Техническое задание на ремонт фасада мбоу гимназия «Лаборатория Салахова» Наименование объекта и место выполнения работ
Скачать 0.69 Mb.
|
| Раздел II Техническое задание на ремонт фасада МБОУ Гимназия «Лаборатория Салахова» Наименование объекта и место выполнения работ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова» (далее по тексту МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова»), Тюменская область, город Сургут, улица Ленина, 33 «А», телефон 8(3462) 50-33-17. Цель выполнения работ Проведение ремонта с выполнением общестроительных работ по ремонту фасадов объекта, системы видеонаблюдения и наружного освещения для улучшения теплозащитных свойств ограждающих конструкций, восстановление работоспособности элементов зданий, поддержание эксплуатационных показателей, увеличение срока эксплуатации конструктивных элементов зданий. Применение материалов снижающих потери тепловой энергии, энергосберегающего электрооборудования и качественных электроустановочных материалов для снижения затрат образовательного учреждения на потребление электроэнергии. Требования к подрядчику Все работы должны быть произведены в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010г. N229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений". Условия выполнения работ Объект передается Заказчиком Подрядчику для производства работ по акту приема – передачи. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта, до начала производства работ. Работы выполняются Подрядчиком поэтапно в соответствии со сроками установленными контрактом согласно графику выполнения этапов работ. Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ субподрядные организации. В случае привлечения Подрядчиком к работам субподрядные организации, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями. До начала производства работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику и администрации объекта для согласования и утверждения следующую документацию: - график производства работ; - календарный график режима рабочего времени; - акты допусков; - приказы на работников, приложив копии их документов (регистрацию, миграционные карты и паспорта); - предоставить список транспорта, задействованного при проведении ремонта, въезжающего на территорию объекта. Обязанности Подрядчика Подрядчик обязан: - приступить к выполнению работ в течение двух рабочих дней со дня подписания муниципального контракта; - выполнять работы поэтапно в соответствии со сроками, установленными в контракте согласно графику выполнения этапов работ и в техническом задании в соответствии с графиком производства работ, утвержденным Заказчиком; -вести общий журнал работ по форме КС-6; - без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации; - своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий технического задания; - предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении работ. Незамедлительно информировать Заказчика:
- соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим, соблюдать требования правил безопасного ведения общестроительных работ. - предъявлять поэтапное выполнение работ Заказчику, согласно графику производства ремонтных работ; - акты на скрытые работы оформлять в период производства работ; - устранять нарушения, замечания, выявленные представителями контролирующих органов: Отдела надзорной деятельности (ОНД) по г. Сургуту ГУ МЧС России, ТО ТУ «Роспотребнадзора» по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, специалистами Заказчика. Перемещение инвентаря и оборудования на объекте выполняется силами Подрядчика. Подрядчику необходимо заблаговременно приглашать представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику телефонограмму, не менее чем за три дня и при готовности объекта известить об этом Заказчика в трехдневный срок. В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний, с отметкой в общем журнале работ по форме КС-6. В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале по форме КС-6 на дальнейшее проведение работ, Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика. Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком и администрацией объекта график поставки, место складирования применяемых материалов, оборудования и место временного складирования строительного мусора. Порядок приемки работ После выполнения работ по каждому этапу работ, согласно условиям контракта Подрядчик не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня начала приемки работ направляет в адрес Заказчика извещение о готовности работ к сдаче. Одновременно с извещением о готовности работ к сдаче Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию на каждый этап работ согласно график выполнения этапов работ по три экземпляра на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе, акт приемки объекта в эксплуатацию и подписанный со своей стороны акт о приемке выполненных работы (по форме КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения от Подрядчика сообщает ему состав приемочной комиссии, которая в срок, не превышающий 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента получения Заказчиком извещения о готовности работ, осуществляет приёмку выполненных работ либо направляет Подрядчику запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, произвести доработки за свой счет. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень необходимых доработок, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными замечаниями комплект отчетной документации, отчет о выполнении необходимых доработок, а также повторно подписанные акты о приемке выполненных работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение о выполнении Подрядчиком доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы. В случае установки оборудования, Подрядчик обязан передать Заказчику паспорта предприятий-изготовителей, счет-фактуры и товарные накладные на данное оборудование. В случае не предъявления Подрядчиком данных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3). В течение трех дней после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию по окончании работ вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, за сохранность которых Заказчик и администрация образовательного учреждения не несут материальной ответственности. Все работы определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ выполняются силами и средствами Подрядчика. Все материалы определенно не упомянутые в техническом задании, но необходимые для выполнения полного комплекса вышеуказанных работ приобретаются силами и средствами Подрядчика. Требования к качеству материалов и оборудования Результат работ должен соответствовать условиям технического задания, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - Федеральному закону от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»; - Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»; - Приказу Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений». При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии, использоваться средства индивидуальной защиты. Ответственность за соблюдение нормативных документов, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда несёт Подрядчик. Подрядчик организовывает и производит все работы в строгом соответствии с действующими правилами по эксплуатации, СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с требованиями ПОТ РМ-012-2000. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 04 октября 2000 № 68. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. Вид и качество применяемых материалов Подрядчик обязан согласовать с должностным лицом Заказчика до начала работ и оформить письменно. Цветовую гамму отделочных материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком и администрацией объекта. Все материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы. На все устанавливаемое оборудование и применяемые материалы, Подрядчик обязан предоставить паспортную документацию и сертификаты заводов-изготовителей. Копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Подрядчиком допускается применение новых материалов и технологий, в данном случае Подрядчик обязан предъявить Заказчику, в случаях предусмотренных законодательством, декларацию о соответствии данной продукции или сертификат системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованном в установленном порядке, разрешение «Роспотребнадзора» и паспорт технологии без изменения срока выполнения работ. Запрещается применение материалов и оборудования, бывших в пользовании, а также применять любые материалы с истекшим сроком хранения, на любом этапе ремонта. Обеспечение сохранности материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик несет риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику. Срок выполнения работ Срок выполнения работ: в течение ста двадцати дней со дня подписания муниципального контракта. Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию. Требования к сроку и объему гарантий качества работ Срок предоставления гарантий качества работ составляет двадцать четыре календарных месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Объем предоставления гарантий качества работ устанавливается на весь объем выполненных работ. Качество ремонтных работ должно соответствовать требованиям действующих норм и правил на каждый вид работ. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика последствиях несоблюдения соответствующих требований. При обнаружении дефектов после приемки объекта в эксплуатацию, в течение срока гарантий качества (24 календарных месяца), Подрядная организация устраняет выявленные дефекты за свой счет. Для участия в составлении акта выявленных дефектов, фиксирующего нарушения, недостатков и для согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее пяти дней от даты его составления. Указанные в таком акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Требования к системе контроля качества Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию. Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком общестроительных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в течение семи дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. В случае обнаружения несоответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком и администрацией образовательного учреждения в течение семи дней. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращения за экспертизой не исключает право сторон обратиться по поводу недостатков работы и их причин в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Требования к безопасности выполняемых работ Соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; Руководитель подрядной организации несет ответственность: - за создание безопасных условий труда; - организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев; - за пожарную безопасность объекта, а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения. Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия. Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда. Запрещается курение и пользование открытым огнем при обращении с легковоспламеняющимися материалами. Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку следует оборудовать средствами пожаротушения, согласно «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны. Не разрешается накапливать внутри помещений и на территории объекта горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах, бумажные и деревянные отходы вывозить своевременно. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда. При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на подрядчика. Экологические требования Качество применяемых при производстве ремонтных работ материалов, оборудования, санитарно-технических приборов должно подтверждаться возможными источниками информации для определения экологических аспектов и воздействий на окружающую среду. Возможными источниками информации могут быть: -гигиенические сертификаты Роспотребнадзора; -информационные документы общего характера: брошюры, каталоги; -технологические регламенты, карты процессов, планы качества и производства продукции; -данные о закупке; -спецификации (требования) на продукцию, данные о разработке продукции, сводки данных о безопасности материалов и химических веществ; -перечни отходов; -экологические разрешения или лицензии. На материалы, применяемые при выполнении ремонтных работ, в соответствии с Законодательством РФ должны быть представлены свидетельства о государственной регистрации на импортные товары или на продукцию, произведенную в России. Запрещено складирование опасных материалов и отходов на территории объекта. Подрядчик обязан сохранить зеленые насаждения (благоустройство) и конструктивы зданий не подлежащие ремонтным работам и произвести восстановительные работы за свой счет в случае нарушений при производстве работ. Мероприятия по охране окружающей среды Не допускается при уборке строительного мусора сбрасывать его с кровли без применения бункеров накопителей. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с объекта по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на строительной площадке запрещено. Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках. После вывоза строительного мусора Подрядчик, при необходимости, восстанавливает почвенный покров, посев травы за свой счет. Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ использовать существующие транспортные подъезды к объекту. Подрядчик самостоятельно или с привлечением субподрядчиков обеспечивает погрузку и вывоз строительного мусора с территории объекта. Подрядчик предоставляет Заказчику оригиналы или заверенные копии договоров с организацией, имеющей право на сбор мусора (металлолома). Формы, характер, периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения ремонта Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах в объеме и сроках, определенных Заказчиком. Общестроительные работы Общая площадь фасадов подлежащих ремонту на объекте составляет- 2116,86м² Общая площадь ремонтируемого главного входа в здание составляет: - демонтаж 9, 54м²; - устройство главного входа с крыльцом 40,5м². Общая площадь кровли склада, подлежащая ремонту составляет: - разборка 72, 75м²; - устройство покрытия 86, 73м². Общая площадь отмостки, подлежащей ремонту составляет - 171м² Общая площадь установки металлопластиковых окон составляет - 11,79м² Общая площадь установки металлических дверных блоков составляет- 10,92м² Общестроительные работы включают в себя: -капитальный ремонт фасадов зданий; -капитальный ремонт кровли склада; -устройство отмостки зданий объекта; -установка металлопластиковых оконных блоков; -капитальный ремонт главного входа в здание. В состав работ по капитальному ремонту не входит замена оконных блоков за исключением оконных блоков главного входа в здание, эвакуационных выходов. В случае повреждения оконных блоков (стеклопакетов, конструктивных элементов поливинилхлоридных профилей, ручек и механизмов открывания окон, дверей, москитных сеток) Подрядчик обязан произвести их замену за свой счет, без изменения общего срока ремонта, указанного в контракте. Нормативная документация по организации ремонта и по техническим характеристикам материалов и оборудования в общестроительных работах - СП 17.13330.2011 «Кровли»; - СП 70.13330.2012г. « Несущие и ограждающие конструкции»; - СП118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». - СНиП 3.04.01 -87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» - утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390; - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; - ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»; - ГОСТ 6617-76 «Битумы нефтяные строительные. Технические условия»; - ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»; - ГОСТ 5264-80* «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры»; - ГОСТ 9467-75* «Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей»; - ГОСТ 6465-76* «Эмали ПФ – 115. Технические условия»; - ГОСТ 25129-82* «Грунтовка ГФ – 021. Технические условия» - ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»; - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ». - ГОСТ Р 52146-2003 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». - ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент»; - ТР 161 – 05 «Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем. Правительство Москвы»; |
Похожие:
 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 (далее по тексту объект), Тюменская... | | Муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута» (далее по тексту объект), Тюменская... |
| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №78 «Ивушка» (далее по тексту «объект»),... | | «Филиппок» (далее по тексту мбдоу №74 «Филиппок»), Тюменская область, г. Сургут, ул. Островского, 21/2, телефон 8(3462) 46-12-84 |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление дошкольными образовательными учреждениями», архив (далее по тексту «объект»), Тюменская... | | Место выполнения работ: Тюменская область, хмао-югра, г. Сургут, бульвар Свободы, 6 |
| Место выполнения работ: Тюменская область, хмао-югра, г. Сургут, проспект Ленина, 33А | | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» (далее по тексту мбдоу... |
 | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий | | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий |