6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (паспорта, сертификата и т.п.).
6.2. Гарантии включают в себя исправление любых недостатков товара, которые не вызваны неправильной эксплуатацией товара. В период гарантийного срока Поставщик обязуется производить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наличие недостатков, сроки их устранения или замены фиксируются Сторонами в двухстороннем акте выявленных недостатков.
При установлении нарушений по качеству товара после оплаты Заказчик вправе предъявить требование к Поставщику о возврате уплаченной за товар денежной суммы или потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующего договору.
6.3. Срок гарантии качества на поставляемый по договору товар составляет 24 месяца с даты подписания товарной накладной.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения исполнения обязательств либо инициировать процедуру расторжения Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
8.2. За нарушение сроков поставки товара, за нарушение гарантийных обязательств по договору, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости товара по Договору за каждый день просрочки передачи товара или невыполнения гарантийных обязательств.
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате поставленного товара по настоящему Договору Заказчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.6. Неустойка (штраф, пени) уплачивается путем ее удержания из стоимости товара по настоящему Договору, подлежащего оплате Заказчиком.
9.Обеспечение исполнения договора
9.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения договора в размере ___ ____________ в форме____________________ (банковская гарантия, выданная банком или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет). Способ обеспечения исполнения договора определяется Поставщиком самостоятельно.
9.2. Срок действия банковской гарантии не должен быть меньше срока исполнения обязательств по настоящему договору. Срок, в течение которого обеспечение исполнения договора в виде внесения денежных средств находится на указанном заказчиком счете не должен быть меньше срока исполнения обязательств по настоящему договору. Денежные средства возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока действия обеспечения исполнения договора. Заказчик вправе удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из обеспечения исполнения договора, предоставленного Подрядчиком в виде внесения денежных средств.
10. Порядок урегулирования споров
10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае наличия разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию (требование). Сторона, к которой адресована претензия (требование), должна дать письменный ответ по существу претензии (требования) в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.
10.2.Спор, возникающий по настоящему договору, может быть передан на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).
11. Изменение условий договора
11.1. По соглашению сторон изменение существенных условий договора возможно в следующих случаях:
1) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора;
2) при изменении не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренных договором количества товаров при изменении потребности в таких товарах на поставку товаров которых заключен договор или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров не предусмотренных договором, но связанных с товарами предусмотренными договором. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товаров исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товаров стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;
3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;
4) если при заключении и исполнении договора изменяются условия договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки;
11.2. Любые изменения к настоящему договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами договора с надлежащим оформлением полномочий.
12. Срок действия договора, порядок расторжения договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2018г.
12.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
- отказ поставщика передать заказчику товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);
- невыполнение поставщиком в разумный срок требования заказчика о доукомплектовании товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);
- в случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).
12.3.При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
13. Прочие условия
13.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.
13.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
|
Поставщик
|
ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ»,
ИНН 0323062082, КПП 032301001
Адрес: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 7а
Наименование получателя:
УФК по Республике Бурятия (ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ», л/с 20026Ч09820)
р/с:40601810000001000001
БИК:048142001
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Главный врач ________Э.М. Бурлаева
|
____________________________________
____________________________________
|
Приложение №1 к договору
Спецификация товаров
№ п/п
|
Наименование оборудования
(марка, модель, производитель, год выпуска)
|
Ед. измерения
|
Количество
|
Цена за ед., руб.
(включая НДС)
|
Общая стоимость, руб.
(включая НДС)
|
1.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказчик
|
Поставщик
|
ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ»,
Главный врач ________Э.М. Бурлаева
|
____________________________________
____________________________________
|
Приложение №4 к аукционной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п\п
|
Наименование товара
|
Технические характеристики товара
|
Ед.
изм
|
Кол-во
|
1
|
Белизна Саянская
Или аналог
|
Белизна 1л. Назначение: для отбеливания и удаления пятен с изделий из хлопчатобумажных тканей, для мытья и дезинфекции посуды, пластика, керамики, сантехники, объем 1 л.
|
шт
|
6200
|
2
|
Сода кальцинированная
Или аналог
|
Сода кальцинированная, 350гр. Водосмягчающее, моющее, жироудаляющее средство. Применяется для стирки и кипячения тканей, смягчения воды, мытья фарфоровой посуды, фаянсовой и эмалированной посуды, а также для других хозяйственных целей. ТУ 2383-002-33425542-2015.
|
шт
|
6600
|
3
|
Тайд порошок
Или аналог
|
Порошок стиральный автомат «Тайд» в упаковке 450 гр. Средство моющее синтетическое порошкообразное универсальное автомат для стирки цветных вещей. Синтетическое моющее средство для использования в стиральных машинах любого типа. Стиральный порошок эффективно отстирывает любые загрязнения в широком диапазоне температур (40-95ºС), не нарушая структуру ткани. Не содержит отбеливателей. Состав: 5% - 15%: анионные ПАВ, >5%: катионные ПАВ, неионогенные ПАВ, фосфаты, фосфонаты, поликарбоксилаты, цеолиты; энзимы, ароматизирующие добавки, гексилкоричный альдегид. Соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2381-066-00204300-97.
|
шт
|
4300
|
4
|
Отбеливатель БОС-Плюс жидкая формула 1,2л
Или аналог
|
Отбеливатель Бос жидкий кислородный 1,2 л. Предназначен для отбеливания хлопчатобумажных, льняных, смесовых и синтетических тканей, а также для отбеливания шерсти, шелка и кружев.
Мягкий отбеливатель нового поколения. Сохраняет яркость ткани и не повреждает волокна. Удаляет неприятные запахи. Прекрасно работает в сочетании с любым средством для автоматической и ручной стирки при t от + 30С до +90С.
|
шт
|
250
|
5
|
Мыло хозяйственное
Или аналог
|
Мыло хозяйственное с содержанием жирных кислот 72%, вес изделия 200гр. Мыло хозяйственное — сорт мыла с содержанием жирных кислот 72 % и большим количеством щелочей, около 0,15-0,20 %. Вследствие чего имеет очень высокий водородный показатель—pH11-12.Обладает антибактериальными свойствами. Мыло хозяйственное представляет собой моющее средство, основной (активной) частью которого являются натриевые и калиевые соли жирных кислот. Состав: мыльная основа животного жира CH2-O-CO-R’’’натрий едкий гранулированный NaOH ,питьевая вода H2O. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 30266-95.
|
шт
|
550
|
6
|
Ваниш жидкий
Или аналог
|
Пятновыводитель «Vanish », 1л. Специализированный пятновыводитель и отбеливатель.Удаляет сложные загрязнения и пятна, с которыми могут не справиться стиральные порошки, не содержит хлор. Эффективен при любой температуре, даже при низкой. Подходит для деликатных тканей - шерсти и шелка.
|
шт
|
250
|
7
|
Доместос Или аналог
|
Чистящее средство для сантехники "Доместос", 1л. Описание: Универсальный продукт, который можно использовать для различных целей: для чистки и дезинфекции унитаза, ванны, стоков и сливов, а в разбавленном виде - для мытья различных поверхностей (пол, кафель) и даже для отбеливания белья. Обрабатываемая поверхность - сантехника. Назначение средства - ржавчина, стойкие загрязнения, известковый налет. Консистенция - жидкость. Состав < 5 % гипохлорит натрия, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, мыло, отдушка. Соответствует требованиям нормативных документов. ГОСТ Р 51696-2000
|
шт
|
220
|
8
|
Фейри Или аналог
|
Средство жидкое моющее для мытья посуды «Фейри», 1л. Отлично справится с жиром, придает мягкость коже рук. Состав: 5-15% анионные ПАВ, < 5% неионогенные ПАВ, ароматизирующие добавки, консерванты, гексилкоричный альдегид, линалоол. Соответствует требованиям нормативных документов ТУ 2383-075-00204300-99.
|
шт
|
100
|
9
|
Ополаскиватель-кондиционер Или аналог
|
Кондиционер для белья Lenor концентрат флосенсетив лирнель, 1л. Описание: Помогает сохранить форму одежды, помогает защитить ткань от преждевременного изнашивания, помогает сохранить яркость цветов. Безопасносен для кожи подтвержден дерматологами.
Состав:5-15% катионный ПАВ, <5% неионогенные ПАВ, консерванты, ароматизирующие добавки, альфа-изометилионон, бензилсалицилат, цитронеллол, кумарин, гексилкоричный альдегид, линалоол. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 30266-95.
|
шт
|
220
|
|
