Скачать 0.89 Mb.
|
3. Права и обязанности сторон 3.1. «Заказчик» обязуется:
3.2. «Заказчик» вправе:
3.3. «Подрядчик» обязуется:
3.4. Права «Подрядчика»: 3.4.1. Не приступать к «Работам», а начатые «Работы» приостановить или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора «Подрядчиком». 4. Сроки выполнения работ
5. Стоимость работ и порядок расчетов 5.1. Стоимость «Работ» по Договору составляет:______________________________ ____________________________________________________, в том числе НДС_______. Указанная цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 5.2. Оплату по настоящему договору «Заказчик» производит путем перечисления на расчетный счет «Подрядчика», указанный в Договоре, денежных средств после выполнения последним полного объема работ, предусмотренного Договором и приложениями к нему, в течение ______________________________банковских дней с даты подписания «Сторонами» Акта о приемке выполненных работ, а так же при наличии счета, выставленного для оплаты; счета-фактуры, при отсутствии у «Заказчика» претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.
6.1. После завершения выполнения «Работ», предусмотренных Договором, «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о факте завершения «Работ» в соответствии с календарным планом работ (Приложение №1 к настоящему «Договору») и представляет «Заказчику» Акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах. 6.2. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от «Подрядчика» Актов о приемке выполненных работ «Заказчик» рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре, и направляет «Подрядчику» подписанный экземпляр акта либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов «Работ» «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном «Заказчиком», устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет. 6.3. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» «Работ» требованиям, установленным Договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества «Работ» будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на «Подрядчика». 6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов «Работ», или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных «Работ», или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных «Работ» или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от «Заказчика» замечания, недостатки, произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями, замечаниями отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» Акт о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия «Заказчиком» выполненных работ.
6.7. Обязательства «Подрядчика» по выполнению работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания «Заказчиком» Акта о приемке выполненных работ. 7. Ответственность сторон
7.2.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Сторонами» обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы, что составляет 10% (цена Договора не превышает 3 млн. рублей): рассчитанной исходя из цены Договора на момент подписания и определяется в порядке, установленном п. 4. Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. 7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки выполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных «Подрядчиком». Под ненадлежащим выполнением «Подрядчиком» обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему выполняемых работ, установленных настоящим договором. 7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного, «Заказчик» вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются:
7.7. «Стороны» обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей «Стороне» без предварительного письменного согласия второй «Стороны» настоящего Договора. 7.8. Положения п. 7.7. настоящего Договора не применяются, если законодательством Российской Федерации предусмотрено опубликование соответствующей информации. 8. Основания и порядок расторжения, изменения Договора
8.2.1. При существенном нарушении Договора «Подрядчиком». 8.2.2.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных «Подрядчиком». 8.2.3 Установления факта проведения ликвидации «Подрядчика» - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании «Подрядчика» банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства. 8.2.4. Установления факта приостановления деятельности «Подрядчика» в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Вышеуказанные нарушения являются существенным нарушением условий Договора. 8.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств «Сторон» по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора. 8.4. «Сторона», которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня его получения. 8.6. Договор может быть изменен по соглашению «Сторон» при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества работ по 1-му этапу оценки состояния здания, качества работ и иных условий Договора. 9. Разрешение споров
10. Форс-мажор
11. Прочие положения 11.1. На территорию «Заказчика» допускаются представители «Подрядчика», имеющие российское гражданство при наличии действующего российского паспорта или документа, подтверждающего гражданство РФ. 11.2. По вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре «Стороны» руководствуются законодательством Российской Федерации. 11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично (курьером) по фактическим адресам «Сторон» с получением под расписку представителями «Сторон», либо если они переданы по средствам факсимильной связи или электронной почты, а затем в течение 2 (двух) рабочих дней посланы заказным письмом или доставлены лично (курьером) по фактическим адресам «Сторон» с уведомлением о вручении. 11.4. Обязательства конфиденциальности, возложенные на «Подрядчика» Договором, не распространяются на общедоступную информацию. «Подрядчик» обеспечивает конфиденциальность персональных данных и их безопасность при обработке в соответствии с законодательством о персональных данных, а также иных сведений, составляющих тайну в соответствии с действующим законодательством, в случае, если при исполнении обязательств по Договору требуется доступ к таким данным или такие данные стали известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 11.5. Договор считается заключенным с момента подписания его «Сторонами» и приобретает обязательную юридическую силу для каждой из «Сторон». 11.6. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. 12. Обеспечение исполнения договора 12.1. «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» оформленное надлежащим образом обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора устанавливается в размере 25 (двадцать пять) процентов от начальной (максимальной) цены Договора. 12.2. Исполнение Договора должно обеспечиваться внесением денежных средств в размере 25 (двадцать пять) % от начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 213 910 (двести тринадцать тысяч девятьсот десять) рублей 40 копеек по следующим реквизитам: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго» ОГРН 1149204009129 ИНН 9204004793 КПП 920401001 Банк: РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь р/с№ 40602810941100000012 к/с 30101810335100000607 БИК043510607 Основание платежа: обеспечение договора (выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания производственно-лабораторного корпуса) (НДС не облагается). 12.3. В течение 5 (пяти) банковских дней с момента опубликования Протокола в Единой информационной системе в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) денежные средства в счет обеспечения Договора перечисляются Заказчику. 12.4. Не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ денежные средства, внесенные в счет обеспечения договора, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, после соответствующего письменного обращения Подрядчика, содержащего необходимые реквизиты для возврата обеспечения. 12.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит «Заказчику». 13.Список приложений 13.1. Приложение № 1 - Календарный план работ. 13.2. Приложение № 2 - Техническое задание. 13.3. Приложение № 3 – Сводный сметный расчет (прилагается Подрядчиком). 14. Адреса и реквизиты сторон «Заказчик»: «Подрядчик»: ГУПС «Севтеплоэнерго» Адрес: 29911, Российская Федерация г. Севастополь, ул. Л. Павличенко, д. 2 ОГРН 1149204009129 ИНН 9204004793; КПП 920401001 ОКПО 00167272 р/с № 40602810441100000004 РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь БИК 043510607 Кор.сч.30101810335100000607 Директор ГУПС «Севтеплоэнерго» _______________/Л.В.Хотулев/ _____________/______________/ Приложение № 1 к Договору № ____ от « ___» _________ 20__г. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ по обследованию строительных конструкций здания производственно-лабораторного корпуса, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталёва, 74В
Приложение № 2 к Договору № ____ от « ___» _________ 20__г. Техническое задание на обследование строительных конструкций здания производственно-лабораторного корпуса, расположенного по адресу ул. Хрусталёва, 74В в г. Севастополе
РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ |
Закупки (далее – извещение), проводит запрос предложений в электронной форме, предмет которого указан в пункте 2 Извещения о проведении... | Извещении о проведении открытого запроса предложений в электронной форме и Разделе 3 Документации «Информационная карта открытого... | ||
Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на поставку... | Компания» (ооо «йоэсК») (Почтовый и фактический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении... | ||
... | ... | ||
Исполнители, Претенденты на участие в процедуре закупки, Участники) к участию в процедуре запроса предложений (в электронной форме)... | Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» | ||
Форма процедуры закупки: Открытый запрос предложений в электронной форме далее «Запрос предложений» | Уфпс республики Карелия – филиал фгуп «Почта России» объявляет о проведении закупки в электронной форме на на поставку запасных частей... |
Поиск Главная страница   Заполнение бланков   Бланки   Договоры   Документы    |