Материалы и место работы
5.1. Выполнение Работ осуществляется из материалов Исполнителя.
5.2. Работы выполняются на объекте Заказчика по адресу: г. Москва ул. Павла Андреева д.27.
Распределение рисков между Сторонами
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также материалов, оборудования, иных ресурсов, необходимых для Работы и используемых Исполнителем для исполнения Договора несет Исполнитель.
6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
6.3. При просрочке передачи или приемки результата Работы риски, предусмотренные в данной статье, несет Сторона, допустившая просрочку.
Порядок и условия платежей
7.1. Оплата за выполненные по Договору работы осуществляется по счету Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ.
7.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
Производство и сдача-приемка Работ
8.1. Стороны перед началом Работ назначают своих представителей, ответственных за обеспечение проведения Работ. В течение срока Работ Стороны имеют право заменить своих представителей.
8.2. Представитель Заказчика осуществляет технический надзор и контроль качества выполняемых Работ, осуществляет приемку выполненных Работ. Представитель Заказчика имеет право в любое время проверять ход и качество Работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
8.3. Применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать соответствующим ГОСТам, СНиПам и прочим применимым стандартам и правилам.
8.4. Исполнитель обязан заблаговременно представлять представителю Заказчика данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получать его одобрение на их применение и использование. В случае, если представитель Заказчика отклонил использование материалов или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
8.5. В случае если на любых стадиях выполнения Работ будет обнаружено отступление Исполнитель от условий настоящего Договора, ухудшающее результат Работы, или иные недостатки в Работе, представитель Заказчика составляет и направляет Исполнитель акт о выявленных нарушениях. Исполнитель обязан своими силами и без увеличения цены Договора в кратчайший срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества и сдачи Заказчику, либо, по выбору Заказчика: соразмерно уменьшить цену Договора или возместить расходы Заказчика, связанные с устранением выявленных недостатков.
8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения всего комплекса Работ по настоящему Договору, Исполнитель направляет Заказчику Акт выполненных работ, счет-фактуру, акт сверки.
8.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта выполненных работ, обязан его рассмотреть. По результатам рассмотрения Заказчик подписывает указанный Акт или, в тот же срок, направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в его подписании.
8.8. В случае отказа Заказчика от подписания Акта Сторонами оформляется двухсторонний Протокол с перечнем необходимых доработок, в рамках настоящего Договора, и сроков их выполнения. После выполнения доработок Исполнителем своими силами и за свой счет сдача-приемка Работ производится в соответствии настоящим разделом Договора.
9. Гарантии Исполнителя и гарантийный период
9.1. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет один календарный год со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ.
9.2. Исполнитель гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
- устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в гарантийный период.
9.3. Заказчик обязан уведомить Исполнителя в письменной форме обо всех претензиях, связанных с гарантией.
9.4. После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение 3 (трех) рабочих дней информировать Заказчика о принятии мер по устранению выявленных дефектов. Исполнитель в максимально возможный короткий срок, согласованный с Заказчиком, производит ремонт собственными или привлеченными силами за свой счет.
9.5. В случае уклонения Исполнителя от устранения выявленных дефектов в разумный срок Заказчик вправе самостоятельно принять меры по их устранению. В последующем Заказчик вправе предъявить Исполнителю к оплате стоимость выполненных Работ, равную произведенным затратам на устранение дефектов.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий чрезвычайного характера, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и т.д. и их последствий, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.
10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней известить в письменном виде другую Сторону о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления обстоятельств, указанных в п. 10.2, а также иных обстоятельств, не зависящих от воли Сторон и препятствующих надлежащему исполнению Сторонами принятых на себя обязательств, будут служить решения (заявления) компетентных государственных органов и сообщения в официальных средствах массовой информации.
10.4. Неизвещение об обстоятельствах непреодолимой силы в установленный настоящим разделом срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на такие обстоятельства.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров и/или путем направления Стороне письменной претензии. Претензионный порядок урегулирования разногласий является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть и ответить на нее в 15 (пятнадцати) - дневный срок с момента получения.
11.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы, в соответствии с Законодательством РФ.
12. Конфиденциальность
12.1 Представители Исполнителя, получившие доступ к информации Заказчика, имеющей конфиденциальный характер, обязаны хранить служебную и коммерческую тайну Заказчика в отношении полученной информации. В случае разглашения указанной информации Исполнитель обязан возместить Заказчику нанесенный ущерб.
12.2. Заказчик предоставляет Исполнителю перечень сведений, составляющих коммерческую тайну и (или) имеющий конфиденциальный характер и порядок обращения с ними.
12.3. Исполнитель при проведении работ на территории фабрики обязан:
-ознакомить лично всех своих работников и довести до всех подчиненных требования Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме на Московской печатной фабрике Гознака, в части касающейся работников Исполнитель при проведении работ по Договору под роспись;
-извещать Заказчика об увольнении работников организации, немедленно уведомлять отдел режима фабрики.
12.4. Исполнитель обязуется не позднее 3 (трех) рабочих дней до начала выполнения работ согласовать с Заказчиком список своих работников.
12.5. Исполнитель обязан выполнять работы на территории Заказчика в строго установленное время. Для получения доступа работников в нерабочие и праздничные дни на территорию Заказчика, Исполнитель обязан письменно согласовать с Заказчиком время, срок и количество работников Исполнителя, необходимых для работ по Договору в указанные дни.
13. Ответственность Сторон
13.1. Стороны по Договору несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
13.2. В случае нарушения срока выполнения работ Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ, предусмотренного п.3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
13.3. Исполнитель вправе взыскать с Заказчика в случае нарушения срока платежа, указанного в п.7.1 настоящего Договора, неустойку в размере 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы, начиная со дня, следующего после дня возникновения обязательства по оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства.
13.4. Исполнитель несет ответственность за сохранность имущества, оказавшегося в его владении вследствие выполнения им Работ по настоящему Договору, в размере стоимости затрат, которые необходимо будет произвести для восстановления указанного имущества.
13.5. В случаях, когда Работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:
13.5.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
13.5.2. Потребовать от Исполнителя соразмерного уменьшения установленной за Работу цены;
13.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
13.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
13.7. Начисление неустойки производится после письменного уведомления Стороны о начале начисления неустойки.
14. Охрана труда и техники безопасности
14.1. Исполнитель обязан назначить из числа своих работников лицо, ответственное за обеспечение охраны труда.
14.2. В случае отсутствия безопасных условий труда для рабочих Исполнитель обязан прекратить работу до их обеспечения. Для обеспечения нормальных и безопасных условий труда рабочих Исполнитель руководствуется действующими Правилами и Положениями по технике безопасности и охране труда.
14.3. При производстве работ Исполнитель должен обеспечить свой персонал оборудованием обеспечения жизнедеятельности, необходимым для безопасного выполнения работ на объекте (зоне) и следить за тем, чтобы оно всегда находилось в исправном состоянии.
14.4. Исполнитель обязан за свой счет обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты, необходимыми для безопасного выполнения работ. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать действующим Нормам, Правилам и Положениям по охране труда, пожарной и санитарной безопасности.
14.5. Исполнитель обязан обеспечить за свой счет предоставление (оказание) медицинской помощи (медицинских услуг) для оказания своему персоналу при возникновении несчастного случая по вине его персонала.
14.6. При оказании услуг на выделенных ему объектах Заказчика Исполнитель несет всю ответственность за соблюдение своими работниками норм и правил по охране труда, технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды в соответствии с нормативными документами РФ и внутриобъектового режима МПФ Гознака.
14.7. При оказании услуг на выделенных Заказчиком зонах (объектах) Исполнитель несет всю ответственность за причинение вреда здоровью персонала Заказчика, полученного по вине работников Исполнителя.
14.8. Любая ситуация, возникшая по вине Исполнителя и представляющая угрозу здоровью людей, находящихся на Объекте (зоне), или любое нарушение работниками Исполнителя правил охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды может служить основанием для приостановления работ (проводимых с нарушением действующих Правил и Положений, до момента их устранения).
14.9. Исполнитель несет полную ответственность за допущенные с его стороны нарушения действующих Норм, Правил и Положений в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, охраны окружающей среды.
14.10. Все используемые Исполнителем в оказании услуг приспособления и инструменты должны отвечать установленным требованиям по их безопасной эксплуатации.
14.11. Исполнитель должен поддерживать чистоту и порядок в зонах (объектах), где он оказывает услуги. По завершении какой-либо части оказанных услуг Исполнитель должен немедленно вывезти из рабочей зоны все свое оборудование, которое не будет использоваться в данной зоне или около нее, при (во время) оказании последующих услуг.
14.12. Происшедший несчастный случай расследуется и учитывается представителями Подрядчика происходящей работы. Комиссия, проводившая расследование, информирует администрацию Заказчика о произошедшем несчастном случае, на территории, которой производились работы, а также о результате расследования, согласно Трудовому кодексу РФ, Постановлению Министерства труда и социального развития от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».
14.13 Исполнитель обязуется соблюдать требования природоохранного законодательства РФ.
14.14. У Заказчика принята политика в области профессиональной безопасности и здоровья, экологическая политика и внедрена система экологического менеджмента, ознакомится с документами можно на сайте: www.goznak.ru.
15. Срок действия и порядок расторжения Договора
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
15.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
15.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив Исполнителю письменное уведомление в следующих случаях:
- если Исполнитель в существенной степени не выполнит обязательства по настоящему Договору, что приведет к нецелесообразности для Заказчика дальнейшей реализации Договора;
- если Исполнитель предоставил не соответствующие действительности сведения о своем соответствии условиям и требованиям запроса котировок проведённого для заключения Договора на выполнение данных Работ;
- если Исполнитель более чем на 10 (десять) дней, нарушил срок выполнения Работ.
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
15.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика Исполнитель обязан возместить связанные с расторжением настоящего Договора обоснованные расходы при условии, что Заказчик предпринимает все приемлемые меры для минимизации этих расходов.
15.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. |
