Документация для проведения открытого запроса предложений с ограниченным участием на право заключения договора подряда на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту квартир по адресу: г. Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 14, кв. 24, 25
Скачать 1 Mb.
|
| РАЗДЕЛ 10. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ* (на сайте не размещается, направляется участникам по электронной почте или на бумажном носителе) ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____ на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту квартир по адресу: г. Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 14, кв. 24, 25. г. Москва «___» ___________ 20 г. Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании доверенности от ____________________№______________, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________ _____________________________________________________, действующего на основании _______ _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем. Статья 1. Предмет Договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по выборочному капитальному ремонту квартир по адресу: г. Москва, Б. Дорогомиловская ул., д. 14, кв. 24, 25 (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием, Описями работ, а также Сводкой затрат составленной на основании Смет №№ ____, планом-графиком производства работ (Приложения №№ 2, 3, 3.1, 4, 5, 5.1, 5.2, 6 к Договору). 1.2. При исполнении Договора Стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ. Статья 2. Сроки выполнения работ 2.1. Выполнение работ осуществляется согласно плану – графику производства работ (Приложение № 6 к Договору). Дата начала исполнения настоящего договора: 03.04.2017г. Срок выполнения работ ___ календарных дней. 2.2. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Заказчиком Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, представленных Подрядчиком. 2.3. Срок выполнения работ, указанный в пункте 2.2 настоящей Статьи, определен при условии предоставления со стороны Заказчика возможности бесперебойной работы с учетом того, что работы производятся в не отселенном Объекте. В противном случае Стороны оформят соответствующий акт, на основании которого подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ. Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ, оборудования и материалов (далее – стоимость работ) по Договору определяется по результатам открытого запроса предложений с ограниченным участием (протокол Рабочей (котировочной) комиссии Заказчика № ____________________/УТЭ от __.__.201_ года), Расчетом начальной (максимальной) цены договора, а также Сводкой затрат составленной на основании Смет №№ ___ (Приложения №№ 4, 5, 5.1, 5.2 и составляет (_____________________________ руб.), в т.ч. НДС 18% __________ руб. (______________________________ руб.). 3.2. Расчет за выполненные работы по Договору производится на основании подписанных Сторонами Актов по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Подрядчиком счета и счета-фактуры. 3.3. Акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3 составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 3.4. Акт по унифицированной форме КС-2 составляется на основании исполнительной сметы, разработанной Подрядчиком в соответствии со сметно-нормативной базой ТСН-2001 с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен на дату начала работ по Договору, указанную в пункте 2.1 и с применением понижающего конкурсного коэффициента, а также в соответствии с Техническим заданием и Описями работ (Приложение №№ 2, 3, 3.1 к Договору). При этом cтоимость выполненных работ не может превышать первоначальную стоимость Договора, указанную в п. 3.1. На все изменения стороны оформляют соответствующий акт и дополнительное соглашение к Договору. 3.5. Оплата за выполненные работы производится на основании подписанных сторонами Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, ОС-3 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления Подрядчиком счета и счета- фактуры. 3.6. Стоимость материалов и оборудования, указанная в Сметах №№ _____ (Приложения № 5.1, 5.2 к Договору), при представлении Заказчику Акта по унифицированной форме КС-2 подтверждается Подрядчиком соответствующими документами (счетами-фактурами и накладными). 3.7. В случае если стоимость работ по Договору превысит сумму, указанную в пункте 3.1 настоящей Статьи, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается. 3.8. В случае если стоимость фактически выполненных работ по Договору будет меньше, чем указано в пункте 3.1 настоящей Статьи, то стоимость работ по Договору будет соответственно уменьшена в соответствии с Исполнительной сметой, подготовленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. При этом Стороны оформят соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 3.9. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. При этом изменение стоимости работ по Договору (не более 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи) и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и оформляются дополнительным соглашением к Договору с приложением соответствующей сметы дополнительных работ. Если стоимость дополнительных работ превышает 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, то на дополнительные работы оформляется отдельный договор. Статья 4. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязуется: 4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с учетом всех приложений к нему, и сдать Заказчику. 4.2. Поставить за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие изделия, отвечающие СНиП, стандартам РФ, противопожарным нормам и требованиям СЭН, подтвержденные соответствующими сертификатами. 4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на одобрение материалы и оборудование, стоимость которого включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора. 4.4. Нести полностью риск гибели и порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи и принятия Заказчиком всех работ по Договору в установленном порядке. 4.5. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных по Договору работ и в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 Договора. 4.6. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и инженерных систем Объекта, а в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее письменное уведомление об этом. 4.7. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности предъявить выполненные работы. 4.8. При производстве работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8 Договора. 4.9. За 10 (десять) календарных дней до окончания работ по Договору предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить Заказчику полученную документацию (пункт 5.2 Договора). 4.10. После выполнения работ по Договору, подготавливать и передавать для согласования Заказчику исполнительные сметы на выполненные работы с приложением соответствующих счетов, счетов-фактуры и документов, подтверждающих стоимость соответствующих материалов и оборудования. Если стоимость дополнительных работ превышает 10% от стоимости работ по Договору, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи, то на дополнительные работы оформляется отдельный договор. 4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение. При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по Договору несет Подрядчик. Статья 5. Обязанности Заказчика Заказчик обязуется: 5.1. После подписания Договора в кратчайший срок передать Подрядчику Объект по соответствующему Акту для выполнения работ, предусмотренных Договором. 5.2. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ по Договору. 5.3. Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих в РФ строительных нормах и правилах, технических условиях и стандартах, применяемых в строительстве. 5.4. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика образцов материалов и оборудования, стоимость которых включается в стоимость, указанную в пункте 3.1 Договора, осуществить их проверку и дать свое одобрение для их применения или сообщить об отказе дать одобрение, указав при этом причины отказа. 5.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика в пределах срока, указанного в пункте 2.2 Договора, извещения об окончании работ по Договору, осмотреть и, в случае отсутствия замечаний, принять результат работ и подписать Акты унифицированных форм КС-2, КС-3, ОС-3. 5.6. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, а также дефектов выполненных работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения, направить в адрес Подрядчика односторонний рекламационный Акт с указанием выявленных дефектов выполненных работ и сроки их устранения. При отказе Подрядчика или не устранении дефектов выполненных работ, указанных в рекламационном Акте в определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика. 5.7. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ по Договору в установленные Договором сроки. Статья 6. Гарантии и ответственность Сторон 6.1. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ в соответствии с условиями Договора. 6.2. Подрядчик гарантирует: - выполнение всех работ в полном объеме в соответствии cо строительными нормами и правилами и условиями Договора; - своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т.е. в течение 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Акта унифицированной формы КС-2. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется и на монтируемые (установленные) приборы и оборудование, если иной гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом или паспортом качества на соответствующий прибор (оборудование). 6.3. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 настоящей Статьи, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок Гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки. Отсутствие в рекламационном Акте подписи уполномоченного представителя Подрядчика не является основанием неустранения дефекта или неоплаты работ по устранению выявленного дефекта силами Заказчика или за его счет. 6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного в пункте 2.2 Договора, а также сроков выполнения этапов работ, если они предусмотрены Договором, Заказчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных Договором. Подрядчик обязан выплатить пеню по письменному требованию Заказчика в указанный Заказчиком срок. Датой оплаты пеней является дата поступления указанных денежных средств на расчетный счет Заказчика. 6.5. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных работах, указанных в одностороннем рекламационном Акте, предусмотренном пунктом 5.6 Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить пеню в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый календарный день просрочки до фактического устранения выявленных дефектов, но не более 20% от указанной стоимости работ. 6.6. Подрядчик выплачивает пени, предусмотренные пунктами 6.4 и 6.5 Договора, по письменному требованию Заказчика. Датой оплаты пеней является дата поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Заказчика. 6.7. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму пени, предусмотренных пунктами 6.4 и 6.5 Договора, из любых причитающихся Подрядчику платежей. 6.8. В случае если оплата за выполненные работы по Договору не будет произведена по вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа. Требование об оплате пени оформляется Подрядчиком в письменной форме. Статья 7. Разрешение споров 7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов: - заказным письмом с уведомлением о вручении; - курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ. Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам. Претензия считается доставленной, если она: - поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней; - доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если последний не находится по такому адресу. К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 рабочих дней со дня получения претензии. 7.2. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 7.1. настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с законодательством РФ. |
Похожие:
 | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... | | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... |
| Предметом конкурса является право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту инженерных сетей отопления,... |  | Акционерное общество «Оборонстрой» информирует о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение... |
| Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением многоквартирного... | | Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного... |
| Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирного... | | Положением о закупках ГлавУпдк при мид россии в действующей редакции, опубликованной на сайте, указанном в Информационной карте открытого... |
| Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора на проектно-изыскательские работы... | | Настоящий Запрос предложений проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала этп пао «Россети» |