Скачать 0.89 Mb.
|
2.4. Расчет №2 стоимость материалов по объекту: "Капитальный ремонт котла №2, капитальный ремонт воздуховода, капитальный ремонт газахода" котельная №1, г.п. Лянтор.
Цены приведены как средние по рынку I квартал 2016 года 2.5. «Капитальному ремонту котла №2 котельная №1, г.п. Лянтор. «Капитальный ремонт газохода»»
3.Срок (период) выполнения работ: с 20 мая 2016 по 01 августа 2016 г. 4. Начальная (максимальная) цена договора: 6 172 476 руб. 84 коп. (Шесть миллионов сто семьдесят две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 84 коп.) Цена включает все налоги и сборы, затраты на материалы, транспортные расходы, а так же иные издержки исполнителя, связанные с выполнением работ. В случае, если товары, услуги претендента не облагаются НДС, то цена, предложенная таким Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену без НДС. При этом на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые предложения других Участников также учитываются без НДС. 5. Требование к качеству и безопасности выполнения работ (ведомость объема, описание работ): 5.1. Наличие производственной базы на период выполнения работ. Предоставление отзывов о выполнении работ по аналогичным договорам. Наличие договоров, подтверждающих выполнение аналогичных работ по сумме, не менее, чем указанной в настоящем договоре. 5.2. До начала ремонта котла исполнитель работ предоставляет материалы с подтверждающими сертификатами и паспортами для осуществления входного контроля качества материалов на территории производственной базы в г.Лянтор. Работы могут быть начаты после оформления акта о качестве материалов и завозе материалов на производственную площадку города Лянтор в количестве не менее 80 % от общего объема. 5.3. Выполнение демонтажных, строительных и монтажных работ по капитальному ремонту котла должно производиться в соответствии с утвержденной дефектной ведомостью и локальным сметным расчетом. 5.4. Работы должны выполняться с применением оборудования, механизмов, материалов и транспорта Исполнителя. 5.5. Материалы, оборудование должно соответствовать санитарным требованиям, должны быть новыми, иметь сертификаты и разрешение на применение. Необходимо представить документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и комплектующих изделий (ТУ, паспорта, сертификаты и т.д.), отвечающие требованиям нормативно- технической документации с учетом их транспортировки, хранения, упаковки. 5.6. Труба должна быть изготовлена в соответствии с ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент (с Изменением N 1)». 5.7. Сварку труб выполнять по действующим нормам Госгортехнадзора, на всех этапах монтажных работ выполнять мониторинг - проверку качества сварочных работ. 5.8. Все промежуточные, скрытые работы предъявлять по акту представителям техничес-кого надзора Заказчика. С момента начала работ и до их завершения вести журнал Произ-водства работ по типовой межотраслевой форме КС-6 (в т.ч. журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты сварных соединений). 5.9. Работы должны выполняться в соответствии с действующими правилами и нормами: - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" и СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; - Приказ от 25 марта 2014 года N 116. Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" и СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»; - ПБ 10-573-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды; - Приказ от 15 ноября 2013 года N 542. Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" - Приказ от 28 марта 2014 года N 155н. Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие правила»; 5.10. За 2 дня до начала выполнения работ Заказчик передает объект в ремонт с составлением Акта о приеме - передачи Объекта в порядке, установленном законодательством РФ. 5.11. До начала выполнения работ необходимо разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно- технических мероприятий в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 6. Требования к результатам работ (порядок сдачи и приемки работ): 6.1. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ с оформлением: - актов приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Исполнителем и Заказчиком; - справок о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, подписанных Исполнителем и Заказчиком; - счета на оплату; - счета – фактуры, соответствующего требованиям ст. 169 НК РФ; - исполнительной документации, оформленной в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - технических актов, подтверждающих срок и качество выполнения работ Расчет за выполненные работы производится при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в согласованные сроки. 7. Требования к сроку и объему гарантий качества. Срок гарантий на выполненный результат работ устанавливается 5 лет со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется все составляющие результаты работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Исполнителем, в случае обнаружения таковых Заказчиком 8. Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации): 8.1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО) о допуске к данным видам работ на основании Федерального Закона №148-ФЗ от 22.07.2008 г. При проведении работ должны выполняться требования нормативных документов и предписаний надзорных органов, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений. 9. Форма, сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, по факту выполненных работ, после предоставления исполнительной документации и подписания актов о приемке выполненных работ и счетов - фактур, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов. Срок оплаты в течении 180 дней. Ответственное лицо ____________ __ И.А. Белоусова ___ (Подпись) (Ф.И.О.) Приложение №1.1 ГРАФИК на выполнение работ по: "Капитальному ремонту котла №2, капитальному ремонту воздуховода, капитальному ремонту газохода" котельная №1, г.п. Лянтор.
Всего: 74 дня ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК ___________ ________________ м.п. м.п. «____»______________2016г. «_____»______________2016г. Приложение №1.2 ПЕРЕЧЕНЬ документации, необходимой к предоставлению после выполнения работ (в соответствии с РД 11-02-2006 «Требования к порядку и ведению исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения») по: "Капитальному ремонту котла №2, капитальному ремонту воздуховода, капитальному ремонту газохода" котельная №1, г.п. Лянтор. 1. Копия лицензии на право ведения вида предъявляемых к сдаче работ. 2. Техническая характеристика объекта. 3. Акт приема- передачи оборудования. 4. Акт- допуск на ведение работ. 5. Приказ о назначении ответственного ИТР. 6. Копия удостоверения ответственного ИТР. 7. Приказ о назначении ответственного за производство работ. 8. Копия удостоверения ответственного за производство работ. 9. Приказ о назначении ответственного за ведение эл. сварочных работ. 10. Копия удостоверения ответственного за ведение эл. сварочных работ. 11. Приказ о назначении сварщиков. 12. Копия удостоверения сварщиков с аттестацией по виду работ. 13. Журнал производства работ. 14. Журнал сварочных работ. 15. Сертификаты на материалы, применяемые при выполнении работ. 16. Акты освидетельствования скрытых работ. 17. Акты о проведении гидравлического испытания котла. 18. Бухгалтерские документы форма КС-2 и форма КС-3. ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК _______________ ________________ м.п. м.п. «____»______________2016г. «_____»______________2016г. Приложение № 2 ПРОЕКТ ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ № ___ -юр г.Лянтор «____» _________2016г. Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управление тепловодоснабжения и водоотведения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны и__________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с Протоколом №__.__-К от «___» ________ 2016г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по капитальному ремонту котла №2, капитальному ремонту воздуховода, капитальному ремонту газохода котельная №1, г.п. Лянтор, а Заказчик принять результат работы и оплатить его. 1.2. Место выполнения работ: 628449, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Магистральная, стр. 12/2. 1.3. Срок выполнения работ по договору – с «20» мая 2016г. по «01» августа 2016 г. 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1. До начала выполнения работ необходимо разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно- технических мероприятий в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». 2.1.2. Выполнять все работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, указанные в Приложении № 2, Приложении №3, Приложении №5 настоящего договора, и сдать работы Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта. 2.1.3. Обеспечить производство работ своими силами и средствами в полном соответствии со сметами, строительными нормами и правилами, согласно Приложения №2, Приложения №4 настоящего Договора. 2.1.4.Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при производстве работ, при их приемке, и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов. 2.1.5. Обеспечить бесперебойное функционирование оборудования при нормальной эксплуатации объектов в течение гарантийного срока. 2.1.6. Осуществлять самостоятельно согласование на временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах в установленном порядке. 2.1.7. Обеспечить в ходе выполнения работ на объектах необходимые мероприятия по технике безопасности. 2.1.8. Обеспечивать охрану имущества, оборудования и материалов, оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением договора и выполняемых работ, с момента начала работ до приемки их Заказчиком. 2.1.9. Сдать Заказчику по актам приемки-передачи смонтированное оборудование. 2.1.10. Представлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ. 2.1.11. В случае привлечения к работам субподрядчиков ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. Привлекаемые Подрядчиком по договору субподряда специализированные организации должны иметь Свидетельство о допуске к видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.2. Обязанности Заказчика: 2.2.1. Передать объект капитального ремонта Подрядчику, по акту приема-передачи. 2.2.2. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 2.2.3.Принять результат работы в соответствии с условиями настоящего договора. При обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.2.4. Оплатить выполненные работы в размере и в порядке, установленном настоящим договором. 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 3.1.Цена составляет______________________ рублей ______ копеек в.т.ч. НДС (______________________________ рублей _____ копеек в.т.ч. НДС), согласно Протокола №___.___-К от «___» __________ 2016г. (Приложение №1). Цена включает все налоги и сборы, затраты на материалы, транспортные расходы, а так же иные издержки Подрядчика, связанные с выполнением работ. (Если НДС не облагается, необходимо указать: «НДС не облагается», указать основание). 3.2. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 180 дней, по факту выполненных работ, после подписания актов о приемке выполненных работ и счетов – фактур, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов. 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ 4.1. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в 5-ти дневный срок, с момента окончания работ, необходимый комплект документов, указанный в Приложении №6 и акт выполненных работ. 4.2. Заказчик обязан, с момента получения полного комплекта документов и акта, направить Подрядчику подписанный и утвержденный акт или мотивированный отказ от приема работ. 4.3. В случае мотивированного отказа сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 5. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ 5.1. Срок гарантий на выполненный результат работ устанавливается 5 лет со дня подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества распространяется все составляющие результаты работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. 5.2. Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее двух дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1. По настоящему договору устанавливается обеспечение исполнения договора. 6.2. Обеспечение исполнения договора предоставляется в форме залога денежных средств. 6.3. Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику до заключения договора. Размер обеспечения исполнения договора составляет от ___________ (___________________) рублей ___________ копеек (десять процентов от начальной (максимальной) цены договора). 6.4. Факт внесения залога денежных средств на счет Заказчика подтверждается копией платежного поручения с отметкой банка о списании суммы денежных средств, вносимых в залог, со счета Подрядчика. 6.5. Денежные средства, передаваемые Подрядчиком в залог, находятся на банковском счете Заказчика до завершения исполнения Подрядчиком обязательств перед Заказчиком по договору, обеспеченных залогом. 6.6. Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в залоге, производится Заказчиком во внесудебном порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. 6.7. Факт неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по договору подтверждается актом. Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке после выявления случая неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Участие представителя Подрядчика при составлении актов не является обязательным. 6.8. Заказчик направляет Подрядчику уведомление (претензию), содержащее требование об исполнении обеспеченного залогом обязательства и предупреждение об обращении взыскания на предмет залога в случае неисполнения указанного обязательства. 6.9. Заказчик вправе обратить взыскание на денежные средства, если Подрядчик в течение двадцати дней с даты, когда Подрядчик считается получившим направленное в его адрес уведомление, не представил документы, подтверждающие факт исполнения обеспеченного залогом обязательства. 7.КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ 7.1. Заказчик (его представители) осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 7.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к объекту в любое время в течение всего периода выполнения комплекса работ. 7.3. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается весь ход фактического выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и непосредственно влияющие на выполнение Подрядчиком своих обязательств. Заказчик (его представители) в любое время проверяют и своей подписью подтверждают записи в журнале формы КС-6. 7.4. Подрядчик обязан вести журнал учета выполненных работ унифицированной формы КС-6а с подтверждением подписи ответственного куратора Заказчика. 7.5. При осуществлении контроля над производством работ Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных графиком выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню из расчета 0,1% от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки; 8.3.При работах ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать:
8.4. Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены в согласованный срок, то Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения убытков. 8.5. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в состоянии полностью или частично исполнить обязательства по договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций, блокад, изменений законодательства, стороны ответственности не несут. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения своих обязательств по договору, должна незамедлительно, но не позднее 24-х часов известить об этом другую сторону. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает ее права ссылаться на них. Форс-мажорные обстоятельства должны подтверждаться справками соответствующих государственных органов. При расторжении в связи с этим договора, понесенные убытки не возмещаются. 8.6. Ущерб, нанесенный Заказчику или третьему лицу, в процессе исполнения договора по вине Подрядчика возмещается в полном объеме Подрядчиком пострадавшей стороне. 9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «31» декабря 2016г. 9.2. Все изменения и дополнения имеют юридическую силу, если они оформляются в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 9.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, в одностороннем порядке, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а также по решению суда. 9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, направив Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения Договора, с указанием причин такого отказа. 9.5.Отправка корреспонденции может осуществляться средствами факсимильной или электронной связи. Документы, переданные по факсу или электронным сообщением, признаются действительными при условии предоставления оригиналов документов в течение одного месяца после их отправки.9.6. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.9.7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 15 дней с момента поступления претензии. 10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры согласно законодательству Российской Федерации. 11.ПРИЛОЖЕНИЯ Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. -Приложения № 1 – Копия Протокола №__.___-К от «___» __________ 2016г.; -Приложение №2 – Техническое задание; -Приложение №3 – Дефектная ведомость в кол-ве 3 шт.; -Приложение - №4- Расчет стоимости материалов кол-ве 3 шт.; -Приложение № 5– Локальный сметный расчет в кол-ве 3 шт.; -Приложение № 6– График на выполнение; -Приложение № 7– Перечень документации. 12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | ||
Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... | ||
Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку | ||
Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |