Среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Скачать 0.89 Mb.

Название	Среди субъектов малого и среднего предпринимательства
страница	4/6
Тип	Анализ

filling-form.ru > Договоры > Анализ

1 2 3 4 5 6

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):
.
2. ИНН/КПП: .

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: .
4. Исключен.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности^¹:

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 ^²	2	3	4	5
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25		
2	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью^³, процентов	не более 49		
3	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	да (нет)
4	Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования	да (нет)
5	Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом “Об инновационном центре “Сколково”	да (нет)
6	Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом “О науке и государственной научно-технической политике”	да (нет)
7	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек	до 100 включительно	от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за предшествующий календарный год)
7		до 15 – микропредприятие	от 101 до 250 включительно
8	Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей	800	2000	указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год)
8		120 в год – микропредприятие	2000
9	Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем	подлежит заполнению
10	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению
11	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	подлежит заполнению
12	Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции	да (нет)
13	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
14	Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”	да (нет) (при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)
15	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации	да (нет)
16	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”	да (нет)

(подпись)

М.П.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

на выполнение работ по разработке природоохранной документации
г. Ростов-на-Дону «___» ____________ 2017г.
Акционерное общество «Водоканал Ростова-на-Дону» (АО «Ростовводоканал»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора по экономике и финансам Шепелевой Дарьи Александровны, действующей на основании Доверенности № 275 от 21.12.2016 г., с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает обязательство выполнить следующие работы:

Проведение контроля выбросов загрязняющих веществ на источниках на соответствие нормативам предельно допустимых выбросов (ПДВ) согласно плану-графику контроля нормативов ПДВ на источниках выброса из проекта нормативов ПДВ; определение эффективности работы 2 (двух) пылегазоочистных установок (ПГОУ).

1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего договора.

1.3. Начало выполнения работ: с даты подписания настоящего договора.

Окончание работ: до « 01 » декабря 2017 года.
2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по договору составляет __________ (_____________________ рублей __ копеек) рублей в том числе НДС/без НДС, в соответствии с приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью договора.

2.2. Расчёт Заказчика с Подрядчиком производится после выполнения Подрядчиком работ по п. 1.1. настоящего договора, в течение ___ (___________) _______ дней с момента подписания акта приёма-передачи. Оплата Заказчиком Подрядчику стоимости работ осуществляется путём перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика на основании выставленных Подрядчиком счетов.
3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. После завершения работ по п. 1.1 Подрядчик передает Заказчику технический отчет по контролю, акты проверки эффективности работы 2 (двух) ПГОУ, Акт сдачи-приемки выполненных работ и 1 экз. технического отчета с приложениями в электронном виде.

3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения материалов, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, рассматривает разработанную техническую документацию и подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ без мотивированного отказа от приемки работы в течение указанного срока – работа считается принятой и должна быть оплачена Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

3.4. При мотивированном отказе в принятии выполненных работ Заказчик с участием Подрядчика составляет протокол с замечаниями, перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик имеет право:

4.1.1. Пересмотреть условия и цену настоящего договора, если в процессе выполнения работ Заказчик вносит изменения в ранее выданные им исходные данные, в результате чего возникает необходимость внесения изменений в разработанную Подрядчиком техническую документацию, о чем сторонами оформляется дополнительное соглашение к договору.

4.1.2. Привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему договору третьих лиц с согласия Заказчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченными к исполнению настоящего договора третьими лицами.

4.1.3. Выполнить работы досрочно.

4.1.4. Расторгнуть настоящий договор в случае непредставления Заказчиком исходных данных в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения запроса.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить работы в соответствии с установленными нормативами и в сроки, определенные договором.

4.2.2. По запросу Заказчика информировать его о ходе проведения работ.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

4.3.2. Расторгнуть настоящий договор в случае невыполнения Подрядчиком п. 4.2.2 договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса Подрядчика предоставить необходимые для выполнения работ исходные данные.

4.4.2. Принять от Подрядчика выполненную работу в соответствии с разделом 3 настоящего договора и своевременно оплачивать принятую работу.

4.4.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика на объекты, связанные с выполнением работ по настоящему договору и условия для безопасного проведения работ.

4.4.4. Предоставить Подрядчику своих представителей при обследовании объектов, связанных с выполнением работ по настоящему договору.

4.4.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика выплатить Подрядчику фактически понесённые им расходы.
5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за несвоевременное выполнение работ и ненадлежащее составление документации.

5.3. В случае неисполнения условий договора Подрядчиком и несвоевременную оплату работ Заказчиком кроме п.2.3. договора, сторона, нарушившая условия договора, выплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.

5.4. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность исходных данных.

5.5. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров между сторонами. Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области.

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия

6.1. Любая договоренность между сторонами, в том числе необходимость выполнения дополнительных работ, не учтенных в разделе 1 договора, влекущая за собой новые обязательства, считается действительной, если она подтверждена сторонами в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, определяющего объемы дополнительных работ, их стоимость и сроки выполнения.

6.2. В течение срока действия договора и трех лет по прекращению его действия каждая сторона обязуется не разглашать его условия каким-либо третьим лица без предварительно полученного согласия другой стороны, исключая условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, назначении ответственных лиц, а также в случае реорганизации стороны обязуются в пятидневный срок извещать друг друга в письменном виде о произошедших изменениях.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

1 2 3 4 5 6

	Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства		Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства
	Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства		Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства
	Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства		Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства
	Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства		О проведении запроса котировок (не электронная форма) только среди... Особенности проведения закупки: процедура закупки проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства
	Документация об открытом запросе цен (запросе котировок) среди субъектов... Общие условия проведения запроса цен (запроса котировок) среди субъектов малого и среднего предпринимательства		Документация об открытом запросе цен (запросе котировок) среди субъектов... Общие условия проведения запроса цен (запроса котировок) среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Похожие: