Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»

Скачать 381.06 Kb.

Название	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»
страница	2/3
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядчик обязуется организовать безопасное выполнение Работ на Объекте в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В случае выявления нарушений, контролирующие лица имеют право выдавать ответственному представителю Подрядчика письменные предписания на устранение нарушений. В случаях игнорирования предписаний, грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, контролирующие лица имеют право приостановить производство работ с письменным уведомлением руководства Заказчика и Подрядчика.
За соблюдение норм и правил законности и правопорядка, правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в ремонтируемых помещениях, а также в помещениях и на территории Объекта, имеющих доступ для персонала Подрядчика, Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
1. Гарантийный срок на результат Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2. Если в течение гарантийного срока в результате Работ обнаружатся недостатки, Заказчик должен уведомить об этом Подрядчика, а Подрядчик не позднее 3 (Трех) дней со дня получения уведомления Заказчика обязан направить своего представителя для составления акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка их устранения. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков в течение 5 (Пяти) дней с момента его извещения об обнаружении таких недостатков. Наличие недостатков оформляется актом с возможным привлечением (по усмотрению Заказчика) незаинтересованных третьих лиц (проектная организация, строительная лаборатория и др.).

При неявке представителя Подрядчика в установленный Договором срок для составления акта о недостатках, либо отсутствии письменного ответа Подрядчика по существу выявленных Заказчиком недостатков, Заказчик вправе составить такой акт, фиксирующий недостатки в результате Работ, в одностороннем порядке, который приобретает юридическую силу и является основанием для применения штрафных санкций Заказчиком к Подрядчику.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков (дефектов) выполненных Работ, обнаруженных в период гарантийного срока, может быть назначена экспертиза. Порядок назначения экспертизы, распределения расходов на проведение экспертизы и выбора эксперта определяется по правилам, предусмотренным п. 6.6. настоящего договора. Последствия при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, или при возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта определяются по правилам п. 6.7. настоящего договора.
Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные в результате Работ недостатки, в том числе путем замены материалов, изделий, оборудования, в сроки, установленные Заказчиком.
Гарантийный срок для результата Работ продлевается на период устранения недостатков в результате Работ.
Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления. Все расходы другим лицам, связанные с устранением некачественной работы, оплачиваются Подрядчиком.

СКРЫТЫЕ РАБОТЫ
1. Работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за один календарный день до начала проведения этой приемки. Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.
2. В случае если Заказчиком внесены в Журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки Заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку Заказчиком, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
3. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ, составленного по форме СНиП 12-01-2004.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) за нарушение установленных сроков окончания Работ, предусмотренных настоящим договором, по вине Подрядчика в размере 1% от цены договора (с учетом налога на добавленную стоимость) за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика.
2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.
3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
4. Подрядчик несёт ответственность за сохранность существующих инженерных сетей, сооружений, попадающих в зону выполнения Работ.
5. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за привлечение к исполнению обязательств по договору иностранных граждан или лиц без гражданства.
6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования.
7. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком (подписаниеакта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).
8. При просрочке передачи или приемки результата Работ риски, предусмотренные п.12.7. настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.
9. В случае если при выполнении Работ по вине Подрядчика имуществу Заказчика и (или) третьих лиц, будет допущено причинение вреда, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика возместить причиненные убытки по правилам статьи 15 ГК. Возмещение убытков производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования от Заказчика. Требование о возмещении убытков, причиненных третьим лицам, может быть предъявлено Заказчиком к Подрядчику при наличии письменных требований к Заказчику со стороны третьих лиц.
10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
1. Заказчик вправе вносить изменения в объем Работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведутся Работы. В случае если Заказчик придет к решению о необходимости внесения изменений, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика к выполнению с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной Работы, включенной в настоящий договор;

- исключить некоторую указанную Работу;

- изменить характер, качество или вид некоторой указанной Работы;

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения и сметы, становятся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

Заказчик вправе вносить изменения в объемы работ в случае, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превышают 10% от цены договора и не меняют характера Работ, предусмотренных в настоящем Договоре до момента внесения таких изменений. При этом цена, определенная Договором, корректируется.
Изменение сроков выполнения работ, если они могут повлиять на продолжительность Работ и их стоимость, производится на основании дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения Работ и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон или протоколом, становящимся с момента их подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Стороны устанавливают обязательный претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров, связанных с заключением, изменением, расторжением, исполнением условий настоящего Договора.

Срок для рассмотрения претензий и направления ответа на претензию – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения претензии.

Отказ в удовлетворении претензии или неполучение ответа на претензию в указанный срок с учетом времени на доставку корреспонденции (при условии, что срок для удовлетворения соответствующего требования наступил), дает стороне, направившей претензию, право на обращение в Арбитражный суд Калининградской области.

ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора:

- в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора;

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- в случае не устранения Подрядчиком в назначенный срок недостатков;

- в случаях если:

Подрядчик (в отсутствие вины Заказчика и при отсутствии обстоятельствнепреодолимой силы) приостановил выполнение работ на срок свыше 10 рабочих дней;

Подрядчик допустил просрочку начала выполнения работ более чем на 10 календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик систематически не соблюдает требования пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, санитарных нормативов и какое-либо из указанных обстоятельств выявлено надзорными и контролирующими органами исполнительной власти.

13.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков только при нарушении Заказчиком своих обязанностей, препятствующих исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

13.3. Односторонний отказ от исполнения договора допускается при условии уведомления другой стороны.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного выполнения сторонами принятых на себя обязательств.

14.2.Направление юридически значимых сообщений:

а) заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или договор связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться в письменной форме только одним из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении.

Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными настоящим подпунктом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим;

б) все юридически значимые сообщения должны направляться другой стороне исключительно по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) либо по адресу, который указан в разделе 16 договора «Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим. Сообщения, доставленные по указанным адресам, считаются полученными другой стороной, даже если она фактически не находится по указанному адресу;

в) адресат юридически значимого сообщения, своевременно получивший и установивший его содержание, не вправе ссылаться на то, что сообщение было направлено по неверному адресу или в ненадлежащей форме (ст. 10 ГК РФ);

г)бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на стороне, направившей сообщение;

д) если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по договору влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, в т.ч. если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения;

ж) обо всех изменениях своего юридического и фактического адресов, номеров телефонов, факсов, платёжных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трёхдневный срок. При отсутствии таких сообщений юридически значимые сообщения, направляемые Сторонами друг другу, направляются по адресам, указанным в подпункте (б) настоящего пункта и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится;

з) риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения);

и) в случае если Стороне не возвращается уведомление о получении сообщения по причине отсутствия адресата, по причине истечения срока хранения корреспонденции либо по любой другой причине, такое сообщение считается полученным на 20-й день с даты направления.

14.3.Договор, дополнительные соглашения к нему, акты сверки могут заключаться (подписываться) с использованием средств факсимильной, электронной связи. Факсимильные и электронные копии документов имеют юридическую силу, что и подлинные, до обмена оригиналами. Оригиналы документов, переданных по факсу и/или электронной почте, должны быть направлены противоположной стороне Договора в течение 2 (двух) календарных дней.

К отношениям сторон документ, переданный одной стороной электронной почтой или факсимильной связью, применяется до момента (даты) получения другой стороной подлинного документа. В случае несоответствия содержания документа, направленного электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа, преимущество при толковании условий договора имеет подлинный документ, подписанный и скрепленный печатями обеих сторон настоящего договора. Риск всех убытков, связанных с несоответствием содержания документа, направленного электронной почтой или факсимильной связью, содержанию подлинного документа, несет сторона его (документ) направившая.

14.4.Требования Заказчика к Подрядчику по уплате неустоек, о возмещении убытков и имущественных потерь могут быть предъявлены Заказчиком к зачету в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления о зачете, против платежей, которые Заказчик должен произвести Подрядчику по настоящему договору.

14.5.К денежным обязательствам сторон, возникшим по данному договору, нормы статьи 317.1. ГК РФ не применяются.

14.6.Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.

14.7.При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

14.8.Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.9.Приложения:

Приложение №1 – сметный расчет.

Приложение №2 – техническое задание.

1 2 3

	Оао «Калининградская генерирующая компания» Закупочная документация на проведение открытого одноэтапного запроса предложений без предварительного квалификационного отбора на...		Снабжение тепловой энергией и горячей водой для целей оказания коммунальных услуг Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» (оао «тгк-9»)
	53 документация о запросе ценовых котировок Заказчик – Акционерное общество «Югорская генерирующая компания», сокращенное наименование: ао «Компания юг» (далее – Общество)		Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)
	Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)		Г. Калининград 2012года. Открытое акционерное общество «Региональная энергетическая компания» Открытое акционерное общество «Региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация», в лице...
	Документация об открытом запросе ценовых котировок на право заключения... Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)		Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (оао «нк «Роснефть») Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» (оао «нк «Роснефть») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Михайлова...
	Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (ао «тгк-11»)		Р аздел I. Термины и определения Заказчик – Открытое акционерное общество «Объединенная энергетическая компания» (далее – Общество)

Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»

Похожие: