3.6. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации – участника открытого запроса котировок в электронной форме
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. __________
_____________________________________________________________________
(число, месяц и год выдачи доверенности прописью) Организация – Участник открытого запроса котировок в электронной форме ________________
________________________________________________________________________________ доверяет __________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
паспорт серии ____________№ ___________ выдан ___ «___» ___________________________ ________________________________________________________________________________ представлять интересы
________________________________________________________________________________
(наименование организации)
на открытом запросе котировок в электронной форме _____________________________________________________________________,
(название) В целях выполнения данного поручения он уполномочен предоставлять комиссии по проведению открытого запроса котировок в электронной форме необходимые документы, подписывать и получать от имени организации-доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись ________________________________ ________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по « _____ » _______________20__ г. Руководитель организации ___________________________(Ф.И.О.)
м.п. (при наличии печати)
3.7. Форма декларации участника о соответствии установленным требованиям
Приложение к заявке
от «___» ____ 20___г. ДЕКЛАРАЦИЯ
Участника закупки о соответствии установленным требованиям.
Настоящей Декларацией _________________________________ (далее – Участник)
(наименование Участника)
подтверждает, что на день подачи заявки на открытый запрос котировок в электронной форме ______________________________: - Участник не находится в процессе ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Участника не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- сведения об Участнике отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу и не исполненные решения суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам), заключенным с ФГУП «Росморпорт» на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, одноименных закупаемым товарам, работам, услугам;
- отсутствуют на момент проведения Закупки вступившие в силу решения суда о ненадлежащем исполнении участником закупки обязательств по договорам (контрактам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг одноименных закупаемым товарам, работам, услугам за последние 2 года за исключением случаев, указанных в предыдущем подпункте. Участник ________________ /_______________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
м.п. (при наличии печати)
Раздел 4. Техническое задание Техническое задание
на выполнение работ по модернизации управленческо-производственной телефонной станции (УПТС) Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»
№
пп
| Перечень основных
сведений
| Основные данные и требования
| 1
| Основание для выполнения работ
| Бюджет капитальных вложений АЧБФ ФГУП «Росморпорт» на 2016 год, утвержденный Генеральным директором ФГУП «Росморпорт»
|
| Расположение объекта
| Российская Федерация, Краснодарский край:
Инв. № Ф08002403 Телефонная сеть (Советов 19) г.Новороссийск ул.Советов 19;
Инв. № Ф08002402 Телефонная сеть (наб. адм. Серебрякова) г.Новороссийск ул. Адмирала Серебрякова 2;
Инв. № Ф08002480 Телефонная сеть службы главного инженера (НГМА, 4 этаж) г.Новороссийск проспект Ленина 93.
| 3
| Заказчик работ
| ФГУП «Росморпорт», Азово-Черноморский бассейновый филиал
|
| Источник финансирования
| Средства ФГУП «Росморпорт»
|
| Исполнитель
| Определяется по результатам конкурентных процедур
|
| Требования к исполнителю
| Наличие у специалистов, производящих монтажные и пуско-наладочные работы сертификата производителя оборудования (Mitel). Опыт работы по аналогичным объектам
|
| Субподрядные организации
| Подрядчик по согласованию с Заказчиком привлекает субподрядчиков.
|
| Сроки выполнения работ
| 2016 – 2017г.
|
| Стадийность работы
| 1 этап. Поставка оборудования в 2016-2017 г.
2 этап. Монтаж, пуско-наладочные работы в 2016-2017г.
|
| Виды работ
| Выполнить работы по модернизации УПТС MD110 BC10 до версии MX-ONE TSЕ6.0 с расширением емкости соединительных линий Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», в соответствии с Рабочей документацией 0503\СЛ4 543\0906 (2016г.):
Произвести поставку необходимого оборудования
Выполнить монтаж и настройку оборудования УПТС с сохранением текущей функциональности, включая интеграцию в корпоративную сеть передачи данных ФГУП «Росморпорт».
|
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком
| Рабочая документация, разработанная ООО «Сател» 0503\СЛ4 543\0906.
(Приложение к Документации)
|
|