Термины и определения вступление в силу протокола —

Скачать 0.72 Mb.

Название	Термины и определения вступление в силу протокола —
страница	6/7
Тип	Документы

filling-form.ru > Договоры > Документы

1 2 3 4 5 6 7

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ.

Покупатель обязуется:

4.1. Оплатить Товар на условиях, установленных настоящим Договором.

4.2. В день заключения настоящего Договора Покупатель обязуется передать Поставщику Брендбук.

4.3. Утвердить или представить свои замечания
в срок не позднее 1 дня с момента получения макетов Товара от Поставщика.

4.4. Обеспечить приемку Товара от Поставщика по адресу, указанному
в Спецификации (Приложение № 1).

4.5. Подписать и передать Поставщику все необходимые товаросопроводительные документы, переданные Покупателю в соответствии с п.3.3. настоящего Договора.

4.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.7. Уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара
в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

4.8. Покупатель вправе:

4.8.1. Требовать передачи Товара и товаросопроводительных документов
в соответствии с условиями настоящего Договора в установленный срок.

4.8.2. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего Договора документацию и информацию.

5. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
5.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует требованиям действующего законодательства РФ, стандартам (ГОСТ или ТУ), а также условиям настоящего Договора. В случаях, когда законодательством предусмотрена обязательная сертификация Товара, его декларирование, Поставщик гарантирует Покупателю наличие соответствующих сертификатов и/или деклараций.

5.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям действующих санитарных правил и норм и является безопасным для использования его по назначению.

5.3 Приемка Товара по количеству и качеству упаковки осуществляется в момент передачи Товара Покупателю. Факт произведенной приемки по количеству и качеству упаковки подтверждается фактом подписания Покупателем товарной накладной.

5.4. Приемка по качеству Товара осуществляется по адресу объекта поставки, указанному в Спецификации (Приложение № 1), в течение 2-х часов с момента доставки Товара до объекта поставки. Приемка по качеству производится по соответствию поставленного Товара условиям настоящего Договора в присутствии уполномоченного представителя Поставщика, который обязан присутствовать при приемке Товара в течение всего периода приемки Товара.

5.5. В случае установления недостачи, несоответствующего качества Товара – Покупатель электронным сообщением в течение 24 часов обязан уведомить об этом Поставщика. Данное уведомление является вызовом Поставщика для участия в дальнейшей приемке. Неполучение ответа либо неявка представителя Поставщика (в течение 24-х часов) дает право Покупателю осуществить приемку Товара в одностороннем порядке. Покупатель вправе (исключительно по своему усмотрению) привлечь представителя независимой экспертной организации. О выявленной по результатам приемки недостаче/некачественности Товара Покупатель информирует Поставщика и направляет ему по электронной почте скан Акта о выявленном несоответствии поставленного Товара условиям Договора в отношении количества и/или качества, являющийся безусловным и окончательным для Поставщика.

5.6. В случае выявления несоответствия Товара или образцов Товара количественным и/или качественным характеристикам, указанным в настоящем Договоре и/или в сопроводительных документах, перечисленных в п. 3.3. настоящего Договора, Покупатель вправе по своему усмотрению, без дополнительного согласования с Поставщиком, осуществить следующие действия:

- отказаться от принятия и оплаты Товара. При этом все расходы, связанные с ответственным хранением, оплатой услуг экспертной организации (если она привлекалась) и возвратом Товара относятся на Поставщика. Поставщик обязан возвратить Покупателю уплаченные суммы и возместить указанные расходы в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента поступления требования Покупателя. Кроме того, Покупатель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Договора;

- потребовать устранения недостатков либо замены поставленного Товара силами и за счет Поставщика. Срок устранения недостатков либо замены соответствующего Товара не должен превышать 10 (Десяти) календарных дней;

- потребовать допоставки недостающего количества Товара силами и за счет Поставщика в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком требования Покупателя. Некачественный Товар подлежит вывозу силами и за счет Поставщика;

- соразмерного уменьшения покупной цены Товара.

5.7. В случае, если Поставщик не передал Товар в соответствии с п. 3.2 в установленный срок:

- потребовать от Поставщика передачи Товара в установленный новый срок;

- отказаться от исполнения настоящего Договора.

5.8. В случае, если Поставщик не передал принадлежности и документы, относящиеся к Товару, в установленный срок:

- назначить Поставщику разумный срок для их передачи;

- в случае, если принадлежности или документы, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком в указанный срок, отказаться от Товара.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности передать Товар, а именно - после подписания товарной накладной.

5.10. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

5.11. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара Поставщиком Покупателю по товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 № 132) или транспортной накладной (Приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272) и подписания товарной накладной.

5.12. При обоснованности отказа Покупателя от переданного (отгруженного) Поставщиком Товара, Покупатель обязуется в случае необходимости обеспечить сохранность (ответственное хранение) указанного Товара. В течение 1 (Одного) рабочего дня со дня возникновения оснований для отказа от принятия Товара письменно или по электронной почте уведомить Поставщика о своем отказе с указанием мотивов отказа по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора.

5.13. При обоснованности отказа Покупателя от переданного Поставщиком Товара, Поставщик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения уведомления от Покупателя (получателя) вывезти Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, возместив при этом Покупателю Товара расходы, связанные с хранением Товара, а также осуществить возврат денежных средств в течении 15 банковских дней, уплаченных за Товар.

5.14. В случае если Поставщик в срок, установленный в п. 5.12. настоящего Договора, не вывез Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, Покупатель (получатель) Товара вправе распорядиться Товаром по своему усмотрению, несмотря на отсутствие указаний об этом от Поставщика.

5.15. В случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Товара, переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты Товара согласно условиям Договора.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Гарантийный срок на поставляемый по настоящему Договору Товар составляет 1 (Один) год с момента подписания товарных накладных по соответствующей Заявке. Все гарантийные обязательства, относительно поставляемого в рамках настоящего Договора Товара, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ, перед Покупателем несет непосредственно Поставщик Товара.

6.2. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Товара по заявкам Покупателя, а также в сроки, предусмотренные требованиями производителя (если таковые установлены). Гарантийное обслуживание производится с выездом на место нахождения Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления заявки от Покупателя.

6.3. В случае выявления недостатков Товара в течение гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика письменную претензию с указанием выявленных дефектов. Поставщик в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения претензии обязан направить своего уполномоченного представителя (специалиста) к месту нахождения Товара с целью осуществления гарантийного ремонта.

6.4. В случае выявления необходимости замены запасных или составных частей Товара Стороны в месте нахождения Товара составляют и подписывают дефектную ведомость, в которой должны быть указаны выявленные недостатки Товара, запасные (составные) части, подлежащие замене, сроки поставки таких запасных (составных) частей и сроки их замены, которая должна быть осуществлена Поставщиком не позднее 5 (Пяти) календарных дней.

6.5. В случае, если Товар не подлежит ремонту, Поставщик обязан заменить Товар на аналогичный либо вернуть Покупателю уплаченную за Товар сумму в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения претензии.

6.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за Товар сумму или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром, соответствующим настоящему Договору, в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного требования Покупателя. Существенными нарушениями требований по качеству признаются такие дефекты, которые делают невозможной эксплуатацию Товара в соответствии с целями, для которых он закупался (п.1.1. настоящего Договора), а также несоответствие Товара требованиям по безопасности такого рода изделий, установленными действующим законодательством РФ, страны-изготовителя либо требованиям, указанным в настоящем Договоре.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

7.1. Оплата за поставленный товар в размере 100 % от стоимости Договора поставки осуществляется Покупателем перечислением денежных средств по безналичному расчету по факту поставки согласно счетов-фактур или УПД и товарных накладных в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями первичных документов, подтверждающих приёмку-передачу товара и отвечающих требованиям законодательства РФ.

7.2. Счет на оплату может быть отправлен Покупателю в электронном виде или передан по факсу.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Все разногласия и споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Красноярского края, с обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования споров (срок рассмотрения претензии Стороной – 5 (пять) календарных дней со дня ее получения).

8.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанного в Заявке, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленного в срок Товара за каждый день прострочки.

8.4. За нарушение Поставщиком срока предоставления Покупателю на утверждение макетов Товара, указанного в п.3.1. настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый день такой просрочки.

8.5. За нарушение сроков исполнения обязательств по замене Товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай нарушения срока по замене Товара ненадлежащего качества, установленного п.5.6. настоящего Договора.

8.6. Если поставленные Товары или образцы Товара не соответствуют по качеству стандартам или условиям договора (поставка Товара, не соответствующего согласованным Покупателем макетов, образцов; Товара ненадлежащего качества; Товара, не соответствующего по своим качественным характеристикам требованиям, изложенным в Требованиях к Товару), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек за каждый выявленный случай поставки Товара ненадлежащего качества.

8.7. В случае недопоставки или просрочки поставки Товаров, а также поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю установленную неустойку (штраф) и, кроме того, возмещает причиненные Покупателю убытки.

8.8. Покупатель вправе удержать сумму неустойки (штрафов, пеней), установленную пунктами 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7, настоящего Договора, из платежей, подлежащих перечислению Поставщику в соответствии с п.2.1., настоящего Договора. В этом случае Покупатель обязан направить соответствующие уведомление Поставщику, содержащее расчет неустойки и общую сумму удержания.

8.9. Покупатель не несет ответственность перед Поставщиком в случаях не достижения объемов поставки Товара предельной суммы Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

8.10. Покупатель имеет право в любое время (до достижения предельной суммы Договора, указанной в п.2.1. настоящего Договора) расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков, неустоек.
9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить (далее форс-мажор), при отсутствии разумно доступных альтернативных средств исполнения этого обязательства/этих обязательств иным образом.

9.2. События форс-мажора включают: взрывы и землетрясения; забастовки, трудовые конфликты или споры между работодателями и работниками; войну, восстание, политические волнения, беспорядки или военные действия на территории, в которой подлежит к исполнению настоящий Договор; законы, нормативные акты, приказы или письменные распоряжения какого-либо государственного органа, ведомства или организации, или любую иную причину вне разумного контроля пострадавшей стороны.

9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств Форс-мажора, незамедлительно (однако не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их наступления) извещает письменно срочной связью другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств Форс-мажора, а также о причинах, препятствующих своевременному выполнению условий настоящего Договора. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой РФ. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, и она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.

9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.2. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

Если наступление таких обстоятельств и их последствия продолжают действовать более двух месяцев подряд, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

10.1. Поставщик безвозмездно отчуждает Заказчику исключительное право на следующие результаты работ по настоящему Договору:

• Дизайн-макеты Товара.

• Любые иные объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате исполнения обязательств по настоящему Договору, далее вместе именуемые «Материалы».

10.2. Исключительное право на Материалы отчуждается в полном объеме Поставщиком Покупателю в отношении любых видов использования на территории всего мира и в течение всего срока действия исключительного права с правом передачи полностью или частично, в том числе с правом выдачи лицензий, любым лицам на условиях, определяемых Заказчиком.

10.3. Поставщик не вправе использовать Материалы для собственных нужд, а также передавать их третьим лицам.

10.4. Поставщик гарантирует, что является обладателем исключительного права на все Материалы. При этом Поставщик обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие наличие исключительного права на Материалы.

10.5. Исключительное право на Материалы переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи исключительного права на объект интеллектуальной собственности и материального носителя.

10.6. Поставщик настоящим гарантирует, что все объекты интеллектуальной собственности, созданные в связи с исполнением настоящего Договора, будут оригинальными, не будут содержать объекты исключительных прав третьих лиц без их согласия, не будут содержать клеветы, оскорбления или порочить честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц или иным образом нарушать интеллектуальные или иные права третьих лиц.

10.7. Поставщик обязуется самостоятельно согласовать условия использования всех объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, если таковые будут использованы при создании Материалов с авторами, исполнителями или иными правообладателями, либо их представителями, включая аккредитованные организации по управлению авторскими и смежными правами на коллективной основе в полном соответствии с законодательством Российской Федерации и предоставить Покупателю оригиналы всех документов, подтверждающих такое согласование.

10.8. Поставщик настоящим гарантирует, что сотрудники Поставщика, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают использование Материалов, в том числе фрагментарное, без указания их имен и псевдонимов, в том числе разрешают такое использование третьим лицам, что не будет рассматриваться как нарушение личных неимущественных прав и/или других нематериальных прав, авторов, актеров, иных лиц, принимавших участие в создании Материалов.

10.9. Поставщик, настоящим гарантирует, что сотрудники Поставщика, являющиеся непосредственными авторами Материалов, а также другие правообладатели разрешают внесение в Материалы изменений, сокращений и дополнений, снабжение Материалов при их использовании иллюстрациями, предисловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

10.10. Вознаграждение Поставщика за создание и отчуждение исключительных прав на Материалы входит в общую стоимость Договора, указанную в п. 2.1.

1 2 3 4 5 6 7

	Термины и определения вступление в силу протокола — ...		Термины и определения вступление в силу протокола — ...
	Термины и определения вступление в силу протокола — ...		Термины и определения вступление в силу протокола — ...
	Термины и определения вступление в силу протокола — ...		Термины и определения вступление в силу протокола — ...
	4. Техническое задание Образцы форм и документов для заполнения участниками запроса предложений ...		Документация о запросе предложений на право заключения договора на... ...
	Методические указания по обследованию грузоподъемных машин с истекшим сроком службы Применительно к настоящим методическим указаниям используются термины и определения, приведенные в правилах, а также специальные...		Регламент эдо зао «ик «пэко-инвест» Эдо спецдепозитария в дополнение к терминам и определениям, используемых в Правилах эдо, применяются следующие термины и определения....

Термины и определения вступление в силу протокола —

Похожие: