Конкурсная документация открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов внутри столовой на базе отдыха и оздоровления детей «искра»

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

1. 
   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1. 
      Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить своими и привлеченными силами и средствами комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов (далее – Работы) внутри столовой на базе отдыха и оздоровления детей «ИСКРА» ГУП «Мосгоргеотрест» (далее – Объект) в объеме, в сроки и по стоимости, установленные настоящим Договором, в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (Приложение 1) и Сметой на выполнение комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов внутри столовой на базе отдыха и оздоровления детей «ИСКРА» ГУП «Мосгоргеотрест» (далее – Смета, Приложение 3).
      
   2. 
      Исполнитель обязуется также выполнить возможные работы, в договоре и (или) проектно-сметной документации и Техническом задании не упомянутые, но необходимые по технологии для полного и качественного выполнения работ, без изменения стоимости Договора.
      
   3. 
      Заказчик обязуется создать Исполнителю установленные Договором условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить согласованную Сторонами в сметной документации и Договоре цену.
      
   4. 
      Заказчик передает Исполнителю Объект в целях выполнения работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора по акту приема-передачи строительной площадки.
      
   5. 
      Заказчик обеспечивает пропуск работников и въезд техники Исполнителя и привлеченных им лиц на Объект в целях выполнения работ по Договору.
      
   6. 
      Заказчик не несет ответственность за сохранность материалов, строительной техники и оборудования Исполнителя, используемых для выполнения работ.
      

2. 
   СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   
   1. 
      Стоимость Работ по настоящему Договору установлена в сумме __________________ рублей 00 копеек, включая НДС 18% - _____________________________ рублей _____ копеек, в соответствии с Протоколом согласования стоимости работ (Приложение 2) и Сметой (Приложение 3).
      
   2. 
      Стоимость Работ определена по итогам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение комплекса работ по промывке внешней канализации и трапов внутри столовой на базе отдыха и оздоровления детей «ИСКРА» ГУП «Мосгоргеотрест» (протокол от «___» _________ 2014 г. №____________).
      
   3. 
      Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
      
   4. 
      В стоимость включены все работы и затраты, необходимые для полного, своевременного и качественного выполнения Работ по Договору, включая, но не ограничиваясь нижеследующим: затраты на приобретение необходимых материалов и оборудования, стоимость эксплуатации машин и механизмов и рабочей силы, работы по благоустройству территории, затраты на устранение выявленных дефектов Работ.
      
   5. 
      Оплата стоимости Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в Договоре, в течение тридцати рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
      

3. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
   
   1. 
      Исполнитель обязуется:
      

• 
  в соответствии с условиями Договора и Приложением 1 выполнить работы и передать Заказчику их результаты в срок, предусмотренный Приложением 4;
  
• 
  в целях оперативного решения вопросов, связанных с приемкой выполненных работ и осуществлением технического надзора, выделить своего ответственного представителя;
  

• 
  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания выполнения работ по этапу передать Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки работ;
  
• 
  в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки работ предоставить Заказчику счет-фактуру установленного образца.
  

2. 
   Исполнитель имеет право:
   

• 
  требовать уплату неустойки за нарушение сроков оплат выполненных работ в соответствии с п.8.2. Договора.
  

3. 
   Исполнитель несет ответственность за соблюдение технологии и сроков выполнения Работ, соответствие условиям Технического задания, готовит акты сдачи-приемки работ. Предоставление Заказчиком Исполнителю срока на устранение недостатков и исполнение указаний представителя Заказчика не дает Исполнителю права на продление срока окончания Работ.
   

4. 
   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
   
   1. 
      Заказчик обязуется:
      

• 
  оплатить Исполнителю работы по Договору в размерах и сроках установленных Договором;
  
• 
  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения подписать Акт сдачи-приемки работ по этапу, предоставленный Исполнителем, либо в те же сроки оформить мотивированный отказ от приемки работ с четким указанием недостатков выполненных работ.
  

• 
  контролировать ход выполнения работ;
  
• 
  удерживать сумму неустойки, начисленной в соответствии с п.8.1. Договора из сумм, причитающихся Исполнителю, при окончательном расчете по Договору.
  

2. 
   Для контроля качества выполняемых Работ, полноты соблюдения проектной и рабочей документации Заказчик имеет право привлекать сторонние уполномоченные организации, указания которых обязательны для выполнения Исполнителем, если они не противоречат Договору и действующему законодательству Российской Федерации.
   

5. 
   ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
   
   1. 
      Выполнение работ и их сдача осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение 4). Каждый этап выполнения работ по Договору должен быть подтвержден соответствующим актом.
      
   2. 
      При выполнении скрытых работ Исполнителем производится своевременная сдача-приемка каждой работы в присутствии Заказчика и при необходимости представителя технического надзора с составлением соответствующих актов.
      
   3. 
      Представитель Исполнителя сообщает письменно уполномоченным лицам технического надзора и Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки работ, конструкций или систем, подлежащих закрытию, гидравлических испытаний.
      
   4. 
      Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени совместно с Исполнителем осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.
      
   5. 
      Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным Порядком, действовавшим на дату его подписания.
      
   6. 
      Приемка осуществляется Заказчиком или комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своего представителя, представителя проектной организации, Исполнителя и представителей государственных органов контроля и надзора, если требование об этом установлено действующим законодательством Российской Федерации.
      
   7. 
      Исполнитель передает Заказчику за пять рабочих дней до начала приемки законченного производством Объекта один экземпляр исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Исполнителю в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
      
   8. 
      Дополнительная экспертиза принимаемой Заказчиком части работ или всех работ в целом осуществляется Заказчиком при необходимости за свой счет.
      
   9. 
      При сдаче Работы Заказчику Исполнитель обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
      
   10. 
       Заказчик не вправе запрещать Исполнителю проведение мероприятий, удешевляющих работы, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики Объекта.
       
   11. 
       Стороны производят окончательную приемку Работ и подписание акта сдачи-приемки выполненных работ в течение двадцати рабочих дней с даты выполнения Исполнителем пункта 5.7. настоящего Договора.
       
   12. 
       Датой сдачи и приемки работ считается дата подписания Акта сдачи-приемки работ Заказчиком и Исполнителем по этапам и по Договору в целом.
       
   13. 
       После получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки, подписанного Исполнителем и прилагающихся документов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней возвращает Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки.
       
   14. 
       Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставить Исполнителю мотивированный отказ в случае обнаружения некачественного и (или) неполного выполнения Исполнителем Работ по Договору.
       

5. 
   ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
   
   1. 
      Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых Работ и использованных материалов, конструкций, механизмов и оборудования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, стандартами, нормами и правилами, утвержденными в отношении данного вида Работ.
      
   2. 
      Качество использованных материалов. Конструкций, механизмов и оборудования должно соответствовать техническим условиям изготовителей поставляемого товара и подтверждаться соответствующими сертификатами качества.
      
   3. 
      Гарантийный срок на Работы и использованные при их производстве конструкции и оборудование составляет ____ (заполняется в соответствии с предложением о сроке предоставления гарантии в заявке исполнителя) месяцев со дня подписания Сторонами окончательного акта приемки выполненных Работ.
      
   4. 
      В период гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации без дополнительных расходов со стороны Заказчика.
      

5. 
   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   
   1. 
      Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
      
   2. 
      Срок начала выполнения Работ по Договору: в течение пяти рабочих дней с даты передачи Объекта и предоставления проектной и рабочей документации по Договору Заказчиком Исполнителю, но в любом случае не позднее десяти рабочих дней с даты подписания Договора.
      
   3. 
      Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Календарным планом выполнения работ.
      
   4. 
      Срок окончания выполнения Работ по Договору: в течение ____ (заполняется в соответствии с предложением о сроках заявки Исполнителя) календарных дней с даты передачи Объекта и предоставления проектной и рабочей документации по Договору Заказчиком Исполнителю, но в любом случае не позднее «____» _______________ 2014 года.
      
   5. 
      Сроки выполнения Работ могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.
      
   6. 
      Исполнитель имеет право на продление срока окончания выполнения Работ в случае внесения изменений в проектную документацию, наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникновения издержек, препятствий и помех, вызванных виновными действиями Заказчика.
      
   7. 
      Исполнитель вправе выполнить Работы и передать их результат Заказчику досрочно.
      
   8. 
      В любом случае Заказчик вправе отказаться от продления срока завершения работ по своему усмотрению.
      
   9. 
      Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отказаться от исполнения Договора при существенном нарушении Договора Исполнителем, а именно:
      

5. 
   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   
   1. 
      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
      
   2. 
      В случае если сроки выполнения работ не соблюдаются, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплату неустойки в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по этапу за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. Выплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств по Договору. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от обязательства безвозмездно устранить выявленные недостатки, возместить понесенный Заказчиком ущерб.
      
   3. 
      В случае если сроки оплаты работ не соблюдаются, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплату неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по этапу за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора. Выплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения своих обязательств по Договору.
      
   4. 
      Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Заказчика.
      
   5. 
      Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие действия непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
      
   6. 
      Обязанность по уплате неустойки возникает с момента получения соответствующего письменного требования.
      
   7. 
      В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора или с даты расторжения Договора и отказа от исполнения Договора Заказчиком в одностороннем порядке уплачивает Заказчику неустойку в размере 5% от общей стоимости неисполненных Работ по Договору.
      

9. 
   ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
   
   1. 
      Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
      
   2. 
      В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы в установленном действующим законодательством порядке.
      
   3. 
      До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты её получения.
      

10. 
    ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
    
    1. 
       Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих ненадлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. А также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
       
    2. 
       При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
       
    3. 
       Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
       
    4. 
       Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности за полное или частичное неисполнение Договора, должны быть удостоверены Торговой палатой или другим компетентным органом Российской Федерации.
       
    5. 
       Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
       

11. 
    ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
    
    1. 
       Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде путем подписания дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
       
    2. 
       Все уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением по фактическому адресу Стороны, указанному в Договоре, а также дублируются на электронную почту с последующим предоставлением оригинала или копии. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
       
    3. 
       Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
       
    4. 
       Договор составлен в 2 (двух) экземплярах - по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
       
    5. 
       Исполнитель гарантирует, что он обладает необходимыми правами на интеллектуальную собственность третьих лиц, используемую в процессе выполнения работ по настоящему Договору.
       
    6. 
       К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
       

11. 
    АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН