Форма 11. Предложение о качестве работ, услуг и квалификации Участника закупки.
На бланке организации
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О качестве работ УЧАСТНИКА конкурса
на определение ………….
Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию, в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект контракта и техническое задание, ____________________________________________________________________________________
(наименование Участника конкурса, фирменное наименование (при наличии)
в лице ______________________________________________________________________
(должность руководителя или уполномоченного лица, Ф.И.О.)
уполномоченного в случае признания нас Победителями конкурса подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях качества, указанных в нижеприведенной таблице:
№№
п/п
|
Наименование показателя
(Данные Участника конкурса)
|
1
|
2
|
1
|
Подробное описание методологии и технологии выполнения работ, наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований Заказчика
(Участник конкурса указывает сведения в виде пояснительной записки, схем, графика выполнения работ и пр. в соответствии с Техническим заданием конкурсной документации.
Участник конкурса в случае привлечения соисполнителей указывает их наименование, виды и объемы работ, на которые они планируются привлекаться. Также могут быть приложены копии лицензий и/или копии свидетельств соисполнителей о допуске на передаваемые работы.
Участник конкурса приводит наименование, описание и объемы выполняемых работ. Участник конкурса приводит перечень государственных стандартов, СНиП, правил производства работ и других норм и правил, которые он будет соблюдать при выполнении работ. Описывается, каким образом будут выполняться требования Заказчика, изложенные в конкурсной документации)
|
2
|
Описание системы контроля качества выполняемых работ
(Участник конкурса приводит описание действующей у него системы контроля качества выполняемых работ Подтверждается положением о системе качества, существующей на предприятии, сертификатом системы качества и т.д.)
|
Руководитель _____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)
Примечание:
1) В случае, если предусмотренная для заполнения в вышеуказанной таблице формы 11 информация существенного объема, она может быть частично вынесена в приложение к ней. При этом в таблице формы 11 должна содержаться ссылка на такое приложение (приложения).
2) Участник конкурса по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество выполнения работ, в том числе сертификаты, дипломы и пр.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР № _____
г. Москва «___»_________2015г.
Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики» (АО «ЦНИИАГ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Шаповалова Анатолия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам подведения итогов открытого конкурса в электронной форме на основании протокола ____________________________________________ заседания Единой закупочной комиссии по подведению итогов открытого конкурса в электронной форме, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
Определения, применяемые в настоящем Договоре, имеют нижеуказанные значения:
1.1. Договор - настоящий документ, подписанный Сторонами, включающий в себя текст Договора, приложения и все изменения и дополнения, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые могут быть подписаны Сторонами в период действия Договора.
1.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ – документ, оформленный Подрядчиком, проверенный и подписанный Заказчиком, подтверждающий выполнение работ Подрядчиком.
1.3. Работы- совокупность мероприятий, проводимых Подрядчиком своими и привлеченными силами, и средствами в соответствии с условиями настоящего Договора и необходимых для своевременной сдачи результата Работ Заказчику.
1.4. Календарный план работ - документ, подписанный Сторонами, либо назначенными и уполномоченными представителями Сторон, в котором определен срок выполнения работ по Договору.
1.5. Дни - календарные дни.
1.6. Техническая документация - проектная документацияи рабочая документация,
1.7. Нормы и Правила - действующие на момент возникновения и в течение срока действия Договора законодательство РФ, включая СНиП, ТСН, ГОСТ и иные акты технического характера, содержащие требования к составу, содержанию, оформлению Результата работ по настоящему Договору.
1.8. Субподрядные организации- организации, привлекаемые Подрядчиком для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, действующие на основании договоров подряда, заключенных с Подрядчиком.
1.9. Стороны - юридические лица, подписавшие данный Договор по основаниям, изложенным в преамбуле Договора.
1.10. Исходные данные – документы, представляемые Заказчиком Подрядчику до начала работ и необходимые Подрядчику для выполнения работ по настоящему Договору.
1.11. Недостатки - ненадлежащее выполнение проектных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.
1.12. Проектная документация - документация, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту в объеме, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «0 составе разделов проектной документации и требований к их содержанию» (далее Документация).
1.13. Рабочая документация - документация, разработанная на основании проектной документации и предназначенная для проведения строительно-монтажных работ (далее Документация).
1.14. Результат работ – техническая документация, выполненная в соответствии с условиями настоящего Договора, соответствующая Нормам и правилам и переданная Заказчику, в установленном договором порядке.
1.15. Рабочие дни - календарные дни без учета праздничных и выходных дней.
1.16. Цена Договора – стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком проектных работ по настоящему Договору, определенная в установленном порядке.
1.17. Третьи лица - физические или юридические лица, не являющиеся сторонами по Договору.
Определения, употребляемые в Договоре в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется разработать проектную и рабочую документацию для Объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства приводов для комплекса «3К-30» ОАО «ЦНИИАГ» по адресу: г. Москва, Звенигородское шоссе, д.20(далее – Документация), в соответствии с Техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение №3), Календарным планом работы (Приложение № 1) и Сметой №1 на проектные работы (Приложение № 2).
2.2 Технические и другие требования к Документации, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям технических регламентов и других действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной и рабочей документации для строительства.
2.3. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней от даты подписания договора предоставить Подрядчику Техническое задание на разработку проектной и рабочей документации(Приложение № 3). Если в процессе выполнения работ у Подрядчика возникает необходимость в дополнительных документах, данных и/или информации, то Заказчик обязан предоставить их в течение 5 (пяти) дней с момента их запроса Подрядчиком. Любая передача комплекта Документации, данных и информации оформляется актом приема-передачи, подписываемым Сторонами.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1 Срок выполнения работ устанавливается в Календарном плане работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2 Нарушение сроков выполнения работ по Договору влечёт за собой ответственность виновной стороны в соответствии с Договором.
3.3 На момент подписания настоящего Договора срок окончания работ является исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по Договору.
3.4. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения Цены Работ по Договору.
4. ЦЕНА РАБОТ
4.1 Общая цена работ по Договору составляет ______ (____________) руб. __ коп., в том числе НДС 18% - __________ (_____________) руб. __ коп.
4.2. Цена настоящего Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
4.3. Цена настоящего Договора является фиксированной и не подлежит изменению на протяжении всего срока действия Договора.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика из собственных средств АО «ЦНИИАГ».
5.2 Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5.3 Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, строительных норм и правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных Недостатков.
5.4 Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, установленных Договором, не допускается.
5.5 Оплата за разработанную Документацию осуществляется в течение 10 (десяти) дней от даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами платёжным поручением с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика при наличии счета, счета-фактуры на выполненные Работы, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ и направленных с сопроводительным письмом.
5.6. При отсутствии одного из указанных документов, или ненадлежащем их оформлении, Заказчик перечисление денежных средств не производит до переоформления этих документов Подрядчиком.
5.7. До 01 февраля года, следующего за годом исполнения обязательств по выполненным работам, в соответствии с условиями Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику акт сверки расчетов на 01 января наступившего года.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Заказчик обязуется:
6.1.1. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для разработки Документации.
6.1.2. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
6.1.3. Обеспечивать вместе с Подрядчиком согласование готовой Документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.
6.1.4. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
6.1.5. Нести другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ.
6.2 Заказчик имеет право
6.2.1. Осуществлять контроль за выполнением работ по настоящему Договору Подрядчиком.
6.3 Подрядчик обязуется:
6.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.3.2. Представлять Заказчику Документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
6.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.
6.3.4. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
6.3.5. Не более чем в 10-и дневный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять Документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты Документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.
6.3.6. Согласовывать готовую Документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять замечания указанных органов, если эти замечания вызваны недоработкой Подрядчика.
6.3.7. Назначить в пятидневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.
6.3.8. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в Документацию технические и проектные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.
6.3.9. Передать Заказчику разработанную Документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87, нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями строительных регламентов и СНиП и Техническим заданием на разработку проектной и рабочей документации (Приложение № 3).
6.3.10. Передать по Акту приема-передачи Заказчику законченную и оформленную в установленном Договоре порядке Документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом работ (Приложение № 1).
6.3.11. Приемка Документации осуществляется на основании требований
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», Исходных данных.
6.4 Подрядчик имеет право:
6.4.1. По согласованию с заказчиком привлекать для разработки Документации третьих лиц (субподрядные организации). Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия субподрядчиков.
6.4.2. Иметь иные права, предусмотренные законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ
7.1. Сдача готовой Документации осуществляется в сроки, определенные в Календарном плане работ (Приложение № 1).
7.2. Готовность Документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:
7.2.1. В сроки, установленные Календарным планом работ, Подрядчик с сопроводительным письмом передает уполномоченному представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 комплектов Документации (в т.ч. 4комплекта - проектной документации, 4комплекта – рабочей документации). Дата получения Заказчиком сопроводительного письма является датой выполнения Подрядчиком работ и подтверждает получение Заказчиком готовой Документации.
7.2.2. Разработанная по настоящему Договору Подрядчиком Документация передается Заказчику в количестве 4 (Четырех) комплектов на бумажном носителе и 2 (два) комплекта Документации (в т.ч. 2 комплекта - проектной документации, 2 комплекта – рабочей документации) на электронном носителе в формате: Текстовый материал - *.doc (MSWord); Таблицы - *. xls (MSExcel); Чертежи - *.dwg (AutoCad); Графическая информация (рисунки, эскизы, фотографии) - *.jpeg/*/pdf., сметы в формате АРПС.
Структура Документации на электронном носителе должна соответствовать структуре Документации на бумажном носителе.
7.2.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты получения Документации.
Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие Документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
7.2.4. В указанный в Договоре срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.
В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 3-х рабочих дней отдаты получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
7.2.5. После подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ в течение 5 календарных дней Подрядчиком должна быть представлена Заказчику счёт-фактура, заполненная надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства и условиями настоящего договора.
7.3. Если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.
Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней от даты получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.
7.4. В случае досрочного прекращения по инициативе Заказчика работ по Договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им Документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее фактическую стоимость.
7.5. Подрядчик вносит за свой счет исправления в Документацию, если таковые необходимы и возникли по вине Подрядчика, в срок, согласованный с Заказчиком.
7.6. Разрешается досрочная сдача выполненных Подрядчиком работ по согласованию с Заказчиком.
8. МОМЕНТ ПЕРЕХОДА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
8.1. Моментом перехода права собственности на готовую Документацию считать дату подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ обеими Сторонами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.3. Стороны обязаны принимать меры по сохранению конфиденциальной информации. Разглашение конфиденциальной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности Сторон. В случае разглашения конфиденциальных сведений, Сторона, виновная в разглашении, возмещает другой Стороне понесенные в связи с этим убытки в соответствии с действующим законодательством. Стороны обязуются не публиковать информацию, относящуюся к предмету Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Любая публикация сведений, полученных при выполнении работ, осуществляется только по согласованию Сторон в письменной форме.
9.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день исполнения обязательства по Договору ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств. Неустойка устанавливается в размере 1/300 действующей на день исполнения обязательства по Договору ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
9.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств и от иной ответственности по Договору, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
9.7. Обязательства по уплате неустойки возникают с момента получения Стороной, нарушившей обязательства по Договору, письменного требования другой Стороны или после признания их в судебном порядке. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности (далее – споры), Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
10.2. Досудебный порядок разрешения спорных вопросов обязателен. При направлении одной из Сторон претензии, другая Сторона рассматривает ее в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Стороной. Если согласие не будет достигнуто, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москва в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
10.3. Претензия предъявляется в письменной форме.
В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
сумма претензии с расчетом по каждому отдельному виду требования (факту нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств;
дата составления претензии.
К претензии (претензионному заявлению) должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.
При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой к рассмотрению.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.
11.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.
11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
12.1. Срок действия Договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
12.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору.
12.3. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
12.4. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращается с момента подписания Соглашения о досрочном расторжении Договора.
12.5. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приемки выполненные последним Работы по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их в соответствии с порядком оплаты по Договору пропорционально выполненному объему работ.
12.6. Одностороннее расторжение настоящего Договора не допускается
13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
13.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
13.2. Требования п.13.1 настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.
Однако, даже в этом случае, Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
13.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 13 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
14. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
14.1. На весь срок существования соответствующих прав от Подрядчика к Заказчику переходят исключительные имущественные права на Документацию в полном объеме, которая будет разработана Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договору. Использование результатов работ по Договору осуществляется Заказчиком при техническом перевооружении и эксплуатации объекта, указанного в п. 2.1 настоящего Договора.
14.2. Заказчик вправе неоднократно полностью или частично использовать разработанную в рамках настоящего Договора Документацию и/или передавать неоднократно исключительные права на нее третьим лицам без согласия Подрядчика.
14.3. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика передавать Документацию, разработанную по Договору, третьим лицам или использовать ее в коммерческих целях.
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все предусмотренные законом изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.
15.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
15.4. В случае изменения у одной из Сторон юридического и (или) почтового адреса, банковских иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом другую Сторону. Изменение банковских реквизитов Сторон оформляется дополнительным соглашением к Договору.
15.5. Стороны допускают возможность обмена документами по настоящему Договору посредством средств факсимильной связи и электронной почты (при наличии на указанных документах печатей и подписей уполномоченных представителей сторон) с последующим предоставлением оригиналов документов, в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты произведенной отправки (передачи) документов. Стороны признают юридическую силу документов, направленных посредством каналов интернет и факсимильной связи при наличии подтверждения другой стороны о получении соответствующего сообщения.
15.6. Все приложения являются неотъемлемой частью Договора:
Календарный план работ (Приложение № 1);
Смета № 1 на проектные работы (Приложение № 2);
Техническое задание (Приложение № 3).
16. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АО «ЦНИИАГ»
127018, г. Москва, ул. Советской Армии, д. 5
Тел.: (495) 631-29-44 Факс (495)681-95-34
E-mail: cniiag@cniiag.ru, tender@cniiag.ru
ИНН/КПП 7715900066 / 771501001
Р/с № 40702810600030004300
В ОАО БАНК ВТБ г. Москва
К/с № 30101810700000000187
БИК 044525187
|
|
Генеральный директор
|
|
_____________________ А.Б. Шаповалов
|
|
ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
|
