, гражданские волнения, издание актов государственных органов.
8.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства по требованию другой Стороны обязана предоставить документы, подтверждающие факт возникновения и длительность этих обстоятельств. Свидетельство соответствующей Торгово-промышленной Палаты и (или) иного компетентного органа является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств.
8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
8.4. Срок выполнения обязательств по Договору может быть продлен Сторонами соразмерно времени, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства и их последствия. Продление срока оформляется дополнительным соглашением Сторон. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.2. Все изменения (за исключением изменений, указанных в абзаце 2 настоящего пункта) и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
При изменении места нахождения и/или банковских реквизитов Стороны, такая Сторона не позднее 7 (семи) календарных дней с момента изменения места нахождения и/или банковских реквизитов обязана направить другой Стороне письменное уведомление, подписанное уполномоченным представителем.
9.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Договором.
9.4. Покупатель вправе в любое время в одностороннем (внесудебном) порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), в том числе, но не ограничиваясь, в следующих случаях:
9.4.1. Нарушение Поставщиком срока поставки Товара, указанного в пункте 2.1 Договора;
9.4.2. Введение арбитражным судом в отношении Поставщика процедуры банкротства, либо проведение его реорганизации или ликвидации;
9.4.3. Непредставления Поставщиком документов, оформленных в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации в количестве и в срок, предусмотренные настоящим Договором;
9.4.4. Непредоставления в момент передачи Товара документов, указанных в пунктах 3.3 и 5.2 Договора. При одностороннем отказе Покупателя от исполнения Договора по основанию, указанному в настоящем пункте, Поставщик не вправе требовать от Покупателя возмещения ему каких-либо расходов, убытков, в том числе упущенной выгоды.
9.5. В случае одностороннего (внесудебного) отказа Покупателя от исполнения Договора (расторжения Договора) Покупатель в письменной форме уведомляет Поставщика об отказе от исполнения Договора (расторжении Договора) путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в разделе 12 Договора. Договор считается расторгнутым с момента получения (доставки) Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок не указан в уведомлении. При этом уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Поставщику (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Поставщик (адресат) не ознакомился с ним. |