3.14Гарантийное письмо (форма 14)
3.14.1. Форма Гарантийного письма
начало формы
Приложение 4 к письму об участии в конкурсе
от «____»_____________ г. №__________
Гарантийное письмо
г. ______________ «___» ____________ 201__
__________________________________ в лице _______________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем _________ [Подрядчик/Поставщик/ Исполнитель],
в рамках Договора, заключаемого по итогам проведения конкурса на право заключения договора на выполнение функций строительного контроля для нужд ОАО НПО «Наука» принимает на себя следующие обязательства::
Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения (любого из) Договоров у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении (таких) Договоров.
Настоящим _________ [Подрядчик/Исполнитель] подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия (каждого из) Договоров со стороны ____________ [Заказчика] и ____________ [Заказчик] вправе исходить из них при исполнении (каждого из) Договора (-ов).
В случае нарушения _________ [Подрядчиком/Исполнителем] обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, ____________ [Заказчик] в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от (любого из) Договора(-ов) в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления _________ [Подрядчиком /Исполнителем].
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что ____________ [Заказчик] не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений _________ [Подрядчика / Исполнителя] до указанной даты расторжения.
Настоящим _______________ [Подрядчик/Исполнитель] принимает обязательство уплатить _____________ [Заказчику] штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные _______________ [Заказчику] в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.
Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. ____________ [Заказчик] вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора (-ов) в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.
____________ [Заказчик] вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся _______________ [Подрядчику /Исполнителю], независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом ____________ [Заказчик] не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору(-ам).
9. Обязательства _______________ [Подрядчика/Исполнителя] по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора (-ов) и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор (-ы). Обязательства по пунктам 6, 7, 9, 10 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия договора (-ов).
10. Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемым ____________ [Заказчику]. Копия такого экземпляра с отметкой ____________ [Заказчика] в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.
_______________ [наименование Подрядчика /Исполнителя]
_______________ / _______________ /
м.п.
конец формы
3.14.2 Инструкции по заполнению
3.14.2.1 Участник запроса предложений приводит номер и дату письма об участии в конкурсе, приложением к которому является данное Гарантийное письмо.
3.14.2.2 Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес местонахождения.
3.14.2.3 Участники запроса предложений должны иметь в виду, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика, и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора, являющегося предметом данного Запроса предложений.
|
