Закупочная документация
Скачать 0.88 Mb.
|
Основные проектные метрики и обязательные процедуры Общая численность персонала Заказчика, планируемого к участию в проекте внедрения новой ИС, и предполагаемое количество рабочих мест новой ИС составляет, примерно, 70 сотрудников. В рамках проектных работ по «Внедрению информационной системы на программной платформе «1С:Предприятие 8.2» необходимо:
Для гарантированного качественного, полного и своевременного выполнения проектных работ Заказчик рекомендует Исполнителю строго придерживаться следующих основных этапов реализации предполагаемого проекта (Согласно ГОСТ 19.102-77):
Исполнитель может применять дополнительно собственную проектную методологию и разбивку проектных работ по фазам, этапам и отдельным задачам, если это не противоречит прямым рекомендациям Заказчика и гарантирует качественное, полное и своевременное решение поставленных задач согласно требованиям настоящего документа.
Разрабатываемое для целей внедрения ИС «Техническое задание» должно соответствовать требованиям ГОСТ 19.201-78 и, в том числе, включать следующие разделы:
Указывается наименование, краткая характеристика области применения программы и объекта, в котором используют программу.
Должны быть указаны: - документы, на основании которых ведется разработка - организация, утвердившая этот документ, и дата его утверждения - наименование и (или) условное обозначение темы разработки.
Должно быть указано функциональное и эксплуатационное назначение программы.
Этот раздел должен содержать следующие подразделы:
Должны быть указаны требования к составу выполняемых функций, организации входных и выходных данных и тд и тп.
Должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования (обеспечения устойчивого функционирования, контроль входной и выходной информации и тд и тп).
Должны быть указаны условия эксплуатации программы и вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала.
Должны быть указаны необходимый состав и основные характеристики технических средств.
Должны быть указаны требования к информационным структурам на входе и выходе, методам решения, языкам программирования и программным средствам, используемым в разработке.
Должны быть указаны специальные требования, если они есть, например, шифрование данных, ограничение доступа к данным и тд и тп.
Должен быть указан предварительный состав программной документации и, при необходимости, специальные требования к ней.
Должны быть указаны: ориентировочная экономическая эффективность, предполагаемая годовая потребность, экономические преимущества.
В этом разделе устанавливают необходимые стадии разработки, этапы и содержание работ (перечень программных документов, которые должны быть разработаны, согласованы и утверждены), а также, как правило, планируют сроки разработки и определяют исполнителей.
Должны быть указаны виды испытаний (контрольных примеров) и общие требования к приемке работы. В зависимости от особенностей программы допускается уточнять содержание разделов, вводить новые разделы или объединять отдельные из них.
Количество и содержание этапов проекта, а также объемы проектных работ по их выполнению должны быть обусловлены требованиями Заказчика, использованием проектной методологии и принимаемыми во внимание стандартами ГОСТ по разработке и внедрению информационных систем. Для осознанного, прозрачного и управляемого для Заказчика процесса создания информационной системы, успешного ее развертывания в сети Заказчика для последующей эксплуатации и управляемого развития; а также для целей обеспечения действия системы менеджмента качества, принятой и сертифицированной на предприятии Заказчика, необходимо использовать процессно-ориентированный подход к разработке и внедрению Информационной Системы (далее по тексту ИС). В качестве инструмента - платформы реализации процессно-ориентированного подхода Исполнитель должен использовать ПО «ARIS» (разработчик – компания Software AG). Применение процессно-ориентированного подхода (в качестве методологии) и ПО ARIS (в качестве программного инструмента для выбранной методологии) в целом обеспечит предприятию Заказчика существенную экономию ресурсов (материальных, человеческих и временных) как в период непосредственного внедрения ИС, так и в период последующей эксплуатации и управляемого развития внедренной системы; а созданный за период внедрения ИС общий репозиторий управленческих бизнес – процессов предприятия позволит в будущем относительно легко автоматизировать любые процедуры по их изменению, согласованию и утверждению, что соответствует основным требованиям системы менеджмента качества, принятой и сертифицированной на предприятии Заказчика.
Техническая часть заявки Участника должна в максимальной степени соответствовать требованиям, указанным в Приложении к закупочной документации «Форма № 3 – Техническое предложение». УТВЕРЖДЕНО: Начальник 09 отдела ________________ Ю.В. Ананьев ОАО «Северное ПКБ» «___» ____________ 2013 г. 7. Проект договора. Договор подряда № ________ г. Санкт-Петербург «___» ____________ 2013г. ОАО «Северное ПКБ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Спиридопуло В.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения закупочной комиссии Заказчика (Протокол № _____________ от __.__.2013 г. – Приложение № 3 к Договору), принятого при подведении итогов закупочной процедуры путем проведения открытого запроса предложений в электронной форме (номер закупки, присвоенный на официальном сайте РФ – ___________________), заключили настоящий договор (далее именуемый "Договор") о нижеследующем: I. Предмет Договора 1. Исполнитель обязуется выполнить и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить работы по внедрению информационной системы на программной платформе «1С:Предприятие 8.2» на предприятии ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (далее – «Работы»). II. Условия выполнения работ 2.1. Работы выполняются Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Договору, далее – «ТЗ»), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 2.2. Содержание и сроки выполнения работ (этапов работ) определяются Техническим предложением Исполнителя, представленным им в составе заявки на участие в запросе предложений на право заключения настоящего Договора (Приложение № 2 к Договору). III. Права и обязанности Сторон 3.1. Исполнитель вправе: а) привлекать к выполнению работ по настоящему договору соисполнителей только по согласованию с Заказчиком. В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции заказчика. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках выполнения работ, как за свои собственные. Существенные условия настоящего договора подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего договора. б) требовать своевременной оплаты по договору, а также возмещения убытков в случае их возникновения. 3.2. Заказчик вправе: а) проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего договора; б) в случае отступления Исполнителем от условий настоящего договора назначить срок для приведения результата работ (этапа работ) в соответствие с указанными условиями; в) требовать возмещения убытков, причиненных по вине Исполнителя. 3.3. Исполнитель обязан: а) выполнить работы в соответствии с ТЗ и передать Заказчику их результаты, а также документацию, предусмотренную ТЗ, в установленный настоящим договором срок; б) в ходе выполнения настоящего договора согласовывать с Заказчиком порядок и условия использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Исполнителю или третьим лицам; в) своими силами и за свой счет устранять допущенные в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в договоре, в том числе ТЗ; г) предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего договора; д) приостановить работу по настоящему договору в случае, если в ходе выполнения работ выяснится, что невозможно достигнуть результатов работ, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, и в 5-дневный срок уведомить Заказчика о приостановлении работы. 3.4. Заказчик обязан: а) принять и оплатить результаты работ в соответствии с настоящим договором; б) в случае невозможности достижения результатов работ, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок с момента получения уведомления Исполнителя о приостановлении работы рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ; в) в случае установления невозможности достижения результатов работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, возместить Исполнителю фактически произведенные затраты с учетом согласованного Сторонами уровня рентабельности на основании калькуляции фактических затрат с расшифровками статей затрат. IV. Сроки выполнения работ 4.1. Работы выполняются в сроки, указанные в Техническом предложении Исполнителя (Приложение № 2 к Договору). Начало выполнения работ – ____________ 2013г. Окончание выполнения работ – ___________ 2013г. 4.2. В случае досрочного выполнения работ Исполнителем, Заказчик вправе осуществить их приемку, при этом досрочная сдача работ не является основанием для возникновения обязанности Заказчика досрочно оплатить принятую работу. 4.3. Датой исполнения Исполнителем обязательств по договору в целом считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ при условии выполнения обязательств по всем подэтапам, указанным в календарном плане к договору. 4.4. Датой исполнения обязательств Заказчиком по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ 5.1. За 10 дней до окончания работ Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности результатов выполненных работ к сдаче. Уведомление Исполнителя о готовности работ к сдаче должно быть подписано руководителем Исполнителя (иным уполномоченным лицом). Вместе с уведомлением Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах. 5.2. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов, указанных в п.5.1 настоящего договора, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет. Для проверки качества выполненных работ требованиям, установленным ТЗ, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов. 5.3. Все полученные при выполнении работ результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации. VI. Цена договора и порядок расчетов 6.1. Цена настоящего Договора в соответствии с итоговым протоколом закупочной комиссии Заказчика № _______________ от «___»____________2013г. по проведению закупочной процедуры (Приложение № 3 к Договору) составляет ____________ руб. (______________), в том числе НДС (18 %) – ___________ рублей. 6.2. Цена настоящего договора является твердой в течение срока выполнения работ и изменению не подлежит. 6.3. Оплата по настоящему договору производится с авансовым платежом в размере 30 % от цены договора в течение 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 6.4. Оплата стоимости всех работ по Договору в целом, за вычетом выплаченного аванса, производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем, с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры не позднее 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору. 6.5. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. VII. Права на результаты выполненных работ 7.1. Права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику. При необходимости иные вопросы, связанные с охраной и использованием результатов выполненных работ, разрешаются по соглашению Сторон. 7.2. Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком необходимость и условия использования в работе по настоящему договору интеллектуальной собственности и информации, принадлежащих Сторонам договора или третьим лицам, представив научно-техническое и экономическое обоснование целесообразности их использования. 7.3. В случае если из-за нарушения прав третьих лиц будет наложен запрет на использование результатов выполненных работ, полученных по настоящему договору, Исполнитель обязан за свой счет приобрести у правообладателя неисключительную лицензию на имя Заказчика или указанного Заказчиком лица (лиц) для выполнения работ и (или) осуществления поставок продукции для государственных нужд, либо изменить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки полученные результаты работ таким образом, чтобы при дальнейшем их использовании Заказчиком не нарушались законные права третьих лиц. VIII. Условия соблюдения государственной тайны и конфиденциальности 8.1. При выполнении работ и использовании (в том числе передаче) полученных результатов Стороны обязаны соблюдать следующие условия и ограничения: – отчетная документация на работы не должна содержать сведения, составляющие государственную тайну. 8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным результатам. К конфиденциальным сведениям Стороны относят любую информацию о предмете работ, ходе ее исполнения и полученных результатах, содержащуюся в материалах договора, технического задания и всех видах разработанной документации, а также информацию о разработанных в ходе выполнения работ технических решениях (конструкциях, технологиях, материалах). Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон. IX. Ответственность Сторон 9.1. За неисполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора. 9.2. Неисполнение Исполнителем условий ТЗ или календарного плана при выполнении работ является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора, если иные способы совместного разрешения ситуации Сторонами будут исчерпаны. 9.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки. 9.4. За неисполнение обязательств (за необоснованный отказ от исполнения обязательств) по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию, выраженному в письменной форме, штрафную неустойку в размере до 10 процентов от цены настоящего Договора (стоимости соответствующего этапа работ). 9.5. За нарушение Исполнителем срока выполнения работ (или этапа работ) Исполнитель уплачивает Заказчику по его требованию, выраженному в письменной форме, неустойку в размере 0,5 процента от цены договора за каждый день просрочки (но не более 10 процентов в целом по договору). Указанная неустойка является штрафной санкцией. 9.6. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, по вине Исполнителя аванс подлежит возврату в течение 5 рабочих дней с момента письменного предъявления Заказчиком требования о возврате аванса. В случае превышения указанного срока на сумму аванса подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ со дня, следующего за последним днем истечения срока, установленного для возврата аванса. 9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере 0,5 процента от цены договора за каждый день просрочки, но не более 10 процентов от суммы, неуплаченной в срок. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 9.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору. 9.9. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим договором, не может превышать цены договора. 9.10. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения настоящего договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам работ, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о расторжении договора, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском. X. Обстоятельства непреодолимой силы 10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы. 10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков. 10.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов и организаций. XI. Рассмотрение и разрешение споров 11.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов. 11.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, только после принятия мер по их досудебному урегулированию. XII. Срок действия договора 12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Дата заключения договора определяется по последней из дат, проставленных уполномоченными представителями Сторон на договоре. XIII. Заключительные положения 13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Исполнителю, другой находится у Заказчика. 13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и становятся неотъемлемой частью настоящего договора с момента их заключения. 13.3. Все документы, связанные с исполнением настоящего договора, направляются Сторонами друг другу заказным почтовым отправлением или с использованием средств факсимильной связи, позволяющих идентифицировать отправителя и дату отправления, с незамедлительным направлением оригинала заказным почтовым отправлением. 13.4. Все условия настоящего договора являются существенными и подлежат включению Исполнителем в договоры с соисполнителями, в случае привлечения последних к выполнению работ по настоящему договору. 13.5. Настоящий договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами. 13.6. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 13.7. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. XIV. Перечень приложений 14.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения к нему: № 1. Техническое задание на выполнение работ; № 2. Техническое предложение Исполнителя; № 3. Копия протокола закупочной комиссии Заказчика. XV. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
8. Приложения к закупочной документации (формы предоставляемых документов). Форма № 1 Заявка на участие в процедуре открытого запроса предложений в электронной форме 1. Изучив информацию о проведении процедуры запроса предложений на право заключения договора: «_____________________________________». _____________________________________________________ (наименование организации - Участника запроса предложений) в лице ________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф. И О.) сообщает о согласии участвовать в запросе предложений на условиях, установленных извещением и закупочной документацией. 2. Мы берем на себя обязательства выполнить предусмотренные документацией о запросе предложений работы в соответствии с указанными требованиями и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении, по цене ______ (сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18%)________ (сумма прописью) рублей, в срок_______ месяцев с даты подписания договора, с авансированием в размере________%. 3. Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету договора, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме в пределах предлагаемой нами стоимости договора. 4. Настоящей Заявкой подтверждаем, что ____________________________________________________________________ (наименование организации - Участника запроса предложений) не находится в процессе ликвидации, не признана банкротом, имущество организации не находиться под арестом и деятельность организации не приостановлена, у организации отсутствует задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, организация не числится в реестрах недобросовестных поставщиков. 5. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации. 6. В том случае, если наше предложение будет лучшим после предложения Победителя, а Победитель будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями документации и условиями, изложенными в настоящей заявке. 7. Для участия в запросе предложений нами направляются ниже перечисленные документы и формы:
8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен: ____________________________________________________________________. (Ф. И. О., телефон работника организации - Участника запроса предложений) 9. Почтовый адрес:_____________________________________________________. Банковские реквизиты:__________________________________________________. Адрес электронной почты:_______________________________________________. Подпись руководителя / ФИО / м.п.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Закупочная документация по выполнению организационных мероприятий, проектных, монтажных и пуско наладочных работ по технологическому... | | |
| | ||
| ... |  | Настоящая закупочная документация по проведению запроса котировок (далее по тексту также – документация) подготовлена в соответствии... |
| Заказчик ОАО «стз» рф, 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, д. 4 | | Заказчик – ОАО «Концерн «рти системы» 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 |
| Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 1) 25 | | Сведения о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (Форма 1) 21 |