ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае нарушения сроков поставки партии Продукции, согласованных Сторонами в Оперативных заявках, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости недопоставленной Продукции за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Поставщиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п.п. 2.11 и 2.13 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки, а Поставщик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от совокупной стоимости Продукции, документы на которую не были представлены, за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры при получении сумм оплаты и/или частичной оплаты в счет предстоящих поставок Продукции, оказания услуг по доставке Продукции, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от фактически уплаченной Покупателем суммы за каждый календарный день просрочки.
В случае нарушения Покупателем установленных норм времени выгрузки Продукции из автоцистерн Поставщика в пунктах назначения, Покупатель возмещает Поставщику убытки (документально подтвержденные) в размере штрафов, предъявленных к Поставщику третьими лицами (грузоотправителем, перевозчиком и др.), с которыми у Поставщика заключены соответствующие договоры (перевозки, налива и др.), а также возмещает иные расходы Поставщика, возникшие в связи с нарушением норм времени выгрузки.
В случае необоснованной задержки Покупателем оплаты Продукции Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Поставщик гарантирует, что Продукция, передаваемая Поставщиком в собственность Покупателю не находится под арестом, в залоге, не обременена правами и обязательствами третьих лиц. В противном случае Поставщик возмещает все убытки, возникшие в нарушение настоящего гарантийного обязательства, а также выплачивает штраф в размере 3 % (Три процента) от общей стоимости соответствующей Продукции в полном объеме сверх возмещения убытков.
Неоплата Покупателем Продукции в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком условий настоящего Договора или непредставлением Поставщиком документов согласно п.п. 2.11, 2.13 и 14.3 настоящего Договора не является основанием для применения к Покупателю мер ответственности за неисполнение денежного обязательства, а срок оплаты Продукции продлевается до надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору.
Уплата штрафных и иных санкций не освобождает Стороны от полного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также от обязанности возместить все убытки, понесенные другой Стороной вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе убытки, возникшие в случае представления Поставщиком документов, указанных в п.п. 2.11 и 2.13 Договора, составленных с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, которые повлекли привлечение Покупателя к налоговой ответственности.
В случае предъявления Поставщиком в обеспечение своих обязательств банковских гарантий, предусмотренных п. 14.3 Договора, выдачу которых банк-гарант не подтвердил путем предоставления Покупателю по его запросу официального письма, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 30 % от суммы банковской гарантии, выдача которой не подтверждена банком-гарантом.
Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного обязательства (в части, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, неверных расчетов или прогнозов в отношении конъюнктуры рынка, в том числе финансового, и т.п.) кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора или в связи с ним, регулируются претензионным порядком. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, которая их предъявила, в двухнедельный срок со дня их поступления.
При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной форме как в течение всего срока действия настоящего Договора, так и после его прекращения в течение последующих 2 (Двух) лет.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Покупателем и Поставщиком друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных сведений, по их законному требованию.
ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 3 (Трех) календарных дней направить другой Стороне по факсу или заказным письмом уведомление о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, подтвержденного справкой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов запрещающих исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (Двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.
При расторжении настоящего Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по выполненным на момент прекращения настоящего Договора обязательствам.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Условия настоящего Договора имеют равную обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного дополнительного соглашения.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.
Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем направления Поставщику письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Поставщику каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в случаях, если:
поставка какой-либо партии Продукции в полном объеме просрочена; или
недопоставки Продукции и/или отдельных ее составляющих; или
непредставления Поставщиком документов, согласно п. 2.11 настоящего Договора; или
непредставления информации в соответствии с п. 15.1 настоящего Договора; или
если Поставщик представил Покупателю банковскую гарантию, выдачу которой банк-гарант не подтвердил путем предоставления официального письма Покупателю по его запросу; или
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных п. 11.3 настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение Договора Покупателем в одностороннем порядке осуществляется путем письменного уведомления другой Стороны.
Договор считается расторгнутым на следующий день после получения письменного уведомления Поставщиком, если в уведомлении не указана более поздняя дата.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
Настоящий Договор действует до «___» _______ 20__ года, а в части исполнения Сторонами своих обязательств возникших из настоящего Договора или в связи с ним до полного и надлежащего их исполнения.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Перечень Приложений к настоящему Договору:
- Приложение № 1 – Протокол согласования объемов Продукции и реквизитов Грузополучателей;
- Приложение № 2 – Оперативная заявка (форма);
- Приложение № 3 – Доверенность по форме М-2а (форма);
- Приложение № 4 – Реестр доверенностей (форма);
- Приложение № 5 – Список транспортных средств (форма);
- Приложение № 6 – Акт оказанных услуг по доставке Продукции (форма);
- Приложение № 7 – Банковская гарантия исполнения условий Договора (форма);
- Приложение № 8 – Банковская гарантия в обеспечение возврата аванса (форма);
- Приложение № 9 – Перечень банков-гарантов;
- Приложение № 10 – Информация о цепочке собственников контрагента (форма);
- Приложение № 11 – Дополнительное соглашение (постоплата) (форма).
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего Договора (Оперативные заявки, письма, дополнительные соглашения, извещения, уведомления) посредством электронной почты, факсимильной связи в соответствии с реквизитами сторон, указанным в ст. 17 настоящего Договора. Полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от договаривающейся Стороны, если оно содержит правильные отметки факсимильного аппарата Стороны - получателя о наименовании и телефонах Стороны – отправителя. Стороны обязаны обменяться оригиналами таких документов не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их подписания.
В течение 10 (Десяти) дней с даты подписания настоящего Договора Стороны представляют друг другу заверенные должным образом (печатью организации) копии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, устава, протокола (решения) об избрании исполнительного органа, а также сообщают свои статистические коды.
Поставщик в течение 21 (Двадцати одного) календарного дня с момента заключения настоящего Договора обязан предоставить Покупателю следующие банковские гарантии:
оригинал безотзывной банковской гарантии исполнения всех своих обязательств по Договору, в том числе срока поставляемой Продукции (по форме Приложения № 7 к настоящему Договору), с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии.
оригинал безусловной и безотзывной банковской Гарантии в обеспечение возврата аванса (по форме Приложения № 8 к настоящему Договору), с указанием Покупателя Бенефициаром (выгодоприобретателем) по гарантии.
Срок действия указанных банковских гарантий – с момента ее выдачи до истечения 30 (Тридцати) календарных дней с момента окончания срока действия Договора.
Сумма каждой из указанных выше гарантий определяется по следующей формуле:
Сумма гарантии = К92*Црасч + К95*Црасч + КДТл*Црасч + КДТз*Црасч + КДТа*Црасч, где
К92, К95, КДТл, КДТз, КДТа - 1/6 1количества соответствующего вида Продукции, указанного в Протоколе согласования (Приложение № 1);
Црасч - средняя из минимальных цен реализации ПНПО по области (Республике, краю) за единицу соответствующего вида Продукции по данным «Отпускные цены НПЗ, мелкооптовые и розничные цены на моторные топлива в субъектах Российской Федерации» в части цен ПНПО на конкретный вид Продукции ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК») за неделю (с понедельника по пятницу), предшествующую неделе подписания Сторонами настоящего Договора.
В случае отсутствия в «Отпускные цены НПЗ, мелкооптовые и розничные цены на моторные топлива в субъектах Российской Федерации» в части цен ПНПО на конкретный вид Продукции ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК») цен на дизельное топливо летнее либо на дизельное топливо зимнее либо на дизельное топливо арктика в расчет берутся цены на тот вид дизельного топлива, который указан в «Отпускные цены НПЗ, мелкооптовые и розничные цены на моторные топлива в субъектах Российской Федерации» в части цен ПНПО на конкретный вид Продукции ФГУП «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса» (ГП «ЦДУ ТЭК»).
Расходы по выдаче банковских гарантий лежат на Поставщике. Поставщик обязан предоставить банковские гарантии одного из согласованных Покупателем банков, указанных в Приложении № 9 настоящего Договора.
Поставщик вправе вместо банковской гарантии, предусмотренной подп. 14.3.2 Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора произвести обеспечительный платеж на реквизиты Покупателя, указанные в разделе 17 настоящего Договора на сумму согласно расчету в соответствии с подп. 14.3.4 Договора. В платежном поручении в графе «назначение платежа» необходимо указать «обеспечительный платеж по договору поставки (автоналив) №______________ от «___»__________ 20___ г.».
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств Покупатель вправе зачесть сумму обеспечительного платежа в счет исполнения Поставщиком своих обязательств по оплате/возмещению указанных в претензии Покупателя следующих сумм:
неустоек, пени, штрафов, предусмотренных настоящим Договором;
убытков, понесенных Покупателем вследствие удовлетворения претензий третьих лиц, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором;
любых расходов на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Поставщику, а также любых иных расходов и убытков Покупателя, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.
По окончании срока действия Договора и в случае досрочного расторжения Договора Покупатель вправе зачесть сумму обеспечительного платежа в счет уплаты Поставщиком излишне уплаченных сумм оплаты за Продукцию и за оказание услуг по доставке Продукции по данным бухгалтерского учета Покупателя.
В случае заключения Сторонами дополнительного соглашения по форме Приложения № 11 к настоящему Договору банковские гарантии, предусмотренные подп. 14.3 Договора, либо обеспечительный платеж, предусмотренный п. 14.5 Договора, не предоставляется и условия п. 14.7 не подлежат применению.
В случае задержки предоставления Поставщиком оформленных банковских гарантий (или передаче банковских гарантий оформленных ненадлежащим образом) от даты, установленной в п. 14.3 Договора, Покупатель имеет право предъявить пени в размере 0,5 % от суммы банковской гарантии, которая не предоставлена/несвоевременно предоставлена Поставщиком (или оформлена ненадлежащим образом) за каждый день просрочки.
В случае задержки перечисления Поставщиком обеспечительного платежа, установленного п. 14.5 Договора, Покупатель имеет право предъявить пени в размере 0,5 % от суммы обеспечительного платежа, которая не перечислена/несвоевременно перечислена Поставщиком за каждый день просрочки.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других вышеперечисленных сведений, Стороны в течение 10 (Десяти) календарных дней должны письменно сообщить об этом и представить заверенные должным образом (печатью организации) копии решений (согласований) о государственной регистрации данных изменений.
После заключения настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
|