_________________________________ ____________________ _________________________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Инструкция по заполнению:
1) Заполнению подлежат разделы, в которых имеются пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения.
2) Фрагменты текста, отмеченные знаком * заполняются по усмотрению участника закупки.
РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва «___»__________2016 г.
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Главного инженера Батова А.Н., действующего на основании доверенности № 2-06/352 от 30.12.2015 г., и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ действующего на основании_______ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства выполнить диагностику и техническое освидетельствование сосудов работающих под давлением с получением заключения в МТУ «Ростехнадзоре», а «Заказчик» принять и оплатить на условиях определённых настоящим договором (125438,г.Москва,ул.Онежская, дом 8).
1.2. Услуги указанные в п.1.1. осуществляются в соответствии со сметами (Приложения № 1-4), техническими заданиями (Приложениями № 5-8) и графиком (Приложение № 9).
2. Стоимость работ и порядок финансирования.
2.1. Общая стоимость Договора по диагностике и техническому освидетельствованию 5-ти сосудов V-380л. Рег. №№ 20246 (Зав.№ 051) Инв.№000001407, 20247 (Зав. № 083), 20248 (Зав.№ 049), 20249 ( Зав.№ 063), 20250 (Зав.№ 088) установленных в отделении 1 ( Приложение №1), 5-ти сосудов V-280л. Рег. №№ 20728 (Зав.№ 017) Инв. №000066900, 20731 (Зав. № 013) Инв. №000022161, 20732 (Зав.№ 014), 20733 (Зав. №015) , 20734 (Зав.№ 002) установленных в отделении 1 (Приложение № 2), 41-го сосуда V-400л Рег. .№№ 24757 (Зав.№ 943) Инв. №000004313, 32336 (Зав.№ 338), 32303 (Зав.№№ 157, 348), 32304 (Зав.№№ 1131, 342, 338), 32325 (Зав. № 974) Инв. №000070650, 32326 ( Зав.№№755, 764, 700, 752, 698) Инв. №000005332, 32331 (зав. №№ 156, 196, 183, 197, 920, 942, 125, 950, 171, 202, 126, 184, 925, 152, 930, 186, 191, 919, 924, 970, 921, 969, 194, 922, 206, 948, 951, 185) Инв. №42470000900 установленных в отделениях 3,6 (Приложение № 3), три сосуда V-9900л. Рег. №№ 25880 (Зав. № 1380) Инв. №43700129000, 25881 (Зав. № 1628), 25882 (Зав. №1336) установленных в отделении 6 (Приложение № 4) составляет:___________рублей без НДС в соответствии с переходом на упращенную систему налогооблажения.
2.2. Оплата производится на основании оформленного акта о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, и получения заключения экспертизы в МТУ «Ростехнадзоре».
2.3. «Заказчик» производит оплату в 10 - ти дневной срок с момента подписания акта о приёмке выполненных работ, на основании выставленного счёта «Подрядчиком».
3. Порядок сдачи и приёмки работ.
3.1. «Заказчик» в течение 10 календарных дней со дня получения акта о приёмке выполненных работ обязан направить «Подрядчику» подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки выполненных работ. В случае мотивированного отказа «Заказчика», сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу производятся «Подрядчиком» за свой счёт при условии, что они не выходят за пределы содержания работы в целом.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору «Подрядчик» и «Заказчик» несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Все имущественные споры по настоящему договору разрешаются путём переговоров, а в случае разногласий в Арбитражном суде г. Москвы.
5. Обязательства сторон
5.1. «Подрядчик» обязан выполнить все работы в соответствии с техническими заданиями (Приложения № 5-9) включая вскрытие люков и чистку диагностических точек на сосуде, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. Оформить документацию в соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности и совместно с «Заказчиком» сдать объект контролирующим органам. Утверждение отчётной документации осуществляется «Подрядчиком» в Ростехнадзоре. При положительном результате экспертизы промышленной безопасности, выдается разрешение на эксплуатацию сроком на четыре года.
5.2. «Подрядчик» обязан неукоснительно выполнять на Объекте «Заказчика» необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды, меры по пожарной безопасности и меры по внутриобъектовому и пропускному режимам.
5.3. «Заказчик» обязан предоставить имеющуюся техническую документацию, необходимую для проведения и сдачи выполненных работ.
5.4. Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности должны проводить аттестованные в Ростехнадзоре и квалифицированные сотрудники со стажем работы не менее 10-ти лет в данной области.
5.5. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору определённых в графике диагностики и технического освидетельствования сосудов работающих под давлением (Приложение №9) Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ за каждый просроченный рабочий день.
5.6. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ или неуплаты работ по настоящему договору, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5% от стоимости не уплаченной суммы за каждый просроченный рабочий день.
6. Прочие условия.
6.1. В случае возникновения обстоятельств необратимой силы (форс мажор), а также внесения изменений в действующее законодательство, непосредственно влияющих на исполнение настоящего договора, стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.3. Оплата производится по окончании работ на основании выставленного счёта и счёта фактуры. Документация выдаётся «Заказчику» после поступления оплаты на р/с «Подрядчика».
6.4. Договор вступает в законную силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 31.12.2016г.
6.5. Каждая из сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую сторону не менее чем за 30 дней до даты расторжения.
7. Юридические адреса, Банковские реквизиты и подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша».125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8.
ИНН 7711000836, КПП 774301001. Р/с 40502810838080100014 ПАО Сбербанк г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОГРН 1027700482303
ПОДРЯДЧИК:
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Главный инженер
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»
________________А.Н. Батов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение № 1
к договору № «___»______2016г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОГЛАСОВАНО
|
|
|
|
|
|
|
|
УТВЕРЖДАЮ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный инженер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________________
|
|
|
|
|
|
|
___________________Батов А.Н.
|
|
|
|
|
м.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
м.п.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
