О проведении запроса предложений
Скачать 1.04 Mb.
|
2. Обязательства Заказчика Заказчик обязан: 2.1. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала выполнения Работ оформить пропуска для сотрудников Подрядчика для прохода на Объект, при условии предоставления такого списка Заказчику. Оформить материальные пропуска на внос (вынос) на Объект инструментов, оснастки, строительных материалов, оборудования, необходимых для выполнения Работ. 2.2. Обеспечить условия для выполнения Работ с 9:00 до 18.00 в рабочие дни недели. 2.4. Предоставить место для складирования Подрядчиком оборудования и материалов Подрядчика. 2.5. Направить Подрядчику извещение о готовности Объекта к проведению Работ по факсу (8 (_________) или электронной почте, с досылом указанного извещения в письменном виде по почте с уведомлением или отметкой о вручении, либо с передачей извещения уполномоченному представителю Подрядчика под роспись о вручении. 2.6. Произвести оплату надлежащим образом выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в разделе 6 Договора. 2.7. В течение 3 (Трех) дней с даты подписания Договора назначить ответственного работника представителем Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за выполнением Работ, о чем письменно уведомить Подрядчика с указанием телефона и иных контактов с ним. 3. Обязательства Подрядчика Подрядчик обязан: 3.1. В течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения от Заказчика извещения о готовности Объекта к проведению Работ, подписать акт о начале выполнения работ и направить один подписанный экземпляр в адрес Заказчика или передать его уполномоченному представителю Заказчика под роспись о вручении и начать выполнение работ не позднее указанных семи дней. До начала работ Подрядчик обязан представить Заказчику заверенные копии всех предусмотренных законодательством РФ разрешительных документов для проведения работ, составить и согласовать с Заказчиком проект производства работ до начала работ, определяемого актом о начале работ. 3.2. Выполнить Работы в сроки, предусмотренные Договором собственными силами и средствами, и сдать результат Работ Заказчику в установленный Договором срок, при наличии у Подрядчика письменного извещения Заказчика о готовности Объекта к проведению. 3.3. В течении 3 (Трех) дней с даты подписания Договора назначить ответственного работника представителем Подрядчика, уполномоченным осуществлять контроль за выполнением Работ, о чем письменно уведомить Заказчика с указанием телефона и иных контактов с ним. 3.4. Осуществить за свой счет закупку оборудования, материалов и ЗИП, необходимых для производства Работ по Договору. 3.5. Провести мероприятия, исключающие возгорание материалов и оборудования. Обеспечить за свой счет выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды во время производства Работ, а также ежедневную уборку в местах производства Работ. 3.6. Оформить разрешение на вывоз мусора и строительных отходов. 3.7. Обеспечить за свой счет подходы, барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться при выполнении Работ для удобства и обеспечения личной безопасности находящихся там физических лиц. 3.8. Обеспечить производство Работ в полном соответствии с ТЗ (Приложение №1), РД и строительными нормами и правилами (СНиП), руководствуясь ими как действующими нормативными документами, приемку работ оформить Актами комиссии о приемке охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы автоматического газового пожаротушения в эксплуатацию. 3.9. Своевременно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке Работ. 3.10. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала пуско-наладочных работ передать по акту или отдельными актами Заказчику исполнительную документацию, сертификаты соответствия на оборудование согласно ГОСТ Р, а также инструкции по эксплуатации и техническое описание оборудования системы охранной и пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения и системы контроля. 3.11. Предоставить исполнительную документацию на бумажном и электронном носителях по 1 экз. 3.12. В течение 3 (Трех) дней, после завершения Работ, Подрядчик обязуется вывезти за свой счет принадлежащий ему инструмент, отходы и строительный мусор. 3.13. Подрядчик гарантирует, что оборудование для системы охранной и пожарной сигнализации, системы автоматического газового пожаротушения и системы контроля свободно от всех таможенных платежей и прав третьих лиц. 3.14. Не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней перед началом выполнения Работ письменно предоставить Заказчику списки сотрудников, направляемых на Объект, для проведения Работ, с приложением паспортных данных. Выполнение Работ иностранными гражданами не допускается. 3.15. Осуществлять меры по предотвращению несанкционированного проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию во время проведения работ (временные ограждения и прочее). 4. Стоимость Договора 4.1. Стоимость Договора в соответствии со сметным расчетом (Приложение №2 к Договору) составляет ______________ (_______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ____________ (________________________________) рублей, в том числе: 4.1.1. Стоимость оборудования и работ по монтажу охранной и пожарной сигнализации составляет ______________ (_______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ____________ (________________________________) рублей; 4.1.2. Стоимость оборудования и работ по монтажу системы автоматического газового пожаротушения составляет ______________ (_______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ____________ (________________________________) рублей; 4.1.3. Стоимость оборудования и работ по монтажу системы контроля доступа составляет ______________ (_______________________) рублей, в том числе НДС (18%) в размере ____________ (________________________________) рублей. 4.2. Все платежи по Договору производятся в рублях. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Все суммы, указанные в настоящей Статье, включают в себя все необходимые налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые Заказчик должен уплатить в соответствии с действующим законодательством РФ. 5. Сроки выполнения Работ 5.1. Работы, предусмотренные Договором, должны быть закончены Подрядчиком не позднее ___ (___________) дней с даты начала выполнения Работ, указанной в соответствующем акте о начале выполнения Работ. 5.2. Сроки выполнения Работ могут быть изменены в случае необходимости выполнения дополнительных работ, что оформляется дополнительным соглашением к Договору. 6. Платежи и расчеты 6.1. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком по счету Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 6.1.1. Платёж по Договору в размере 100% (Сто процентов) от стоимости работ, перечисляется Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее - «Акт»), справки о стоимости выполненных работ КС-3 (далее – «Справка»), Актов рабочей комиссии по приёмке систем, получения счёта и счёта-фактуры от Подрядчика. 6.2. Основанием оплаты выполненных Работ по каждой монтируемой системе являются Акты рабочей комиссии по приёмке систем, Акт о приемке выполненных работ, Справка, счет и счет-фактура, оформленные в установленном порядке. 6.3. В случае ненадлежащего оформления счета-фактуры Подрядчиком Заказчик вправе не производить оплату Работ до надлежащего оформления счета-фактуры. 6.4. Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 7. Сдача-приемка выполненных Работ 7.1. Для осуществления технического контроля за выполнением Работ, а также проведения проверок соответствия используемых строительных материалов и конструкций условиям Договора Заказчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания Договора обязан назначить своего представителя. 7.2. За 5 (пять) рабочих дней до начала приемки скрытых работ Подрядчик направляет Заказчику письменное уведомление (извещение) о приемке скрытых работ по факсу с досылом по почте или передает его под роспись представителю Заказчика. 7.3. Надлежащая готовность принимаемых (части или всех) скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. 7.4. Если закрытие (части или всех) скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчиком или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем предъявить к освидетельствованию, без изменения сроков выполнения работ. 7.5. В случае если Заказчиком в процессе выполнения Работ будут обнаружены некачественно выполненные работы (включая ненадлежащего качества материалы), то Подрядчик своими силами без увеличения стоимости и без изменения сроков выполнения работ, установленных Договором, обязан переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 7.6. По завершении Подрядчиком выполнения работ в соответствии с утверждённой Рабочей документацией и ТЗ, Подрядчик письменно, по факсу с досылом письменного извещения почтой или передавая извещение уполномоченному представителю под роспись извещает Заказчика о готовности к проведению испытаний и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до их начала передает Заказчику по акту исполнительную документацию по выполненным Работам. 7.7. Для проведения испытаний в соответствии с программой и методикой, разработанной Подрядчиком и утверждённой Заказчиком, и приемки смонтированных систем в эксплуатацию Стороны создают Рабочую комиссию. По результатам испытаний Стороны для каждой монтируемой системы подписывают Протокол испытаний. Приемка работ по Договору оформляется Актами комиссии о приемке охранной и пожарной сигнализации, системы контроля доступа, системы автоматического газового пожаротушения в эксплуатацию, Актом о приемке выполненных работ (форма КС 2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Право собственности на оборудование смонтированных систем и результаты выполненных Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 7.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами оформляется двусторонний Акт с перечнем замечаний, необходимых доработок и прочих недостатков. Указанные недостатки Подрядчик обязан за свой счет без увеличения стоимости договора и без изменения сроков выполнения работ учесть и исправить. В случае если Заказчиком в течение 20 рабочих дней, с даты получения Заказчиком направленных в его адрес актов, предусмотренных п. 7.7 настоящего Договора, не выставлены претензии Подрядчику по выполненным Работам, Работы считаются принятыми. 7.9. Устранение дефектов и недоделок не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока выполнения Работ по Договору. 8.Гарантии 8.1. Подрядчик настоящим заявляет и гарантирует Заказчику, что: (а) Подрядчик создан в форме хозяйствующего субъекта, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, надлежащим образом зарегистрирован, не находится в банкротстве и имеет все необходимые разрешения для осуществления своей деятельности. (б) Подписание и заключение Договора Подрядчиком и выполнение обязательств в соответствии с Договором не нарушают положения действующего законодательства Российской Федерации или каких-либо положений уставных документов Подрядчика, или каких-либо действующих соглашений или договоренностей, которые являются обязательными для Подрядчика, и не нарушают каких бы то ни было решений или постановлений судебных или государственных органов РФ, решения которых обязательны для исполнения Подрядчиком. (в) Лицо, подписавшее Договор от имени Подрядчика, обладает всеми полномочиями на его подписание. 8.2. Подрядчик также гарантирует: - выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора; - качество выполнения всех Работ в соответствии с Договором и действующими нормативными документами; - имеет право на досрочное выполнение Работ. 8.3. Гарантийный срок на оборудование смонтированных систем и на результат выполненных Подрядчиком Работ, устанавливается равным 24 (Двадцати четырём) месяцам с даты подписания Акта по Договору. 8.4. Устранение любых дефектов и недостатков в период гарантированного срока эксплуатации осуществляется Подрядчиком за свой счет. 8.5. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения работ со Стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 9. Ответственность Сторон 9.1. За нарушение сроков выполнения любого вида или этапа Работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости Договора, указанной в п. 4.1 Договора, за каждый день просрочки. 9.2. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ согласно п. 6.1.1 раздела 6 Договора Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 % от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки. 9.3. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору. 9.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую утрату, повреждение имущества Заказчика, находящегося во владении или пользовании Подрядчика в связи с выполнением настоящего Договора. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или, при невозможности этого, возместить Заказчику убытки в 10 (Десяти) - дневный срок с момента выставления претензии Заказчиком. 9.5. Все штрафные санкции по Договору могут применяться по усмотрению Сторон и считаются полагающимися к уплате в случае их письменного требования и с момента получения на них соответствующего счета. Виновная Сторона обязана произвести оплату штрафных санкций в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения соответствующего счета. 9.6. При выполнении Работ по Договору Подрядчик несет ответственность: - за соблюдение действующих в Российской Федерации норм и правил охраны труда, Санитарных Норм и Правил, Строительных норм и Правил, технических регламентов, Правил, норм и технических регламентов по пожарной безопасности, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - за полноту и качество обучения персонала в области охраны труда и безопасности производства; - за безопасное проведение Работ. 10. Порядок разрешения споров 10.1. Все споры и разногласия, возникшие по Договору или в связи с ним, должны быть урегулированы Сторонами в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть претензию и уведомить Сторону-заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в 20-дневный срок со дня ее получения. 10.2. В случае отклонения претензии или неполучения на нее ответа в течение срока, установленного п. 11.1 Договора, не урегулированные в претензионном порядке споры, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. 11.Обстоятельства непреодолимой силы 11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается соответствующим документом компетентных органов. 11.2. При наступлении указанных в пункте 11.1 Договора обстоятельств, Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. 11.3. По прекращению действия указанных в пункте 11.1 Договора обстоятельств соответствующая Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Договору. 11.4. В случаях, предусмотренных в пункте 11.1 Договора, срок выполнения Сторонами своих обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. |
Похожие:
 | Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте (указывается адрес сайта) от (указывается дата размещения... | | Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте (указывается адрес сайта) от (указывается дата размещения... |
 | Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте (указывается адрес сайта) от (указывается дата размещения... | | Изучив Извещение о проведении запроса предложений, размещенное на сайте (указывается адрес сайта) от (указывается дата размещения... |
| Приложение №1 к документации о проведении запроса предложений – Заявка на участие в запросе предложений | | Извещение о проведении открытого запроса предложений является неотъемлемой частью документации о проведении открытого запроса предложений.... |
| Заказчик), указанный в пункте 1 "извещения о проведении закупки" (далее – извещение), проводит запрос предложений, предмет которого... | | Заказчик), указанный в пункте 1 "извещения о проведении закупки" (далее – извещение), проводит запрос предложений, предмет которого... |
| Требования к участникам запроса предложений, документам, предоставляемым в составе заявки на участие в запросе предложений 12 | | Сведения о проведении запроса ценовых предложений, общие условия и порядок проведения запроса ценовых предложений |