ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного в соответствии
с п. 4.1 Договора, Покупатель вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от цены не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости настоящего Договора.
Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара и выполнению работ.
Если задержка в поставке Товара составляет 10 (десять) календарных дней и при условии, что Товар еще не поставлен, Покупатель вправе, предоставив соответствующее уведомление Поставщику, по собственному усмотрению реализовать одно или несколько из следующих прав:
в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора полностью или в части, письменно уведомив Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возвратить уплаченные Покупателем суммы по договору за Товар в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Покупателя;
потребовать сумму неустойки, рассчитываемой в соответствии с п. 7.1 настоящего Договора;
приобрести Товар у третьего лица. Возмещению подлежат только убытки в виде реального ущерба. Упущенная прибыль возмещению не подлежит. Бремя доказывания убытков лежит на потерпевшей стороне.
Дополнительно Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не поставленного Товара.
Если Покупатель не осуществляет платеж в срок, указанный в п. 3.1. настоящего Договора, то в этом случае Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить Поставщику неустойку в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента) от суммы не произведённого Покупателем в срок платежа за каждую полную календарную неделю задержки, за исключением первой недели периода просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от суммы просрочки, после выставления письменной претензии Поставщиком. К авансовым платежам штрафные санкции не применяются.
В случае привлечения Поставщиком третьей стороны без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 4% от стоимости Договора. В случае выявления неисполнения п. 10.4, п.11.7 настоящего Договора (в том числе предоставления не в полном объеме Поставщиком информации, предоставление которой предусмотрено п. 11.7), Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 4% от стоимости Договора.
Поставщик обязуется соблюдать требования безопасного производства работ, в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика и законодательством в области охраны труда и окружающей среды, противопожарной безопасности.
В случае нарушения работниками Поставщика, а так же работниками субподрядных организаций, привлеченных для исполнения обязательств по договору, требований внутри объектного и пропускного режима, Поставщик обязан оплатить штраф в размере 0,1% от суммы заключаемого Договора.
Стороны согласны, что персонал Поставщика в течение всего периода пребывания на территории Покупателя является работниками Поставщика. Покупатель не несёт никакой ответственности перед Поставщиком, работниками Поставщика и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Поставщика в период их нахождения на территории Покупателя, или в пределах помещений Покупателя, если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине Покупателя.
ФОРС-МАЖОР
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия форс-мажорных обстоятельств, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.
К форс-мажорным обстоятельствам относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения иные стихийные бедствия, акты органов власти, акты терроризма, забастовок, массовых увольнений рабочих или других промышленных конфликтов непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно подтверждаться справкой из Торгово-промышленной палаты.
Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, за исключением случаев, когда форс-мажорное обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.
В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 3 месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от договора направив письменное уведомление.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Данный Договор должен быть урегулирован и интерпретирован согласно материальному и процессуальному праву Российской Федерации.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, то арбитражное дело должно быть во всех отношениях урегулировано в Арбитражном суде Приморского края.
Претензионный порядок урегулирования спора является для Сторон обязательным. Срок на рассмотрение претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания двумя сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
Все Приложения к настоящему Договору должны, а также будущие дополнительные соглашения являются неотъемлемой его частью.
Все изменения в настоящем Договоре должны быть сделаны в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
Покупатель вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору в целом или в части любой компании, которая является головной или дочерней по отношению к Покупателю, либо аффилированной компанией Покупателя, либо имеющей иное отношение к Покупателю. При этом Покупатель должен направить Поставщику письменное уведомление. В иных случаях Покупатель должен получить предварительное письменное согласие Поставщика. Поставщик вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Покупателя.
С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка, связанные с этим, признаются не имеющими силы.
Поставщик сохраняет права на патент, интеллектуальную собственность и товарный знак любого Товара или услуг, поставляемых по настоящему Договору. Поставщик должен освобождать и ограждать Покупателя от претензий, выставленных против Покупателя третьей стороной, не имеющей отношения к Покупателю, за нарушение патентных или подобных зарегистрированных прав на интеллектуальную собственность в связи с поставленными товарами, предусматривая, что Покупатель незамедлительно предоставит письменное извещение и обеспечит за счет Поставщика необходимую поддержку.
Все случаи нарушения настоящего Договора и вытекающие из этого последствия, а также все права и претензии со стороны Поставщика полностью оговариваются условиями настоящего Договора. В любых случаях, за исключением специально оговоренных в данном Договоре, ни Поставщик, ни Покупатель не несут ответственности друг перед другом и независимо от мотива действия, за не прямые или косвенные расходы, такие как – но не ограничивающиеся - коммерческие или экономические потери, производственные потери, утрата эксплуатационных качеств, потеря дохода, упущенная выгода, задержка и перерыв в производстве, и другие подобные издержки, прямые или не прямые. Далее, ни Покупатель ни Поставщик не несут ответственности друг перед другом за потерю времени, потерю персонала или способности использовать поставленные Товар или услуги, затраты за подменное оборудование, буксировку, восстановление окружающей среды.
Настоящий Договор, подписанный посредством факсимильной связи или электронной почты, все документы, касающиеся его заключения, исполнения, изменения, расторжения, подписанные и направленные Сторонами друг другу посредством факсимильной связи и /или электронной почты, имеют силу оригинала до того момента, пока не будет произведен взаимный обмен оригиналами.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (антикоррупционные меры)
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
В целях проведения антикоррупционных проверок, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п. 11.7. настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение №2 к настоящему Договору), Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 11.7. настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ.
В случае если Покупатель будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного п. 11.13 настоящего Договора, либо Покупатель понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного п. 11.13 настоящего Договора, Поставщик обязан возместить Покупателю суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны, их сотрудники и представители, участвующие в исполнении настоящего Договора, должны сохранять в тайне Конфиденциальную информацию, предоставляемую другой Стороной в соответствии с настоящим Договором. Стороны соглашаются не разглашать Конфиденциальную информацию, в том числе информацию о ценах, третьим сторонам без письменного согласия другой Стороны, за исключением тех случаев, когда такое разглашение требуется согласно применимому закону, постановлению или нормативному правовому акту.
В связи с настоящим Договором Разглашающая сторона может по письменному запросу предоставить Получающей стороне Конфиденциальную информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора.
Предусматриваемые настоящей статьей обязательства не применяются в отношении любой части Конфиденциальной информации, которая:
является или становится опубликованной без участия Получающей стороны, ее представителей или аффилированных компаний;
является или становится известной Получающей стороне или ее представителям или аффилированным компаниям открытым способом не от Разглашающей стороны, а ее источник, по мере осведомленности Получающей стороны, не имеет обязательств по неразглашению конфиденциальной информации перед Разглашающей стороной;
является самостоятельно разработанной Получающей стороной, ее представителями или аффилированными компаниями независимо от Конфиденциальной информации;
требует раскрытия в соответствии с требованиями законодательства, ходом законного юридического процесса или государственного учреждения;
разрешена к разглашению в письменном виде уполномоченным представителем Разглашающей стороны.
Получающая сторона обязуется:
использовать Конфиденциальную информацию только в связи с настоящим Договором:
предпринять разумные меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации, за исключением разглашения данной информации своим уполномоченным работникам, агентам или финансовым структурам, которым такая информация необходима для выполнения Получающей стороной своих обязательств по настоящему Договору;
не взирая на любые положения об обратном, не разглашать Конфиденциальную информацию третьим сторонам;
получить от любого допустимого в соответствии с условиями настоящего Договора получателя Конфиденциальной информации обязательство соблюдать условия данной Статьи.
Конфиденциальная информация не должна воспроизводиться без письменного согласия Разглашающей стороны, а Получающая сторона должна вернуть все копии Конфиденциальной информации Разглашающей стороне по первому требованию, за исключением случаев, когда Договор позволяет Получающей стороне сохранить Конфиденциальную информацию.
Если от одной из Сторон, ее дочерних компании или представителей потребуется по закону, в ходе юридического процесса или по запросу государственным учреждением раскрыть какую-либо часть Конфиденциальной информации, такая сторона обязуется предоставить Разглашающей стороне своевременное письменное уведомление с тем, чтобы Разглашающая сторона могла принять все необходимые меры для сохранения режима конфиденциальности, либо санкционировать несоблюдение Получающей стороной положений настоящей Статьи. Если попытки добиться режима конфиденциальности окажутся безуспешными, Получающая сторона может на законных основаниях изменить Конфиденциальную информацию, чтобы вывести ее из статуса служебной или для снижения потерь ее ценности как коммерческой тайны.
Настоящая Статья ни в коей мере не предоставляет Получающей стороне сейчас или в дальнейшем принадлежащие или контролируемые Разглашающей стороной лицензии на любые изобретения, патенты, торговое имя и авторские права. В отношении каждого отдельного пункта Конфиденциальной информации ограничения, изложенные в данной статье, истекают через 10 (десять) лет после даты раскрытия или 5 (пять) лет после расторжения или истечения срока действия Договора, в зависимости от того, что произойдет раньше. Данная статья не заменяет какие-либо отдельные соглашения о конфиденциальности или неразглашении, подписанные Сторонами.
Стороны обязуются собирать, раскрывать и обрабатывать ставшие ей известными Персональные данные сотрудников другой Стороны только в связи с исполнением настоящего Договора. Настоящим Стороны подтверждают, что согласие их сотрудников на обработку их персональных данных будет оформлено ими в соответствии с требованиями применимого законодательства.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 - Форма «Информация о собственниках и бенефициарах»;
Приложение № 3 - Спецификация;
Приложение № 4 – Образец АКТа приема-передачи товара.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОСТАВЩИК
|
ПОКУПАТЕЛЬ
|
|
ООО «ССК «Звезда»
692801, Россия, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д. 1.
ИНН/КПП: 2503032517/250301001
ОГРН 1152503000539
р/сч.: 40702810500000002321
в Банк ГПБ (АО), г. Москва,
БИК 044525823,
к/с №30101810200000000823
ИНН 7744001497, КПП 775001001
Тел.: 8 (42335) 4-11-75
e-mail: sskzvezda@sskzvezda.ru
|
|
Покупатель:
Генеральный директор
_____________Целуйко С.И.
|
Приложение №1
к Договору поставки №_________ от «__»___________2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку машинок для снятия фаски.
Техническое описание:
2.1 Технические характеристики машинок для снятия фаски
№
|
Наименование, характеристики
|
Ед. изм.
|
Значение
|
1. Машинка для снятия фаски AMBL-0307 (с пневматическим приводом)
|
1.1
|
Рабочее давление воздуха
|
Мпа/бар
|
0,59 / 5,9
|
1.2
|
Расход воздуха при скорости на холостом ходу
|
м3/мин
|
0,9
|
1.3
|
Скорость вращения, без нагрузки
|
об/мин
|
14000
|
1.4
|
Высота, ширина снимаемой плоской фаски:
для малоуглеродистой стали
для нержавеющей стали
|
мм
|
1-7 (d)
1-3 (d)
|
1.5
|
Возможный радиус закругленной фаски
|
мм
|
2-4 (R)
|
1.6
|
Угол снимаемой фаски
|
град
|
от 15° до 45°
|
1.7
|
Уровень вибрации
|
м/c2
|
0,8
|
1.8
|
Скорость
|
см/сек.
|
2
|
1.9
|
Вес машины
|
кг
|
2,9
|
2. Машинка для снятия фаски НВ-15В (с электрическим приводом)
|
2.1
|
Источник питания
|
В; Гц
|
220-240; 50/60
|
2.2
|
Мощность
|
Вт
|
910
|
2.3
|
Номинальная сила тока
|
А
|
4,0
|
2.4
|
Скорость вращения, без нагрузки
|
об/мин
|
2750
|
2.5
|
Высота, ширина снимаемой фаски
|
мм
|
от 0 до 15
|
2.6
|
Угол снимаемой фаски
|
град
|
от 15° до 45°
|
2.7
|
Снимает фаску с труб диаметром
|
мм
|
от 125 до 800
|
2.8
|
Вес машины
|
кг
|
15
|
3. Машинка для снятия фаски ЕМВ-0307В (с электрическим приводом)
|
3.1
|
Источник питания
|
В; Гц
|
220-240; 50/60
|
3.2
|
Мощность
|
Вт
|
1020
|
3.3
|
Номинальная сила тока
|
А
|
4,6
|
3.4
|
Высота, ширина снимаемой плоской фаски:
для малоуглеродистой стали
для нержавеющей стали
|
мм
|
0-7 (d)
0-3 (d)
|
3.5
|
Возможный радиус закругленной фаски
|
мм
|
2-4 (R)
|
3.6
|
Угол снимаемой фаски
|
град
|
от 15° до 45°
|
3.7
|
Вес машины
|
кг
|
4
|
2.2 Машинки должны быть с опциями:
№
|
Наименование
|
1
|
Насадка код ТА9А728 для модели НВ-15В, для обработки кромок трубы от 125 до 800 мм.
|
2
|
Насадка код ТА9А728 для модели AMBL-0307 и ЕМВ-0307В, для обработки кромок трубы от 80 до 200 мм.
| |
