ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Ростов-на-Дону «__» ______ 2016г.
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и АО «Ростовводоканал», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Шепелевой Дарьи Александровны, действующего на основании Доверенности №1 от 29.12.2015г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель
принять и оплатить расходные материалы к оргтехнике (в дальнейшем именуемый - "Товар") в количестве и ассортименте согласно принятым Поставщиком Заявкам Покупателя.
Количество и ассортимент товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Договора.
В случае, если по окончании срока действия Договора Покупателем не будет выбрано все оговоренное Сторонами при заключении настоящего Договора количество Товара, указанное в Спецификации, то Стороны осуществляют расторжение Договора с учетом фактически поставленного количества Товара либо продлевают срок его действия, но при этом Цена и Условия поставки остаются неизменными.
Количество поставляемого Товара согласовывается в Заявках и с Ценой указываются в накладных (товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах).
Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
2. ЦЕНА ТОВАРА
Цена и ассортимент товара указаны в Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Цена Товара указывается в рублях и включает в себя расходы на доставку Товара, погрузку, с учетом оплаты таможенных пошлин, налогов (НДС 18%), сборов и других обязательных платежей.
Оплата Товара производится Покупателем в рублях Российской Федерации.
Покупатель вправе получать скидки на поставляемый Товар, предлагаемые Поставщиком.
Поставщик не вправе в одностороннем порядке увеличивать Цену единицы Товара в течение срока действия Спецификации (Приложение № 1).
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Расчет производится в течение ___(___)_______ дней с даты подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной, по выставленному счету. При этом датой поставки считается дата подписания акта сдачи-приемки товара, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
Обязательство Покупателя по оплате Товара считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Покупателя по выставленному Поставщиком счету.
Поставщик вправе потребовать у Покупателя в подтверждение оплаты Товара копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Поставщик обязан:
Передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте, предусмотренном настоящим Договором, согласно принятым Поставщиком Заявкам Покупателя.
Передать Покупателю товарные накладные и счета-фактуры на поставляемый Товар.
Передать Покупателю все сертификаты и иные документы на передаваемый Товар, подтверждающие соответствие его качества требованиям государственных стандартов, технических условий, действующего законодательства.
За 3 дня до передачи каждой партии продукции Поставщик сообщает Покупателю о ее готовности способом, позволяющим подтвердить получение такого сообщения Покупателем (по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора).
Покупатель обязан:
Оплатить стоимость поставленного Товара.
Осуществлять в установленные настоящим договором сроки проверку Товара по количеству и качеству.
Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, акта приема - передачи документов и т.д.).
4.3. Покупатель вправе:
4.3.1. В случае неисполнения обязательства требовать от Поставщика исполнения обязанности по поставке Товара в натуре, несмотря на возмещение убытков, вызванных неисполнением обязательств и уплата неустойки за его неисполнение.
4.3.2. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе требовать возмещения убытков, возникших в связи с поставкой Товара ненадлежащего качества.
4.3.3. Не осуществлять приобретение всего количества Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1). Окончательное количество Товара, подлежащего поставке Товара, определяется производственными потребностями Покупателя на основании Заявок от него поступивших.
4.3.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив о данном обстоятельстве Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до его расторжения. К уведомлению об одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора, указанному в настоящем пункте, применяются правила о юридически значимых сообщениях, установленные статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется партиями на основании Заявок Покупателя. Срок выполнения - в течение ___(___)_______ дней после выставления заявки.
Заявка Покупателя должна содержать наименование (ассортимент), количество Товара, подлежащего поставке.
Указанная в пунктах 5.1 - 5.2 настоящего Договора Заявка Покупателя может быть сделана как письменно, в том числе по факсу или по электронной почте по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора.
Поставка осуществляется транспортом Поставщика на склад Покупателя расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 293. Стоимость доставки входит в цену Товара.
Отгрузка Товара осуществляется в количестве, указанном в накладных на Товар, согласно Заявкам Покупателя.
Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента передачи Товара уполномоченному представителю Покупателя, что подтверждается датой, указанной в акте передачи Товара, товарной накладной, товарно-транспортной накладной, подписанных представителем Покупателя.
Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.
Продавец несет ответственность за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной, ненадлежащей или поврежденной упаковки.
Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена.
Когда Покупатель в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от переданного Поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить Поставщика. Поставщик обязан вывезти Товар, принятый Покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 5 дней с момента получения уведомления.
Если Поставщик в этот срок не распорядится товаром, Покупатель вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.
6. ПРИЕМКА ТОВАРА
Приемка Товара по количеству и товарному виду осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
В случае несоответствия количества, товарного вида Товара заказу Покупателя в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте Товара.
При недостаче Товара Поставщик возмещает недостачу при последующих поставках Товара по согласованию с Покупателем.
7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю.
Гарантийный срок _____(____)_____ с момента поставки Товара на склад Покупателя. Датой поставки считается день подписания товарной накладной, товарно-транспортной накладной представителем Покупателя.
Качество поставляемого по настоящему договору Товара должно соответствовать требованиям Государственных стандартов (ГОСТов), утвержденным для данного вида Товаров, а также сертификатам соответствия, техническим условиям.
При обнаружении Товара ненадлежащего качества Покупатель обязан в течение 3-х суток известить Поставщика о выявленных недостатках Товара в форме, позволяющей подтвердить получение такого извещения Поставщиком (по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего договора), а Поставщик обязан заменить брак в течение 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Покупателем. Вызов представителя Поставщика обязателен.
По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители Покупателя и Поставщика.
В случае если Поставщик оспаривает факт поставки Товара ненадлежащего качества, Стороны привлекают для выявления производственного либо иного характера недостатков Товара независимого эксперта. Выбор эксперта осуществляется по соглашению Сторон, а в случае недостижения соглашения эксперт будет определяться Покупателем. Оплата услуг эксперта осуществляется за счет Покупателя, а в случае если экспертиза Товара подтверждает, что ненадлежащее качество Товара возникло в виду действий (бездействий) производителя Товара либо Поставщика, то есть до момента передачи Товара Покупателю, то расходы по оплате услуг эксперта должны быть возмещены Поставщиком. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Покупатель докажет, что недостатки Товара возникли до его передачи Покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. В этом случае Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента подписания рекламационного акта или получения заключения независимого эксперта. Положения настоящего пункта применяются в отношении Товара, на который не установлена гарантия качества. В случае, если на Товар установлена гарантия качества, то бремя доказывания поставки Товара надлежащего качества возлагается на Поставщика.
Покупатель, которому поставлен Товар ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Товара, без промедления заменит поставленный Товар Товаром надлежащего качества.
Покупатель, которому поставлен Товар с нарушением условий Договора, требований закона, иных правовых актов либо обычно предъявляемых требований к комплектности, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 480 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Покупателя о некомплектности поставленного Товара, без промедления доукомплектует Товар.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае несвоевременной оплаты полученного товара Поставщик вправе потребовать у Покупателя оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара.
В случае несвоевременной поставки Товара Покупатель вправе потребовать у Поставщика оплатить Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы не поставленного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости Товара. В случае отказа Покупателя от договора в связи с нарушением Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней, либо при отказе Поставщика от поставки товара (части товара) – Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50% стоимости непоставленной (недопоставленной) продукции.
В случае одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий Договора, Покупатель вправе требовать с Поставщика взыскания убытков сверх неустойки, предусмотренной договором.
Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
В случае возникновения на стороне Покупателя убытков, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.
Покупатель несет ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, при условии наличия вины в неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к правоотношениям по настоящему договору не применяются
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением
настоящего договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.
Претензии направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах
договора, и должна содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) содержание спора, разногласий;
Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней со дня ее
получения обязана рассмотреть претензию и дать ответ.
Покупатель вправе передать спор на разрешение суда по истечении 10
(десяти) календарных дней со дня направления претензии.
Поставщик вправе передать спор на разрешение суда по истечении 30
(тридцати) календарных дней со дня направления претензии.
Споры и разногласия между сторонами неурегулированные путем
переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до "31"декабря 2016 г.
Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон договора при существенном нарушении Договора другой его стороной.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;
- нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в п. 5.1 настоящего договора более чем на 30 календарных дней;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
В случае отказа Покупателя от договора и при условии наличия предварительной оплаты товара, Поставщик обязан возвратить сумму предварительной оплаты в полном объеме в течение 5 календарных дней.
Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях, указанных в законе, в том числе:
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемые для Покупателя сроки;
- неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
|
