О проведении запроса котировок на право заключения договора
Скачать 402.71 Kb.
|
| РАЗДЕЛ II. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ФОРМА № 1. ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК государственный научный центр Российской Федерации – федеральное государственное унитарное предприятие «Исследовательский центр имени М.В.Келдыша» ЗАПРОС о разъяснении положений документации о запросе котировок № _________ на выполнение работ: Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). Согласование проекта нормативов ПДВ в Межрегиональном управлении №170 Федерального медико-биологического агентства; согласование проекта и нормативов ПДВ в Дапартаменте Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу; получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. ______________________________________________________________________________ (наименование участника закупки) просит разъяснить следующие положения документации о запросе котировок:
Ответ на запрос просим направить по адресу: ________________________________________________________________________________ (указывается почтовый адрес или адрес электронной почты участника закупки) _________________________________ ____________________ _________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Инструкция по заполнению: В настоящей форме заполняются разделы, в которых имеются пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения. ФОРМА № 2. КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
по запросу котировок №_________ на право заключения договора на выполнение работ: Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). Согласование проекта нормативов ПДВ в Межрегиональном управлении №170 Федерального медико-биологического агентства; согласование проекта и нормативов ПДВ в Дапартаменте Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу; получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ: Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). Согласование проекта нормативов ПДВ в Межрегиональном управлении №170 Федерального медико-биологического агентства; согласование проекта и нормативов ПДВ в Дапартаменте Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу; получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы опубликованное на сайтах www.zakupki.gov.ru и www.setonline.ru документацию по проведению запроса котировок и принимая установленные в них требования и условия запроса котировок, ______________________________________________________________________, (фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)) сообщает о согласии исполнить условия договора, указанные в документации о запросе котировок. Цена Договора составляет _____________ рублей (включая НДС или НДС не предусмотрен). (указать) (указать) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (декларируется соответствие участника закупки требованиям, предусмотренным пунктам 11.1.2-11.1.4 документации о запросе котировок) Информируем Заказчика об отсутствии сведений о ______________________________ (наименование участника закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Информируем Заказчика об отсутствии сведений о ______________________________ (наименование участника закупки) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
_________________________________ ____________________ _________________________ (должность уполномоченного лица) (подпись) (Ф.И.О.) М.П. Инструкция по заполнению: 1) Заполнению подлежат разделы, в которых имеются пропуски. Данные, указанные в круглых скобках приведены в качестве пояснения. 2) Фрагменты текста, отмеченные знаком * заполняются по усмотрению участника закупки. РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ДОГОВОР № 15 г. Москва « » 2015 г. ,именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 2222222222222222222,действующего на основании ,с одной стороны, и ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного инженера Батова А.Н.,действующего на основании доверенности № 2-06/290 от 26.12.2014 г. с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ: Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка проекта нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу). Согласование проекта нормативов ПДВ в Межрегиональном управлении №170 Федерального медико-биологического агентства; согласование проекта и нормативов ПДВ в Дапартаменте Росприроднадзора по Центральному Федеральному округу; получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы. 1.2. Работа, предусмотренная настоящим Договором, проводится согласно Техническому заданию (Приложение №3) в соответствии с Законом РФ «Об охране атмосферного воздуха», требованиями природоохранной документации Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 1.3. Содержание и сроки выполнения основных этапов, а также срок окончания работы, определяются Календарным планом работ, составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора (Приложение № 2).
2.1. Стоимость Договора составляет руб. ( рублей копейки), в т.ч. НДС: руб. ( рублей копейка) в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №1). Государственная пошлина, а также услуги специализированных и уполномоченных организаций по выдаче и/или согласованию природоохранной документации Заказчика, не входят в стоимость Договора и оплачиваются Заказчиком самостоятельно по установленным этими организациями ценам и тарифам. 2.2 Оплата работ производится Заказчиком поэтапно согласно представленному Календарному плану работ (Приложение № 2) в течение 5 рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки работ по соответствующему этапу Договора и предоставления Исполнителем счёта и счёта-фактуры. 2.3. Счет Исполнителя оплачивается Заказчиком в установленном порядке.
3.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании выполнения Договора, определен Календарным планом работ. 3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам Договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику отчетный документ, оговоренный в Календарном плане Договора, акт сдачи-приемки выполненной работы по каждому этапу и документ на ее оплату. 3.4. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. 3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. 3.6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ. 4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в Арбитражном суде г. Москвы. 4.3. Заказчик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, травмобезопасности и пожарной безопасности. Исполнитель отвечает за соблюдение действующих правил и норм ТБ и ПБ при проведении работ по настоящему Договору. 4.4. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ и работ, выполненных субподрядными организациями, привлеченными Исполнителем. 4.5. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему Договору Исполнитель оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости невыполненного объема работ за каждый просроченный рабочий день, но не более 5% от стоимости Договора. 4.6. В случае просрочки Заказчиком сроков оплаты работ или неуплаты работ по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% от стоимости не уплаченной суммы за каждый просроченный рабочий день, но не более 5% от стоимости Договора.
5.1. Исходные данные для проведения работ представляются Заказчиком к моменту подписания Договора. 5.2. Вспомогательные работы для проведения инструментальных замеров (строительство подмостей, лестниц-стремянок и пр.) проводятся Заказчиком. 5.3 Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую документацию: ранее разработанный проект нормативов ПДВ (предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу), паспорта на газоочистные установки. 5.4. Исполнитель привлекает аккредитованную в Федеральной службе по аккредитации «РОСАККРЕДИТАЦИЯ» или в Федеральном Агентстве по Техническому Регулированию и Метрологии химико-аналитическую лабораторию для выполнения химических анализов проб воздуха в пределах суммы Договора согласно п. 2.1. 5.5. При аннулировании по мотивированным причинам Договора Заказчик в письменном виде предупреждает Исполнителя о прекращении действия Договора за один месяц до начала этапов работ, указанных в Календарном плане. 5.6. Исполнитель обязан по первому требованию Заказчика информировать его о ходе выполнения работ по настоящему Договору, предоставляя рабочую документацию по Договору на бумажном и электронном носителе. 5.7. Все изменения и дополнения к Договору оформляются сторонами Дополнительным соглашением. 5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую силу. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | Приволжском федеральном округе Тышкевича Игоря Иосифовича, действующего на основании доверенности от 02. 10. 2017 № д-42, извещает... | | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |
| Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... | | Заказчик настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме и предлагает Исполнителям подавать заявки на участие... |
|  | «Ремонтно-эксплуатационное управление» информирует о проведении запроса котировок в электронной форме № эзцк 81 – 13 от «26» августа... | |
| Настоящий запрос котировок проводится в соответствии с Положением о закупках ао "Уральский выставочный центр" (редакции №6 от 07.... | | I. термины и определения |
| Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку масел растительных для нужд Сочинского филиала ООО «аукцион», в... | | Документация по проведению запроса котировок (запроса цен) в электронной форме на право заключения договора на поставку нового автомобиля... |