ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
По настоящему Договору поставляется Программное обеспечение, которое содержится в Оборудовании и (или) на отдельном носителе, если иное не указано в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Условия использования Программного обеспечения содержатся в Приложении № 6 к настоящему Договору и изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении и предлагаются для согласия с ними до или в процессе установки такого Программного обеспечения).
Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении), означает согласие Покупателя и/или лица, которое на законных основаниях владеет Оборудованием (далее – Владелец) на заключение с Правообладателем соответствующего договора присоединения в соответствии со ст. 1286 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поставщик несёт ответственность перед Покупателем за предоставление Покупателю указанной упаковки (вложения в упаковку, экземпляров). Поставщик гарантирует, что Покупатель не будет понуждён к каким-либо выплатам в связи с использованием ПО на условиях договоров присоединения.
Условия использования Программного обеспечения, изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении), должны предусматривать предоставление Покупателю/Владельцу права использования Программного обеспечения способами, указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса Российской Федерации, с момента начала использования Программного обеспечения Покупателем/Владельцем и до момента продажи или иного отчуждения Покупателем/Владельцем соответствующего Оборудования. Покупатель/Владелец должен быть освобождён от обязанности предоставлять Правообладателю и (или) Поставщику, иным третьим лицам отчёты об использовании Программного обеспечения.
Поставщик гарантирует,
что условия использования Программного обеспечения изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении);
что соответствующая упаковка (вложения в упаковку, экземпляры) будет предоставлена Покупателю не позднее даты перехода к Покупателю права собственности на соответствующее Оборудование или Программное обеспечение;
что положения об использовании Программного обеспечения, изложенные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении), отвечают требованиям законодательства Российской Федерации и позволяют использовать соответствующее Программное обеспечение на условиях, изложенных в п.п. 12.3 - 12.4 настоящего Договора;
что Поставщик совершил все разумно необходимые и предусмотренные обычаями делового оборота действия, направленные на выявление обладателя (обладателей) исключительного права на Программное обеспечение;
что при передаче Покупателю Программного обеспечения Поставщик не нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные права третьих лиц (что экземпляры Программного обеспечения не являются контрафактными).
В случае предъявления к Покупателю/ Владельцу претензий, исков, иных требований о нарушении Покупателем/Владельцем интеллектуальных прав третьих лиц на Программное обеспечение, Поставщик обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой счёт, в том числе принять участие в судебном разбирательстве в качестве соответчика на стороне Покупателя, а также взять на себя все судебные расходы, связанные с этими требованиями, и возместить Покупателю все возникшие убытки, включая упущенную выгоду. Кроме того, в случае предъявления указанных претензий, исков, иных требований, Поставщик обязан по выбору Покупателя/Владельца и в определённые Покупателем/Владельцем разумные сроки:
либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление Покупателю/Владельцу Программного обеспечения, не нарушающего интеллектуальные права третьих лиц;
либо своими силами и за свой счёт заменить Оборудование и (или) Программное обеспечение таким образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц было устранено, а заменённое Программное обеспечение (условия о его использовании) полностью соответствовало требованиям настоящего Договора.
Стороны признают существенным нарушением настоящего Договора Поставщиком обстоятельства, при которых по состоянию на дату передачи Покупателю соответствующей партии по товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т:
сведения о правах использования Программного обеспечения не указаны на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении);
сведения о правах использования Программного обеспечения, указанные на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования или Программного обеспечения, во вложении в упаковку Оборудования или Программного обеспечения, в самом Программном обеспечении), противоречат требованиям законодательства Российской Федерации и (или) требованиям настоящего Договора.
В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 12.7 настоящего Договора, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, а Покупатель вправе по своему усмотрению:
либо отказаться от исполнения настоящего Договора или соответствующего Заказа в одностороннем порядке и заявить соответствующие предусмотренные законодательством Российской Федерации требования;
либо заявить требования, указанные в п. 12.6.1 – 12.6.2 настоящего Договора.
Условия настоящего раздела 12 не распространяются на Программное обеспечение, переданное Поставщику Покупателем для установки на Оборудование в соответствии с п. 2.2. Договора. Покупатель самостоятельно приобретает у Правообладателя такого ПО необходимые разрешения (лицензии). При этом Стороны констатируют, что при передаче экземпляров ПО Поставщику не передаются никакие права на указанное Программное обеспечение. Поставщик не имеет права использовать каким-либо способом, копировать, устанавливать на своем оборудовании, передавать третьим лицам, а также осуществлять иные действия с ПО Покупателя, за исключением установки на Оборудование, поставляемое Покупателю по настоящему Договору. После выполнения условий настоящего Договора Поставщик обязуется уничтожить экземпляры ПО, полученные от Покупателя.
Условия настоящего раздела 12 будут оставаться в силе в течение срока эксплуатации Оборудования и (или) Программного обеспечения вне зависимости от прекращения Договора по любой причине.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ
Покупатель направляет Поставщику проект Заказа, оформленный по форме Приложения № 2 к Договору, по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 11 настоящего Договора. Заказ не может предусматривать изменение либо расширение перечня Оборудования, определенного в Приложении №1 к настоящему Договору.
В проекте Заказа Покупатель указывает сведения, определённые в соответствии с настоящим Договором, а также иные данные, по усмотрению Покупателя.
Поставщик подписывает Заказ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения проекта Заказа. По истечении указанного срока Поставщик обязуется направить Покупателю либо подписанный со своей стороны Заказ в двух экземплярах, либо мотивированный отказ от подписания, который допустим только в случае, если Заказ оформлен не в соответствии с условиями настоящего Договора. Мотивированный отказ должен быть отправлен Покупателю по факсу или электронной почте согласно условиям раздела 11 настоящего Договора. При наличии мотивированного отказа Поставщика от подписания Заказа Стороны дорабатывают текст Заказа в рабочем порядке в срок не более 2 (двух) рабочих дней, после чего Поставщик направляет в адрес Покупателя оформленный Заказ, подписанный со своей стороны в двух экземплярах.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Покупатель обязуется:
подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны;
направить Поставщику отсканированный, подписанный и скреплённый печатью Покупателя Заказ по адресу электронной почты, согласно разделу 11 настоящего Договора;
направить Поставщику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр Заказа, подписанный и скреплённый печатью Покупателя.
Заказ вступает в силу после его подписания Сторонами.
Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
В случае нарушения Поставщиком сроков подписания Заказа, установленных в настоящем разделе Договора, Поставщик считается уклонившимся от подписания Заказа и Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере, определяемом в соответствии с условиями Договора.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией является любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:
аффилированным лицам, профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
информация разумно необходима для защиты прав и законных интересов Получающей Стороны в ходе участия в судебных процессах, административном производстве и разбирательствах в третейских судах и/или международных коммерческих арбитражах при условии, что Получающая Сторона предварительно письменно уведомила Передающую Сторону о необходимости такого раскрытия информации.
В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
За нарушение Поставщиком сроков подписания Заказа, установленных настоящим Договором, Заказчик вправе, в зависимости от продолжительности нарушенных сроков взыскать с Поставщика неустойку:
в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от цены, указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день нарушения срока при нарушении срока подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней.
в размере 1% (один процент) от цены указанной в соответствующем проекте Заказа за каждый день нарушения срока; при нарушении срока подписания Заказа более чем на 10 (Десять) рабочих дней.
За нарушение Поставщиком иных сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором и/или Заказом к нему, включая, но не ограничиваясь, первоначальное нарушение сроков доставки Оборудования, ПО (Партии Оборудования, ПО) по одному Заказу в течение срока действия настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены соответствующего Заказа, за каждый день просрочки исполнения.
В случае установления Покупателем факта существенного нарушения требований к качеству Оборудования, ПО по одному или нескольким Заказам, партиям Оборудования, ПО, либо повторного нарушения срока доставки Оборудования, ПО (Партии Оборудования, ПО) по одному Заказу в течение срока действия настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 5% (пять процентов) от цены настоящего Договора, установленной п.3.1. настоящего Договора, при этом за данное нарушение, в случае уплаты штрафа, неустойка, предусмотренная п. 15.3. Договора, не начисляется.
В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.5.2 настоящего Договора, Поставщик вправе взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в размере 1/365 (одной триста шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления неустойки, от неуплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности. Неустойка за просрочку оплаты Покупателем платежа, указанного в п. 3.5.1 настоящего Договора не начисляется и не уплачивается.
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10 % (десять процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1 Договора, в случае выявления недостоверности заверения, предусмотренного п. 4.6. Договора, под которым понимается одно или совокупность следующих обстоятельств (далее по тексту Договора - Недостоверность заверения об Авторизации):
Отсутствие у Поставщика Авторизации на момент оформления первого или последующего Заказа;
Непредставление Поставщиком письменного подтверждения о наличии Авторизации по требованию Покупателя, направленному в соответствии с Договором;
Выявление иных оснований, не указанных в п. 15.6.1, 15.6.2., которые явным образом свидетельствуют о Недостоверности заверения об Авторизации (в том числе, но не ограничиваясь: предоставление Поставщиком заведомо ложных и/или недостоверных сведений об Авторизации).
Поставщик не может быть привлечён к ответственности в соответствии с настоящим пунктом, если после заключения Договора действие Авторизации было прекращено по обстоятельствам, не зависящим от Поставщика, и о возникновении которых Поставщику при разумном ведении дел не могло быть известно (при этом, истечение срока действия Авторизации и непринятие мер по её продлению к обстоятельствам, исключающим ответственность, не относится, поскольку зависят от Поставщика). Обо всех случаях прекращения действия Авторизации Поставщик должен уведомить Покупателя в разумный срок.
Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
Стороны уплачивают неустойку (штраф, пени), предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. В случае если начисленная Покупателем неустойка не оплачена Поставщиком на момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Оборудования, размер начисленной неустойки указывается в таком акте. Покупатель вправе оплачивать Цену Оборудования по соответствующему Заказу, за вычетом размера неустойки, начисленной, но не оплаченной Поставщиком. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
|
