V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ПРОЕКТ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ТОВАРА № _______
г. Москва
|
«__» ________ 2016 г.
|
ФГУП «Охрана» МВД России, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании ____________________ , с одной стороны, и _________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора
По настоящему Договору Поставщик обязуется пошить и поставить Заказчику форменное обмундирование (далее - Товар) в согласованный Сторонами срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.
Наименование Товара, количество, основные характеристики и место поставки указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что на момент поставки Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.
Качество и комплектность Товара
Качество поставленного Товара должно соответствовать ГОСТам, стандартам, или иным нормам, указанным в документах, относящихся к Товару, и/или согласованным сторонами в Договоре и приложениях к нему.
Документы, относящиеся к Товару и подтверждающие качество Товара, должны быть переданы Заказчику одновременно с Товаром, если иное не согласовано Сторонами.
На весь Товар устанавливается срок гарантии, который составляет 6 (шесть) месяцев со дня поставки товара. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки Товара Заказчиком, если иное письменно не согласовано Сторонами либо прямо не указано производителем Товара.
Гарантия качества товара предоставляется на весь объем товара и включает в себя сертификаты соответствия, а также замену некачественного (не соответствующего Требованиям к характеристике Товара) Товара по вине Поставщика в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня поступления претензий Заказчика. Претензия будет направляться Поставщику одним из способов: факсимильной связью, почтовой связью, на его электронный адрес или нарочно. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления претензии в адрес Поставщика, он должен известить Заказчика в письменном виде о принятии такой претензии, ответ на претензию не должен превышать 5 (пять) рабочих дней.
Поставщик за свой счет устраняет дефекты (несоответствующие Требованиям к характеристике Товара), выявленные в Товаре в течение гарантийного срока, или осуществляет замену Товара, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации Товара или его хранения. Расходы, связанные с устранением дефектов Товара или заменой Товара (в том числе, транспортные расходы) не по вине Заказчика, несет Поставщик.
Поставляемый Товар должен быть упакован в тару, соответствующую требованиям государственных стандартов, ТУ, иной нормативной документации и обеспечивающую его сохранность в пути следования, а также в течение гарантийного срока хранения, в соответствии с Требованиями к характеристикам Товара (Приложение № 10 к Договору). Нарушение упаковки может допускаться исключительно для проверки качества, комплектности, отсутствия повреждения и рабочих качеств товара. В случае если при проверке Товара в месте его поставки (приемки) было произведено нарушение упаковки, в акт приема-передачи вносится соответствующая запись.
При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, которые указаны в Требованиях к характеристикам товара на поставляемый Товар (Приложение № 10 к договору).
Сроки и порядок поставки
Поставщик обязуется пошить и поставить Товар в сроки, указанные в Спецификациях.
Заказчик в течении 5 рабочих дней после подписания договора направляет в адрес Поставщика Заявку с размерными и ростовочными данными.
Поставка Товара осуществляется путем его доставки Поставщиком.
Поставщик обязуется доставить Товар по адресу, указанному Заказчиком в Спецификации.
Не позднее, чем за 5 рабочих дней до срока поставки Поставщик обязуется письменно уведомить Заказчика о готовности отгрузить Товар.
Заказчик (грузополучатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара.
Приемка Товара по количеству, качеству, комплектности и т.д. производится Заказчиком (грузополучателем) в соответствии с условиями Договора, Спецификации.
Приемка Товара по количеству, комплектности и его визуальный осмотр производятся Заказчиком (грузополучателем) в течение 3 (трех) рабочих дней после получения Товара. Получение Товара подтверждается подписанием сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).
Приемка Товара по качеству производится Заказчиком (грузополучателем) в два этапа: в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара и подтверждается подписанием сторонами Акта приемки – передачи Товара:
1) Подписание Акт приемки – передачи Товара Грузополучателем (уполномоченным лицом филиала Предприятия) (в течение 15 рабочих дней). Акт приемки – передачи Товара составляется по каждой Спецификации отдельно Грузополучателем и Поставщиком;
2) Подписание Общего Акт приемки – передачи Товара уполномоченным лицом Заказчика (в течение 5 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара по последней поставке).
Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара согласованным Сторонами условиям, Заказчик (грузополучатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней информирует об этом Поставщика. В течение 20 (двадцати) календарных дней после получения претензии Поставщик обязуется доукомплектовать Товар либо заменить его качественным (в соответствии с Требованиями к характеристикам Товара) Товаром, если иной срок не будет определен дополнительно соглашением Сторон.
Если Поставщик в установленный срок не укомплектует Товар или не заменит его качественным Товаром, Заказчик вправе отказаться от Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Расходы, связанные с доукомплектованием Товара или заменой Товара (в том числе, транспортные расходы), несет Поставщик.
Все необходимые документы на Товар, в том числе счет-фактура, оформленная в соответствии с п. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», должны быть предоставлены Заказчику (грузополучателю) одновременно с Товаром, а также Поставщик направляет сведения, подлежащие предоставлению в налоговый орган, согласно ч. 5.1 ст. 174 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае поставки Товара непосредственно грузополучателю Поставщик путем использования средств факсимильной или иной электронной связи не позднее 2 (двух) рабочих дней направляет копии указанных в настоящем пункте документов в адрес Заказчика. Оригинал накладной формы ТОРГ – 12 направляется в адрес Заказчика, Товар передается Грузополучателю с документами о сопровождении груза.
Обязанность Поставщика передать Товар Заказчику считается исполненной в момент подписания товарной накладной, Акта приема-передачи Заказчиком (грузополучателем) или иным лицом, уполномоченным Заказчиком в качестве Получателя, подтверждаемый датой Акта приема-передачи, подписанного уполномоченными лицами Сторон. Полномочия указанных лиц должны быть подтверждены доверенностью оформленной в надлежащем порядке.
Поставщик обеспечивает в каждом документе, подтверждающем передачу Товара Заказчику (грузополучателю), наличие ссылки на настоящий Договор.
Все риски случайной гибели или случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходят от Поставщика к Заказчику с момента, когда в соответствии с условиями Договора Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику (грузополучателю).
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от Товара, поставка которого просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней, и расторгнуть Договор. При этом Заказчик вправе потребовать от Поставщика возмещения понесенных убытков.
Цена и порядок расчетов
Сумма Договора составляет ___________ (____________________) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %.
Расчеты по настоящему Договору производятся денежными средствами в следующем порядке:
- 30 % суммы Договора (п. 4.1 Договора) в том числе НДС 18 %, в течении 5 (пяти) банковских дней с даты заключения договора на основании выставленного счета;
- оплата оставшейся суммы (70 % от суммы Договора, указанной в п. 4.1.), в том числе НДС 18 %, производится на основании Общего Акта приема-передачи Товара не позднее 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами (Поставщиком и Заказчиком (Грузополучателем)) указанного Акта, в соответствии с выставленными счетом.
Сумма Договора включает в себя: стоимость Товара, выполнение погрузочно-разгрузочных работ, все сборы, налоги, обязательные платежи, оплата таможенных пошлин, расходы Поставщика, необходимые для доставки Товара по адресу, указанному в п. 3.4 настоящего Договора, а так же все иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.
Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора расчетный счет Поставщика, если иная, не противоречащая законодательству Российской Федерации форма расчетов, не согласована Сторонами дополнительно.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.
Ответственность Сторон
За нарушение сроков пошива и поставки Товара Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Договору. Право на получение неустойки или иных штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии и счёта на уплату неустойки или иных штрафных санкций, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. Срок ответа на претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с момента её получения.
Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за порчу Товара вследствие некачественной и/или ненадлежащей тары, упаковки и транспортировки.
Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В рамках настоящего Договора ст. 317.1 ГК РФ не подлежит применению до истечения срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
При неисполнении п. 3.11 настоящего Договора Поставщик обязан возместить (уплатить) Заказчику размер налога на добавленную стоимость, уплаченному Заказчиком по настоящему Договору и подлежащего возврату согласно Налоговому кодексу Российской Федерации.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.
Сторона, которой обстоятельства непреодолимой силы препятствуют исполнению обязательства, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.
Срок выполнения обязательства по настоящему договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполнению этих обязательств.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 20 (двадцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Порядок разрешения споров
Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
Конфиденциальность
Условия настоящего Договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные одной Стороной в ходе исполнения Договора или при содействии другой Стороны, за исключением информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческой тайной (в частности информация о судебных арбитражных делах), признается конфиденциальной (далее – Конфиденциальная информация), то есть не подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной Стороной без согласия другой Стороны. За исключением случаев предоставления всех необходимых сведений собственникам (учредителям) Заказчика, контролирующим Заказчика службами/органами, иными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны.
С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, которые непосредственно связаны с исполнением договора.
Обеспечение исполнения Договора.
Обеспечение исполнения настоящего Договора представляется Поставщиком в размере 1 633 637 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 91 копейка.
Обеспечение исполнения настоящего Договора осуществляется в виде: _______________.
9.2.1. Сумма обеспечения должна быть не менее суммы, установленной в пункте 9.1 настоящего Договора и перечислена по следующим реквизитам: Получатель - ФГУП «Охрана» МВД России, ИНН 7719555477, КПП 770101001, р/с 40502810538290101750 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «Банк-клиент»).
Денежные средства вносятся в обеспечение исполнения настоящего Договора с момента подписания до полного его исполнения.
Денежные средства возвращаются Поставщику в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Поставщика, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются на расчетный счет Поставщика, указанный в названном письменном требовании.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Договора на тех же условиях и в том же размере, которое указано в настоящем разделе Договора.
Отсутствие обеспечения исполнения настоящего Договора является основанием для одностороннего отказа Заказчика от заключения Договора.
|
