Кадастра и картографии (росреестр) федеральное государственное бюджетное учреждение «федеральная кадастровая палата федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»
Скачать 458.7 Kb.
|
| Приложения к документации, являющиеся неотъемлемой частью документации: Приложение №1 «Проект договора» Приложение №2 «Техническое задание» Приложение №3 «Образец заявки на участие в запросе котировок в электронной форме» Приложение №4 «Форма декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства» Приложение №5 «Обоснование начальной (максимальной) цены договора» Приложение № 1 к документации о запросе котировок ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР №____ на поставку беспроводных кнопок вызова для инвалидов (среди субъектов малого предпринимательства) для нужд филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курганской области
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Курганской области Цурбрюка Алексея Валериевича, действующего на основании приказа от 18.08.2017г. № 265 и доверенности от 22.08.2017 г. № 66, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________, действующего на основании ________, с другой стороны, и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор для нужд Заказчика, руководствуясь нормами Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (протокол от «___»__________ 2017 г. №___) о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить беспроводные кнопки вызова для инвалидов (в дальнейшем именуемые – Товар) согласно принятому Поставщиком заказу и техническому заданию (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. Обязанности Сторон. 2.1. Поставщик обязан: 2.1.1. Поставить Заказчику Товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.1.2. Устранить недостатки Товара, обнаруженные в процессе его приемки, в порядке и в срок, установленные Заказчиком. 2.1.3. Устранить по письменному требованию Заказчика недостатки Товара, выявленные в период гарантийного срока, за счет собственных средств. 2.1.4. Предоставить по запросу Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 2.2.2. Осуществить в установленные настоящим Договором сроки проверки Товара по количеству, комплектности, объему и качеству. 2.2.3. Совершать необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с настоящим Договором. 3. Порядок сдачи и приемки Товара 3.1. Приемка Товара на соответствие его количества, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре, осуществляется во время передачи Товара Заказчику. 3.2. Приемка поставляемого по настоящему Договору Товара оформляется путем составления Акта приема-передачи (Приложение № 2). 3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Акт приема-передачи Товара подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления Заказчику оригинала вышеуказанного документа. 3.4. В случае установления фактов несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора Заказчик вправе полностью или частично отказаться от приемки Товара, о чем делается соответствующее письменное заключение. 3.5. В случае наступления условий, предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора, Поставщик обязуется устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента соответствующего письменного заключения. В случае невозможности устранения недостатков в указанный срок Поставщик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором. 4. Цена Договора и порядок расчетов. 4.1. Цена настоящего Договора составляет _________ (__________) рублей, включая НДС (18%). 4.2. Цена настоящего Договора включает все расходы на перевозку, страхование, доставку, погрузку, разгрузку, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 4.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств в сумме 100% на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Акта приема-передачи Товара на основании счета (счета-фактуры) и накладной Поставщика. Срок предоставления документов к оплате не позднее 25.12.2017 г. В случае не предоставления надлежащим образом оформленных документов (в соответствии с реквизитами договора) к оплате до 25.12. 2017 г. оплата филиалом будет произведена после 01.04.2018 г. 4.4 Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после зачисления денежных средств на счет Поставщика. 4.5. Цена Товара на период действия настоящего Договора является твердой и определена на весь срок его исполнения. 4.6. В случае, если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в Договор включается обязательное условие об изменении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Товара. 5. Условия и сроки поставки. Качество Товара. 5.1. В рамках настоящего Договора поставка должна быть осуществлена в период с даты заключения Договора по 25.12.2017 г. 5.2. Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Поставщику. 5.3. Поставщик организует доставку Товара Заказчику. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. 5.4. При обнаружении Товара плохого качества в процессе его эксплуатации и при условии, что недостатки Товара не могли быть установлены Заказчиком в срок, предусмотренный настоящим Договором, Заказчик обязан незамедлительно известить Поставщика о выявленных недостатках Товара. 5.5. По факту обнаружения некачественного Товара составляется Акт, который подписывают представители Заказчика и Поставщика. 5.6. Заказчик имеет право, по собственному усмотрению назначать независимую экспертизу поставляемого Товара, в том числе путем привлечения независимых экспертов, производить экспертизу Товара как выборочно, так и всего его количества. 5.7. В случае проведения Заказчиком независимой экспертизы Акт приема – передачи Товара подписывается после получения заключения экспертизы. 5.8. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта. 5.9. Стороны могут согласовывать между собой дополнительные требования к качеству поставляемого Товара и его уточненные характеристики, не изменяя условий и характеристик, установленных Договором. 5.10. Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара Заказчику. 6. Ответственность Сторон 6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных настоящим Договором и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц – цена Договора; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по настоящему Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего Договора; С – размер ставки). Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ x ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер штрафа, определяется в следующем порядке – 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей – ______________. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств. 6.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик отражает результат исполнения обязательств Поставщиком в Акте приема – передачи Товара расчет суммы неустойки (штрафа и пеней) в соответствии с п. 6.3. настоящего Договора и направляет Поставщику требование об уплате штрафа, пеней в течение 5 (пяти) рабочих дней. Заказчик при неполучении в установленный срок предъявленной неустойки (штрафа, пени) вправе уменьшить обеспечение исполнения Договора на сумму неустойки (штрафа, пени). 6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Согласно постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» размер штрафа, определяется в следующем порядке – 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей – _______________________. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 7. Порядок разрешения споров. 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 7.2. В случае возникновения разногласий по качеству Товара, Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения некачественного Товара направить Поставщику письменную претензию о качестве Товара. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о качестве Товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества Товара. В случае, если в установленном законом порядке будет доказан факт передачи Заказчику Товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика: - возмещения стоимости некачественного Товара; - возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного Заказчику некачественного Товара. 7.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии. 7.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной. 7.5. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Курганской области в порядке, установленном действующим законодательством. |
Похожие:
 | Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю по ведению государственного кадастра... | | «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» |
| «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» | | «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» |
| «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» | | «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Бурятия |
| В отдел кадров филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной... | | «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Санкт-Петербургу со следующими... |
| Филиал фгбу «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской... |  | Филиал фгбу «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской... |