Ао кб «агропромкредит» г. Тюмень к/с 30101810500000000962 бик 047106962
Скачать 0.59 Mb.
|
РАЗДЕЛ: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОГОВОР _______ на выполнение работ г. Тюмень «____» _____________ 2016 г. Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (ПАО «СУЭНКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Фрумкина Константина Игоревича, действующего на основании доверенности № 460-14 от 01.07.2014 года, с одной стороны, и _________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика комплекса работ по расчистке лесного участка, площадью 2,0417 га под строительство автодороги с коммуникациями по адресу: Тюменская область, Ярковский р-н, Ярковское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, квартал № 118, выдел № 91, кадастровый № 72:22:0000000:4679 (далее – «объект»). Комплекс Работ предусмотрен Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему договору) и производится в соответствии с Планом лесного участка (Приложение № 2 к настоящему Договору). Расчистка лесного участка производится с проведением рубки древесины и передачей ее Заказчику, с последующей корчевкой пней, очисткой от кустарника и мелколесья, порубочных остатков, хвороста, сучьев, зарослей, сваленных деревьев, и их утилизацией. Заказчик обязуется своевременно принять результат выполненных Подрядчиком Работ и произвести оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1. Общая стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, определяется на основании Сметы (Приложение № 3 к настоящему договору) и составляет _________________________________________________(________________________________) рублей, в том числе НДС 18% - ________________ руб., в том числе: 2.2. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в рамках настоящего договора, включает в себя все налоги, сборы и другие выплаты, связанные с исполнением настоящего договора. Стоимость работ не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором. 2.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке: 50% от стоимости договора в течение 5 календарных дней с момента подписания договора, 50 % стоимости работ в течение 5 дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. 2.4. Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру, соответствующую положениям ст.169 НК РФ, не позднее 5 календарных дней после выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в срок счет – фактуру, либо выставил счет – фактуру, содержание которой не соответствует ст.169 НК РФ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета–фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику оригинала счета-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предоставлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета. 2.5. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иными способами по согласованию сторон. 2.6. При оплате денежными средствами, обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика. При оплате в иной форме, датой оплаты считается дата подписания документов о расчетах (в том числе соглашения о зачете). 2.7. Прекращение обязательств путем зачета встречных однородных требований, а также уступка прав требований без согласия Заказчика не допускается и оформляется договором.
3.1. Начало выполнения работ – дата подписания настоящего договора, Окончание выполнения работ – по истечению 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания настоящего договора.
4.1. В рамках настоящего договора Подрядчик обязуется: 4.1.1. Выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 4.1.2. По окончании рубки древисины на лесном участке, Подрядчик передает ее Заказчику одновременно с передачей в письменном виде информации об объемах и породном составе вырубленной древесины не позднее 10 (десяти) дней до завершения полного комплекса работ в адрес Подрядчика. 4.1.3. Немедленно извещать Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах создающих невозможность выполнения работ либо их завершения в срок. 4.1.4. Выполнять в полном объеме другие обязательства, предусмотренные настоящим договором. 4.2. В рамках настоящего договора Подрядчик имеет право: 4.2.1. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для выполнения Работ (их части). Копия договора, заключенного с Субподрядчиком в течение 1 (одного) дня с даты заключения подлежит направлению Подрядчиком Заказчику. 4.2.2. Выполнить Работы по договору досрочно.
5.1. В рамках настоящего договора Заказчик обязуется: 5.1.1. Оплатить Подрядчику стоимость Работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 5.1.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный въезд и выезд сотрудников на участок Заказчика для производства Работ по настоящему договору. 5.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик имеет право: 1) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ. 2) обеспечить технический контроль за исполнением обязательств Подрядчика на всех этапах выполнения Работ в соответствии с действующими нормативными техническими документами. 3) при обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.
6.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справку о стоимости выполненных работ по форме № КС-3. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3, при отсутствии замечаний, подписывает указанные Акты. 6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составля ется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Все выявленные Заказчиком недоработки устраняются за счет Подрядчика.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения и других природных явлений, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 8.2. В случае нарушения срока начала, либо срока окончания выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. 8.3. За нарушение условий о качестве выполненных Работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы настоящего договора и возмещает причиненные этим нарушением убытки. 8.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за нарушение работниками Подрядчика, работниками субподрядных организаций, привлеченных Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему договору, правил и норм по технике безопасности, правил охраны труда, правил технической эксплуатации, правил противопожарной безопасности, а также других обязательных норм и правил, в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение. Факт нарушения вышеуказанных правил подтверждается актом о нарушении, составленным и подписанным уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика. В случае несогласия Подрядчика с фактами и выводами, изложенными в Акте, Подрядчик подписывает Акт и указывает в нем мотивированные возражения к нему. В случае отказа Подрядчика от подписи Акта Заказчик вправе составить односторонний акт. При установлении Заказчиком фактов нарушений Подрядчиком требований правил охраны труда, промышленной безопасности, природоохранного законодательства Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами, возмещает Заказчику все затраты на возмещение вреда, причиненного Заказчику и третьим лицам, в том числе взысканные штрафы и пени. 8.5. При исполнении настоящего договора по денежным обязательствам ПАО «СУЭНКО» не начисляются проценты, предусмотренные ст.317.1 ГК РФ. 9. Дополнительные условия 9.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в связи с исполнением настоящего договора, стороны примут все меры к тому, чтобы решить их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области. 9.2. Все изменения, дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих Сторон по Договору. 9.3. Документы, передаваемые сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу при последующем подтверждении их оригиналами документов. 9.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем направления Подрядчику уведомления о расторжении договора. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Подрядчиком работы на основании документов о приемке данных работ. Упущенная выгода при этом не возмещается. 9.5. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае: - невозможности дальнейшего финансирования Заказчиком работ на Объекте; - консервации или остановки Заказчиком работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более чем 3 месяца. 9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ. 9.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 9.8. Приложение: Приложение № 1 – Техническое задание. Приложение № 2 – План лесного участка Приложение № 3 – Локальный сметный расчет. 10. РЕКВИЗИТЫ и подписи сторон:
|
Похожие:
 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) | | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) |
| Тюменская область, Ярковский район, Ярковское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, квартал №118, выдел №91, кад.... | | Тюмень, ул. Советская, д. 54, оф. 316 Инн 7202117974, бик 047130639, р/с 40703810100990000248 в «Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень, к/с... |