Проект договора
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________
г. Советский " ____" _____________ 2012 г.
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной Стороны, и ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора Югорского филиала Авакарица Ивана Михайловича, действующего на основании Доверенности № 202/11 от 08 декабря 2011 года и Положения о филиале, с другой Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора, права и обязанности сторон
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю Товар (авиационно-техническое имущество), а Покупатель принять и оплатить Товар. Номенклатура, количество, комплектность, сроки поставки и стоимость Товара указывается сторонами в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Поставщик гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора товар не заложен, не состоит под арестом и не обременен никакими другими обязательствами.
2.Сумма договора и порядок расчетов
Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом доставки составляет __________________ (_______________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) ____________ (___________________________________) рублей ___ копеек. Количество, цена и категория Товара согласуется Сторонами в Приложении.
2.1. Общая стоимость Товара по настоящему Договору с учетом доставки составляет ___________ (_________________ ) руб. __ коп.,
(прописью)
НДС не облагается в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Общая стоимость Оборудования по настоящему Договору является окончательной и не подлежит изменению в случае утраты Поставщиком права на применение упрощенной системы налогообложения или неправомерного ее применения.3
Количество, цена и категория Товара согласуется Сторонами в Приложении.
Сумма Договора указанная в пункте 2.1., является окончательно согласованной Сторонами и не подлежит изменению в процессе выполнения договорных обязательств.
Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств Покупателем на расчётный счёт Поставщика по факту поставки товара, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.
В стоимость товара входит доставка до склада Покупателя.
3. Качество, гарантии и комплектность товара
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ и техническим условиям для данного вида товара, и подтверждается оформленной должным образом документацией: сертификатом соответствия, паспортом завода-изготовителя, гарантией завода-изготовителя и т.д.
Поставщик Гарантирует, что Товар, передаваемый Покупателю, произведен на заводе сертифицированном в системе Гражданской авиации.
При приемке товара по количеству и качеству Стороны руководствуются инструкциями Госарбитража №П-6 и №П-7 с изменениями и дополнениями.
Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям при его правильном использовании и несет все расходы по ремонту неисправного товара, выявленного в течение гарантийного срока, установленного заводом изготовителем. При обнаружении несоответствия товара требованиям настоящего Договора обоснованность претензии по качеству и количеству подтверждается рекламационным актом. При поставке товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан произвести за свой счёт его замену в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, или произвести, по требованию Покупателя возврат денежных средств.
Срок гарантии на Товар устанавливается технической документацией на данное изделие.
Технический ресурс Товара, поставляемого для замены дефектных изделий, должен быть не менее, чем остаточный ресурс подлежащих замене по гарантии дефектных изделий.
Претензии по качеству продукции могут быть заявлены Покупателем не позднее 30 дней с момента истечения гарантии при условии обнаружения дефектов в пределах срока гарантии.
4.Порядок поставки
Поставщик передает товар Покупателю с обязательным оформлением накладной (торг-12) и счета-фактуры4 на отгруженную продукцию с указанием Грузополучателя товара - Югорский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа".
Доставка осуществляется силами и средствами Продавца на склад Грузополучателя по адресу: 628240,Тюменская обл. г.Советский, Аэропорт.
Право собственности, риски утраты или ухудшения качества товара, а также ответственность за утрату товара переходит к Покупателю с момента подписания накладной.
5.Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщиком, он выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара по Договору согласно п.2.1 за каждый день просрочки поставки Товара.
В случае нарушения сроков оплаты Товара Покупателем Поставщик имеет право в претензионном порядке взыскать неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости Товара по Договору согласно п.2.1 за каждый день просрочки платежа согласно условий Договора.
Все споры и разногласия, если они не разрешаются путём переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Истца с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) дней.
Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.Сроки действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение _________(не более 1 года), а в части взаимных расчетов – до полного их исполнения.
Форс-мажор
В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно действием наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок, постановлений правительства, или установлением каких-либо ограничений государственными органами, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или в той части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
. Обе Стороны должны немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
Прочие условия
Настоящий Договор заключен по результатам открытого Запроса предложений №_________ (Протокол комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» от ___________ №_____________).
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний предоставляет Покупателю информацию об указанных изменениях по адресу электронной почты: _________________________в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением произошедших изменений соответствующими документами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной п. 8.3. настоящего Договора.
Документы переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу с обязательным последующем направлением оригиналов.
Основания расторжения и прекращения настоящего Договора определяются в соответствии с действующим законодательством.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру у каждой Стороны.
В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов, Стороны уведомляют друг друга в течение 5 (пяти) дней с момента их изменения в письменной форме.
Реквизиты Сторон
|
