Конкурсная

Приложение №3

Критерии оценки заявок участников конкурса № ОК_23_0000159_2013

1. 
   Организатор оценивает и сопоставляет только те заявки на участие в процедуре конкурса, которые признаны соответствующими требованиям конкурсной документации и законодательства Российской Федерации.
   
2. 
   Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по цене Договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации. При необходимости, конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов для оценки конкурсных заявок.
   

1. 
   Предмет договора и общие условия
   
   1. 
      Подрядчик обязуется по заданиям Заказчика выполнить работы по изготовлению и монтажу конденсаторных установок компенсации реактивной мощности на трансформаторной подстанции № 1 по адресу: г. Москва, ул. Даниловский вал, д. 1, стр. 3, в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к настоящему Договору) и утверждённой Локальной сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данные работы.
      
   2. 
      Работы должны быть выполнены в строгом соответствии со сметной документацией. Стороны при исполнении своих обязательств руководствуются: Градостроительным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, строительными нормами и правилами (СНиП) и другими нормативно-правовыми актами, обязательными для исполнения Сторон.
      
   3. 
      Подрядчик выполняет работу своими силами и средствами, а также самостоятельно определяет способы и методы выполнения работы.
      
   4. 
      Срок выполнения работ составляет __ календарных дней с момента заключения Договора. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
      
   5. 
      Срок гарантии на выполненные работы - ________ с момента подписания Акта выполненных работ.
      

2. 
   Права и обязанности сторон
   
   1. 
      Подрядчик обязуется:
      
      1. 
         На момент подписания настоящего Договора представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных. Сотрудники Подрядчика должны иметь регистрацию (разрешение на работу) в г. Москве или Московской области.
         
      2. 
         Согласовывать с Заказчиком план-график и результаты выполнения работ. Передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору.
         
      3. 
         Обеспечить конфиденциальность передаваемой Заказчиком информации, не разглашать публично содержания документов, переданных Заказчиком без согласия последнего, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, независимо от продолжения или прекращения отношения с Заказчиком и без ограничения срока давности.
         
      4. 
         Консультировать и информировать Заказчика в устной и, по требованию Заказчика, в письменной форме о ходе выполнения работ по настоящему договору и обстоятельствах, которые имеют значение для его надлежащего исполнения, по итогам выполнения работ по настоящему договору отчитаться перед Заказчиком о выполнении обязательств в форме письменных и/или устных Итоговых заключений.
         
      5. 
         Выполнять работы согласно условиям настоящего Договора в установленный срок при условии обеспечения свободного доступа к месту работ в течение срока их проведения.
         
      6. 
         Обеспечить на объекте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.
         
      7. 
         Гарантировать качественное и квалифицированное выполнение работ в соответствии с действующими нормами и правилами.
         
      8. 
         Гарантировать, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, применяемых для производства работ (далее «материалы»), соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации. В случае если материалы подлежат обязательной сертификации, Подрядчик также предоставляет на него гигиенический сертификат в форме, принятой в РФ и сертификат качества, который служит подтверждением того, что данные материалы являются полностью пригодными к использованию по своему прямому назначению. Материалы маркированы в соответствии с установленными для данного вида товаров международными стандартами. Подрядчик обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, систему экологического менеджмента и политику ФГУП «Гознак» в области профессиональной безопасности и здоровья (ознакомиться можно на интернет сайте www.goznak.ru), а также предоставлять на материалы документы, подтверждающие экологическую безопасность своей продукции, если таковые предусмотрены.
         
      9. 
         Обеспечить безопасное проведение работ в соответствии с нормами и правилами регламентирующими проведение данных работ.
         
      10. 
          Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы до ее приемки Заказчиком.
          
      11. 
          Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения работы в срок.
          
      12. 
          Во время проведения работ проводить уборку на объекте работ и прилегающей к объекту работ территории, вывозит мусор, образовавшийся при выполнении работ.
          
      13. 
          Вывезти в 5-ти дневный срок со дня подписания акта выполненных работ принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.
          
      14. 
          Перед началом работ представители Подрядчика представляют Заказчику информацию о выполнении мероприятий по охране труда (назначение ответственных, обучении и инструктажах персонала) и организации работ на электроустановках при проведении ремонтных работ.
          
      15. 
          Перед началом работ представители Подрядчика обязаны пройти у Заказчика вводный инструктаж по соблюдению требований охраны труда, правил пожарной безопасности, требований внутреннего распорядка и режима, требований охраны окружающей среды и обращения с опасными отходами, требований системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, и нести ответственность по действующему законодательству Российской Федерации за невыполнение этих норм.
          
      16. 
          Сдать результат работы Заказчику по акту выполненных работ.
          
   2. 
      Заказчик обязуется:
      
      1. 
         Обеспечить работникам Подрядчика проход на территорию Заказчика
         
      2. 
         Обеспечить за свой счет электроэнергией для производства работ.
         
      3. 
         Обеспечить должное состояние техники безопасности в соответствии с действующими правилами и нормами.
         
      4. 
         Осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступления от Договора, ухудшающих качество работы, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
         
      5. 
         Принимать и оплачивать выполненные работы на условиях настоящего Договора.
         
   3. 
      Подрядчик имеет право:
      
      1. 
         Досрочно выполнить работы в соответствии с Договором. В этом случае Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, установленном договором.
         
      2. 
         Получать от Заказчика разъяснения по возникшим вопросам в ходе выполнения работ и дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения настоящего договора.
         
      3. 
         Получать от Заказчика все необходимые документы и информацию, относящиеся к настоящему договору.
         
      4. 
         Требовать от Заказчика оплаты за выполненные работы в сроки, установленные настоящим Договором.
         
      5. 
         Привлекать сторонние организации для выполнения работ, предварительно согласовав с Заказчиком численность и данные привлекаемых к выполнению работ лиц. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьими лицами обязательств по настоящему Договору.
         
   4. 
      Заказчик имеет право:
      
      1. 
         Проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Договору. Требовать от Подрядчика предоставления информации и документации для осуществления проверки хода и качества выполнения Работ. Проводить экспертизу хода выполнения Работ и их отдельных результатов с привлечением независимых экспертов.
         
      2. 
         Отказаться от исполнения Договора в любое время до передачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненного задания до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
         

3. 
   Сумма договора и порядок расчетов
   
   1. 
      Общая стоимость работ по Договору определяется Локальной сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет _________ в том числе НДС 18 % в размере _______.
      
   2. 
      Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости работ осуществляется в следующем порядке:
      

3. 
   Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
   
4. 
   Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.
   

4. 
   Порядок приемки работ
   
   1. 
      Заказчик осуществляет приемку результата работ в соответствии с Планом-графиком по Актам выполненных работ. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Акта от Подрядчика Заказчик подписывает Акт. При обнаружении недостатков при приемке работ Заказчик в тот же срок предъявляет мотивированные возражения Подрядчику и согласовывает с Подрядчиком срок для исправления недостатков.
      

5. 
   Ответственность сторон
   
   1. 
      Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
      
   2. 
      При нарушении срока выполнения работы Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
      
   3. 
      При нарушении срока оплаты Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
      
   4. 
      Обязанность по уплате штрафных санкций, указанных в настоящей главе, наступает у Стороны, нарушившей свои обязательства, только после получения письменного требования об оплате от другой Стороны.
      
   5. 
      Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
      
   6. 
      По соглашению сторон к обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, военные действия любого характера, вступление в законную силу нормативных актов органов государственной власти и управления, и другие независящие от Сторон обстоятельства, непосредственно повлиявшие на исполнение обязательств по Договору.
      
   7. 
      Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в результате вышеуказанных обстоятельств, должна в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.
      
   8. 
      Для стороны, оказавшейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору продляется на срок действия указанных обстоятельств.
      
   9. 
      Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 2 (двух) месяцев, то каждая из сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения убытков.
      
   10. 
       Стороны обязаны принимать все необходимые меры в ходе исполнения Договора для создания условий по противодействию коммерческому подкупу. В случае выявления какой-либо из Сторон фактов, указывающих на действия по коммерческому подкупу, Сторона обязуется не позднее 5 рабочих дней уведомить о подобных фактах другую Сторону. По требованию Стороны-уведомителя о результатах расследования и принятых мерах не позднее 30 дней с начала работы комиссии. В случае отказа от проведения служебного расследования, другая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
       

6. 
   Порядок разрешения споров
   
   1. 
      Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из исполнения Сторонами настоящего Договора разрешить путем переговоров, обменом письмами и др.
      
   2. 
      В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, то спор передается заинтересованной Стороной на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.
      

7. 
   Срок действия Договора
   
   1. 
      Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
      

8. 
   Прочие условия
   
   1. 
      Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и действительны, если составлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон.
      
   2. 
      Стороны не вправе передавать свои обязательства третьим лицам без взаимного согласия.
      
   3. 
      Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
      
   4. 
      Во всем остальном, не урегулированном положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
      
   5. 
      Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
      
   6. 
      К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
      

9. 
   Юридические адреса и банковские реквизиты сторон