ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование и адрес места нахождения
участника процедуры закупки: _____________________________
Декларация соответствия
Настоящим мы подтверждаем, что изучили Требования к продукции и согласны поставить товар / выполнить работы / оказать услуги, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в разделе 9 документации о закупке.
7.3Справка о наличии опыта (форма )
7.3.1Форма Справки о наличии опыта
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОПЫТА 13
Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки / члена коллективного участника: _____________________________
№ п/п
| Сроки выполнения (год и месяц начала – год и месяц окончания)
| Заказчик (наименование)
| Предмет и содержание договора (с указанием объема / состава продукции сопоставимого характера)
| Сумма договора, рублей
| Декларация о том, что по договору отсутствуют факты взыскания неустойки (штрафа, пени), судебных разбирательств, по которым участник закупки выступает ответчиком
(да / нет)
| № п/п в описи Заявки (форма 1), содержащего ссылку на подтверждающий документ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
|
| 7.4Справка о кадровых ресурсах (форма )
7.4.1Форма Справки о кадровых ресурсах
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ 14
Наименование и адрес места нахождения участника процедуры закупки / члена коллективного участника: _____________________________
№ п/п
| Фамилия, имя, отчество специалиста
| Наличие трудовых отношений с участником процедуры закупки
| Показатель, в рамках которого будет привлечен специалист для исполнения договора
| Аттестация / квалификация персонала
(указать область аттестации / квалификации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
7.5План распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника (форма )
7.5.1Форма Плана распределения объемов поставки продукции внутри коллективного участника
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА 15
Наименование и адрес места нахождения
участника процедуры закупки: _____________________________
№ п/п
| Наименование продукции (с указанием количества)
| Наименование лица, поставляющего данную продукцию и его роль в проекте (субподрядчик / член коллективного участника)
| Стоимость продукции
| Сроки поставки (начало и окончание)
| в денежном выражении, руб. (с НДС)
| в % от общей стоимости продукции
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| …
|
|
|
|
|
| ИТОГО
|
| 100%
| Х
|
7.6Декларация соответствия члена коллективного участника (форма )
7.6.1Форма Декларации соответствия члена коллективного участника
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА 16
Выступая в качестве члена коллективного участника, лидером которого является ___________________________ [наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка], настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________ [наименование члена коллективного участника] не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________ [наименование члена коллективного участника] не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Также подтверждаем отсутствие у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера _________________________ [наименование члена коллективного участника или Ф.И.О. – для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя] ограничения или лишения дееспособности, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с исполнением договора, и административного наказания в виде дисквалификации.
В соответствии с дополнительными требованиями к участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об ______________________________ [наименование члена коллективного участника] в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Законом 223-ФЗ [и/или] в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 44-ФЗ.17 ____________________________________
(подпись, М.П.)
____________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 7.7Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства (форма )
7.7.1Форма Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Подтверждаем, что _____________________________________________,
(наименование организации)
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам __________________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
(1)Адрес местонахождения (юридический адрес) ________________________
(2)ИНН / КПП: _______________________________________________________
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
(3)ОГРН ____________________________________________________________
(4)Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) _________________________________________.
(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)
(5)Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности18:
№ п/п
| Наименование сведений19
| Малые предприятия
| Средние предприятия
| Показатель
| 120
| 2
| 3
| 4
| 5
| 1.
| Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25 % (двадцать пять процентов), за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ
| не более 25 %
| [указываются сведения]
| 2.
| Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц
| не более 49 %
| [указываются сведения]
| 3.
| Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства
| не более 49 %
| [указываются сведения]
| 4.
| Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек
| до 100 включительно
| от 101 до 250 включительно
| [указывается количество человек (за каждый год)]
| до 15 - микропредприятие
| 5.
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей
| 800
| 2000
| [указывается в млн.
рублей (за каждый год)]
| 120 в год - микропредприятие
| 6.
| Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
| [указываются сведения]
| 7.
| Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов
ОКВЭД2 и ОКПД2
| [указываются сведения]
| 8
| Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства
| да (нет)
[в случае участия – наименование заказчика, реализующего программу партнерства]
| 9.
| Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства
| да (нет)
[при наличии – наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства]
| 10.
| Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
| да (нет)
[при наличии – количество исполненных контрактов и общая сумма]
| 11.
| Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции
| да (нет)
| 12.
| Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково»)
| [указываются сведения]
| 13.
| Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации
| да (нет)
| 14.
| Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
| да (нет)
|
7.8Обоснование предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции (форма )
7.8.1Форма Обоснования предложения инновационной и/или высокотехнологичной продукции
Приложение к заявке от «____» _____________ 201_ г. № __________
|