- сводная таблица стоимости работ, услуг (форма 5);
- календарный план выполнение работ, оказание услуг (форма 6);
- сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках работ, услуг (форма 7);
- справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (минимум за последние 3 года) (форма 8);
- справка о кадровых ресурсах (форма 9);
- подтверждение согласия с условиями договора (форма 10);
Также участники, принимающие участие в закупке обязаны предоставить ЗАО «ТГК Уруссинской ГРЭС» следующие документы:
1) полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) отзывы по выполненным аналогичным договорам;
4) копии учредительных документов участника закупки, копию устава, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (для юридических лиц), свидетельство о внесении в ЕГРИП (ОГРН) (для индивидуальных предпринимателей), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения конкурсной заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;
6) ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за последний отчетный период, с отметкой о принятии налоговым органом, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера предприятия, скреплённой печатью;
7) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
8) документы, подтверждающие, что в отношении участника закупки не проводится процедура банкротства (справка из Арбитражного суда), участник закупки не находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении участника не назначено административное приостановление деятельности (справка из федеральной Службы судебных приставов) или письменное подтверждение участника по всем рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты подачи конкурсной заявки.
3. Техническое задание
Предмет договора: Заключение договора на выполнение работ по ремонту тепловой изоляции оборудования ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС» в 2013 году».
Начальная (максимальная) цена договора: Без учета НДС: 4 692 000 (четыре миллиона шестьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек за март – декабрь 2013 года
С учетом НДС: 5 536 560 (пять миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек за март-декабрь 2013 г.
Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена работ, выполняемых Исполнителем, должна определяется на основании смет, составленных на основании справочника «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению», разработанного Центральным конструкторским бюро «Энергоремонт» с применением поправочного индекса не превышающего 1,0, а также на основании иных сборников цен и прейскурантов, применение которых согласовано Заказчиком, с учётом командировочных расходов исполнителя.
Форма, сроки и порядок оплаты товара: Оплата выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с подписанным актом о приёмке выполнение работ унифицированной формы КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счёт-фактуры, в течение 15 банковских дней путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Место, срок и условия выполнения работ, оказание услуг:
Место выполнения работ – ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС», РТ, Ютазинский район, п.г.т. Уруссу, ул. Уруссинская, д.67).
Сроки выполнения работ: март-декабрь 2013 года
Обеспечение конкурсных заявок – не требуется.
Обеспечение исполнение договора – не требуется.
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора – по согласованию с Заказчиком.
Общие положения
Настоящее техническое задание составлено для выполнения в 2013 году работ по ремонту тепловой изоляции оборудования котло-турбинного цеха ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС».
Целью выполнения работ является обеспечение безопасности, надежности и эффективности работы котельного и турбинного оборудования.
Краткое описание объемов и сроки выполнения работ
Объем и сроки выполняемых работ по ремонту оборудования определен на основании утвержденного руководством Заказчика графика ремонтов основного оборудования и графика ремонта вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха и приводится в Приложении №1.
В случае возникновения необходимости в проведении внеплановых работ, Подрядчик обязан выполнить указанные работы немедленно с момента извещения в любой приемлемой форме.
Основные технические требования
Ремонт тепловой изоляции оборудования должно быть
выполнено с надлежащим качеством в соответствии с техническими условиями и
действующей нормативно-технической документацией:
- Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (введены в действие с 30.06.03г., утверждены в Минюсте РФ №4799 от 20.06.2003г.);
- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования,
зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);
- Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического
оборудования электростанций и тепловых сетей (РД 34.03.201-97);
- заводскими документациями.
Подрядчик должен обладать всеми необходимыми для выполнения работ возможностями, компетентностью, ремонтной базой, опытом выполнения аналогичных работ в энергетике не менее 5-ти лет.
Комплектование и подготовка технологической оснастки Подрядчика должна соответствовать характеру выполняемых работ.
Подрядчик обязан обеспечить подготовленный и аттестованный ремонтный персонал с квалификацией в соответсвиии с «Трудоемкостью к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению» и не ниже 3-го разряда и имеющими удостоверение установленного образца согласно требованиям «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ» СО 34.12.102-94.
Необходимое оборудование (сертифицированное и проверенное) для проведения работ предоставляет Подрядчик.
При выполнении работ численность персонала, квалификация и нормы времени должны определяться в соответствии со следующей документацией:
- «Трудоемкость к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватным условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружениго».
Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесение вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком.
Разработку ППР выполняет Подрядчик. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Подрядчиком с Заказчиком.
Заказчик предоставляет Подрядчику производственные и бытовые помещения.
Ежедневно после окончания производства работ Подрядчик должен производить уборку рабочих мест.
Доставка персонала на работу и с работы осуществляется Подрядчиком.
Требования к организации
Подрядчик должен обладать всеми необходимыми лицензиями о допуске на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ. У Подрядчика должно быть необходимое лицензия на выполнение работ на объектах котлонадзора. Так же при необходимости выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, Подрядчик должен иметь выданное саморегулирующей организацией Свидетельство о допуске к определенным видам работ.
Подрядчик обязан выполнять работы своими силами.
Правила приемки оборудования из ремонта
Приемка работ и оценка качества выполненных работ осуществляется комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с СО 34.04.181-2003.
Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетно-технической документации в объеме СО 34.04.181-2003 и заводской документации не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта.
Требования к безопасности выполнения работ и экологические
требования
При производстве работ Подрядчик обязан полностью выполнять требования
следующих документов:
Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика;
Правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
Правил, норм и инструкций охраны труда;
Правил охраны труда при эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей и других транспортных средств (РД 153-34.0-03.420-2002);
Правил безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования (РД 153-34.0-03.205-2001);
Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00);
Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, зарегистрированных Минюстом РФ 16.03.2000 г. за № 2150;
«Правил противопожарного режима в РФ»; 2012г.
Ф3№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления»; -Ф3№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды». Порядок и применение правил при допуске определяет Заказчик.
При исполнении обязательств Подрядчик несет полную ответственность за любую свою деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Соблюдает требования законодательства в части охраны атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, санитарного законодательства и др. природоохранного законодательства,
Для организации прохода персонала и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, Подрядчик до начала работ предоставляет список своих работников, а так же список задействованных автомобилей и другой техники.
Подрядчик несет ответственность за обеспечение своего персонала средствами индивидуальной защиты, проверенным инструментов, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ.
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение природоохранного законодательства привлекаемых им субподрядчиков.
Подрядчик производит оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей среде.
Подрядчик выполняет в установленный срок предписания (указания) Заказчика, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Исполнителя, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку.
Гарантии выполненных работ
Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и входящих в него инженерных систем, работы по которому выполнены Подрядчиком в ходе исполнения обязательств, материалов, использованных Подрядчиком, устанавливается не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты включения оборудования под нагрузку или 8 760 часов общей наработки, в случае простоя оборудования по режиму работы станции.
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №1 к Техническому заданию
|
|
Ведомость планируемых работ на капитальные и текущие ремонты теплотехнического оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№№ п/п
|
НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ
|
Тип оборудования
|
Технические характеристики
|
ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
|
Вид ремонта
|
Срок выполне-ния
|
Требуемые материалы и запасные части
|
Наименование
|
Обозначение
|
Размеры
|
ГОСТ
|
Кол-во
|
Ед. изм.
|
1
|
Котёл - №4
|
ТП-170
|
|
Частичный ремонт тепловой изоляции
|
Текущий
|
апрель
|
Маты М/В прошивные
|
М-100
|
2000х1000х60-80
|
21880-94
|
8
|
м3
|
|
|
|
|
|
ремонт
|
|
Маты МКРВ
|
|
|
|
0,44
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Асбест хризолитовый
|
А-5-50
|
|
12871-83
|
0,18
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Портландцемент в мешках
|
ПЦ
|
|
10178-85
|
0,052
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Сетка "Рабица"
|
|
20х20х2
|
5336-80
|
5
|
м2
|
|
|
|
|
|
|
|
Проволока
|
О/Н Т/Н
|
2мм
|
3282-74
|
0,002
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Кирпич диатомовый
|
КПД 400-И
|
|
5764-002
|
1,2
|
м3
|
|
|
|
|
|
|
|
Мертель шамотный
|
МШ -28
|
|
6137-80
|
0,4
|
тн
|
|
Паропровод котла-4
|
|
ф 273 х 22
|
Ремонт тепловой изоляции 10% от объема
|
Текущий
|
июнь
|
Маты М/В прошивные
|
М-100
|
2000х1000х60-80
|
21880-94
|
0,5
|
м3
|
|
|
|
|
|
ремонт
|
|
Сетка "Рабица"
|
|
20х20х2
|
5336-80
|
5
|
м2
|
2
|
Котёл - №5
|
ТП-170
|
|
Частичный ремонт тепловой изоляции
|
Текущий
|
июнь
|
Маты М/В прошивные
|
М-100
|
2000х1000х60-80
|
21880-94
|
17
|
м3
|
|
паропере трубы
|
|
|
|
ремонт
|
|
Маты МКРВ
|
|
|
|
0,88
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Асбест хризолитовый
|
А-5-50
|
|
12871-83
|
0,18
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Портландцемент в мешках
|
ПЦ
|
|
10178-85
|
0,5
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Сетка "Рабица"
|
|
20х20х2
|
5336-80
|
50
|
м2
|
|
|
|
|
|
|
|
Проволока
|
О/Н Т/Н
|
2мм
|
3282-74
|
0,004
|
тн
|
|
|
|
|
|
|
|
Кирпич диатомовый
|
КПД 400-И
|
|
5764-002
|
1,2
|
м3
|
|
|
|
|
|
|
|
Мертель шамотный
|
МШ -28
|
|
6137-80
|
0,4
|
тн
|
|
Паропровод котла-5
|
|
ф 273 х 22
|
Ремонт тепловой изоляции 10% от объема
|
Текущий
|
апрель
|
Маты М/В прошивные
|
М-100
|
2000х1000х60-80
|
21880-94
|
0,5
|
м3
|
|
|
|
|
|
ремонт
|
|
Сетка "Рабица"
|
|
20х20х2
|
5336-80
|
5
|
м2
|
3
|
Котел - №6.
|
ТП-170
|
170 т/ч
|
Частичный ремонт тепловой изоляции
|
Текущий
|
октябрь
|
Маты М/В прошивные
|
М-100
|
2000х1000х60-80
|
21880-94
|
8
|
м3
|
|
|
|
510 ºС
|
|
ремонт
|
|
Маты МКРВ
|
|
|
|
0,44
|
тн
|
|
|
|
110кг/см2
|
|
|
|
Асбест хризолитовый
|
А-5-50
|
|
12871-83
|
0,18
|
тн
| |
