Скачать 1.39 Mb.
|
114.2. Обязательства Подрядчика по настоящему Договору считаются выполненными с момента приемки Заказчиком результатов выполненных Подрядчиком работ по договору.4.3. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по цене и условиям, установленным Договором.
5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с Техническим заданием. 125.2. По завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки с приложением к нему необходимого количества отчетной документации и иных материалов, предусмотренных Техническим заданием.135.3. Заказчик в течение 15 дней со дня получения Акта сдачи-приемки и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки результатов работ с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Не направление мотивированного отказа от приемки результатов работ в течение 30 дней означает, что Заказчик принял результаты работ в полном объеме.145.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов работ Стороны составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.155.5. Доработки производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы Технического задания и содержания работы в целом.5.6. На основании подписанного обеими Сторонами акта выполненных работ Подрядчик выставляет счет-фактуру в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней считая со дня подписания акта Заказчиком с заполнением всех реквизитов согласно требованиям законодательства. В случае нарушения сроков предоставления и порядка заполнения счета-фактуры, Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчику (невозможность возмещения НДС) в соответствии с действующим законодательством. 5.7. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения работ, настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически выполненные Подрядчиком до дня расторжения и принятые Заказчиком работы.
Требования к гарантийным обязательствам:
7. Ответственность Сторон 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, установленного техническими заданиями, Подрядчик по требованию Заказчика обязуется уплатить штрафную неустойку в размере 0,1 % (ноль одна десятая процента) от стоимости работ, по которым нарушен срок, за каждый день просрочки, но не более 7% (семи процентов) от стоимости работ, по которым нарушен срок выполнения работ.
7.5. Уплата неустоек (пеней, штрафов) осуществляется по письменному требованию, предъявление которого является правом, а не обязанностью соответствующей стороны, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования. 7.6. Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов. 8.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору. 8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3. настоящего договора.
9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. 9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии. 9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 10.2. Настоящий Договор может быть, досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 11. Антикоррупционная оговорка 11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы). Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела: (499) 266-66-61. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 11.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 13.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 12. Срок действия Договора 12.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания по 30 сентября 2016 г., а в отношении условий об ответственности и оплате - до полного исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему Договору. 13. Прочие условия 13.1. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 15 дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону. 13.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 13.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 13.5. К настоящему Договору прилагается техническое задание (Приложение № 1). 14. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Приложение № 1 к договору №______ от «___» ___________ 2016 г. |
Заказчик – ОАО «элтеза» в лице Армавирского электромеханического завода – филиала открытого акционерного общества «Объединенные электротехнические... | Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» (оао «элтеза») | ||
Заказчик: Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы» в лице филиала «Северо-Западный производственный... | Открытый аукцион среди субъектов малого и среднего предпринимательства в электронной форме №254/оаэ-оао «элтеза»/2016/cд (далее –... | ||
Открытый аукцион в электронной форме №206/оаэ-оао «элтеза»/2016/Д (далее – аукцион) | Открытый аукцион в электронной форме №216/оаэ-оао «элтеза»/2016/Д (далее – аукцион) | ||
Открытый аукцион в электронной форме №229/оаэ-оао «элтеза»/2016/Д (далее – аукцион) | Заказчик: ОАО «Объединенные электротехнические заводы» в лице Волгоградского литейно-механического завода – филиала | ||
Оао «Омский завод транспортного машиностроения» (оао «Омсктрансмаш») для взаиморасчетов с открытым акционерным обществом «Межрегиональная... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |