I.4.12. ФОРМА Плана распределения объемов выполнения работ (оказания услуг) между Участником закупки и соисполнителями
План распределения объемов выполнения работ (оказания услуг)
между Участником закупки и соисполнителями
№ п/п
|
Наименование работ/услуг по договору
|
Наименование организации, выполняющий данный объем
|
Стоимость
|
Сроки выполнения (начало и окончание)
|
в денежном выражении, руб.
(без НДС)
|
в % от общей стоимости договора
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
ИТОГО
|
|
100%
|
Х
|
______________________________________________
(подпись, М.П. (при наличии печати)
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
на выполнение работ по текущему ремонту квартир и помещений, находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России (рамочный)
г. Москва «___» _________ 20__г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России) ОГРН ___________, в лице ___________________________, действующего на основании Доверенности от ___________№ _______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и
___________________________________________, ОГРН ___________ в лице _____________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее - «Договор») о нижеследующем.
Статья 1.
Предмет Договора
Подрядчик обязуется выполнять работы по текущему ремонту в квартирах и помещениях, находящихся в хозяйственном ведении ГлавУпДК при МИД России поэтапно в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Типовыми архитектурно-планировочными решениями (далее – ТАПР) (Приложение № 4), Типовым подбором материалов (далее - ТПМ) (Приложение № 5), Стоимости за единицу измерения работ (Приложение № 3) и на основании письменных заявок Заказчика (Приложение № 2), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
Работы выполняются в рамках одной заявки в один этап. Содержание, сроки и место выполнения отдельных этапов работ определяются путем оформления Дополнительного соглашения к настоящему Договору по каждой заявке в следующем порядке:
1.2.1. Заказчик направляет Подрядчику заявку по форме Приложения № 2 к Договору. В заявке Заказчика указываются: адрес квартиры и\или помещения, № ТАПР, перечень, объемы и срок выполнения работ.
1.2.2. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения заявки Заказчика организует совместно с последним обследование ремонтируемой квартиры и\или помещения, подготовку и передачу Заказчику сметы на выполнение работ, составленной на основании ТАПР, ТПМ и Стоимости за единицу измерения работ с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен на дату оформления заявки Заказчика и с применением понижающего конкурсного коэффициента.
1.2.3. Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней после получения от Подрядчика сметы, оформляет Дополнительное соглашение, либо направляет Подрядчику письменные замечания.
1.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором стороны руководствуются положениями Главы 37 Гражданского кодекса РФ.
Статья 2.
Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты заключения и действует до 31.12.2017 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств, возникших до окончания срока действия Договора.
Сроки начала и окончания работ по каждому этапу определяются соответствующими Дополнительными соглашениями.
2.2. Срок выполнения работ по каждой квартире и\или помещению указан в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Фактической датой окончания работ по каждому этапу считается дата подписания Заказчиком Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, ОС-3 и Акта приемки установленного оборудования (Приложение № 7 к Договору), представленных Подрядчиком.
2.4. Окончательным расчетом по настоящему Договору будет являться дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика в счет оплаты этапа выполнения работ по Договору по Заявке Заказчика, оформленной в срок до 31.12.2017 г.
2.5. Срок выполнения работ, указанный в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящей Статьи, определен при условии предоставления со стороны Заказчика возможности бесперебойной работы с учетом того, что работы производятся в не отселенном Объекте. В противном случае Стороны оформят соответствующий акт, на основании которого подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении срока выполнения работ.
Статья 3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Общая цена Договора (стоимость работ, оборудования и материалов) является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, заключенного по результатам открытого одноэтапного конкурса с ограниченным участием в соответствии с Протоколом заседания Единой комиссии от _________ №_______), а также Стоимости за единицу измерения работ по текущему ремонту в квартирах и помещениях (Приложение № 3 к Договору) и составляет ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
В цену по настоящему Договору входят все расходы Подрядчика, которые он понесет при исполнении условий настоящего Договора, включая расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
У Заказчика при заключении настоящего Договора не возникает обязанности выбрать всю сумму Договора. Работы, не оформленные в соответствии с требованиями пункта 1.2, к оплате не принимаются.
3.2. Оплата за выполненные работы по Договору производится поэтапно по факту выполнения каждой заявки на основании подписанных сторонами Актов по унифицированной форме КС-2, КС-3, ОС-3 и Акта приемки установленного оборудования (Приложение № 7 к Договору) в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты предъявления Подрядчиком счета и счета-фактуры.
3.3. Акты по унифицированным формам КС-2, КС-3, ОС-3 и Акта приемки установленного оборудования (Приложение № 7 к Договору) составляются в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
3.4. В случае если стоимость работ по заявке Заказчика превысит цену, указанную в Дополнительном соглашении, оформленном по этой заявке, то такое превышение относится полностью за счет Подрядчика и Заказчиком не оплачивается.
3.5. В случае если стоимость фактически выполненных работ по заявке Заказчика будет меньше, чем указана в Дополнительном соглашении, оформленном по этой заявке, то цена по Договору будет уменьшена в соответствии с Исполнительной сметой, подготовленной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. При этом Стороны оформят соответствующее Дополнительное соглашение к Договору.
3.6. Если в ходе выполнения работ по Договору будет выявлена необходимость проведения дополнительных работ по независящим от Подрядчика обстоятельствам, Сторонами составляется соответствующий Акт. При этом изменение общей цены Договора (стоимости работ, оборудования и материалов) не может увеличиваться более чем на 10% от общей цены Договора, указанной в пункте 3.1 настоящей Статьи. Объем и сроки выполнения дополнительных работ согласовываются Сторонами до начала их проведения и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением соответствующей сметы дополнительных работ.
3.7. Авансирование по Договору не предусмотрено.
Статья 4.
Права и обязанности Сторон Договора
4.1. Права Заказчика:
4.1.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением объемов и сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.1.2. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором и обязательным требованиям нормативных правовых актов.
4.1.3. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчику и его имуществу по вине Подрядчика.
4.1.4. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества товара, работ, услуг требованиям, установленным Договором, нормативными правовыми актами и техническим нормами.
4.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков в выполненных работах.
4.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Обеспечить приемку выполненной работы по каждому отдельному этапу в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Осуществлять контроль и технический надзор за исполнением Подрядчиком условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.3. После подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору по заявке Заказчика в кратчайший срок передать Подрядчику Объект по соответствующему Акту для выполнения работ, предусмотренных Дополнительным соглашением к Договору.
4.2.4. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ по Дополнительному соглашению к Договору.
4.2.5. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика образцов материалов и оборудования, стоимость которых включается в стоимость, указанную в Дополнительном соглашении к Договору, осуществить их проверку и дать свое одобрение для их применения или сообщить об отказе, указав при этом причины.
4.2.6. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Подрядчика в пределах срока, указанного в Дополнительном соглашении к Договору, извещения об окончании работ по заявке Заказчика, осмотреть и, в случае отсутствия замечаний, принять результат работ и подписать Акты унифицированной формы КС-2, КС-3, ОС-3, Акт приемки установленного оборудования (Приложение № 7 к Договору).
4.2.7. При обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, а также дефектов выполненных работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их обнаружения, направить в адрес Подрядчика односторонний рекламационный Акт с указанием выявленных дефектов выполненных работ и сроки их устранения. При отказе Подрядчика или не устранении дефектов выполненных работ, указанных в рекламационном Акте в определенный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить выявленные дефекты силами иной организации с отнесением затрат на Подрядчика.
4.2.8. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ по Дополнительному соглашению к Договору в установленные Договором сроки. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Подрядчика.
4.3. Права Подрядчика:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.2. Досрочно исполнить обязательства по Дополнительному соглашению к Договору, при этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Заказчика по досрочной оплате принятых работ.
4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.3.4. Привлекать к выполнению Договора соисполнителей (третьих лиц). При этом Подрядчик самостоятельно осуществляет контроль за соответствием привлекаемых к выполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у привлекаемых к выполнению Договора соисполнителей (третьих лиц) обязательных лицензий, свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов деятельности, для выполнения которых привлекаются такие соисполнители (третьи лица). Невыполнение соисполнителем (третьим лицом) обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения Договора.
4.4. Обязанности Подрядчика:
4.4.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные заявкой Заказчика и оформленные Дополнительным соглашением к Договору, и сдать результат работ Заказчику.
4.4.2. Своевременно поставлять за свой счет и своими силами на Объект все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, инвентарь, конструкции и комплектующие изделия, характеристики и качество которых должны соответствовать ТУ, ГОСТам, техническим регламентам.
4.4.3. В случае необходимости по требованию Заказчика представить ему на согласование материалы и оборудование, стоимость которых включается в стоимость, указанную в Дополнительном соглашении к Договору.
4.4.4. Нести полностью риск гибели, утраты или порчи выполненных работ, всего имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте, до сдачи и принятия Заказчиком всех работ по каждому этапу настоящего Договора в установленном порядке.
4.4.5. Обеспечить за свой счет в кратчайшие сроки устранение недостатков, брака и дефектов, выявленных в период выполнения работ, при приемке выполненных работ по Дополнительному соглашению к Договору и в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.2 Договора.
4.4.6. Обеспечивать полную сохранность существующих конструкций и инженерных систем Объекта, а в случае нанесения им ущерба произвести за свой счет восстановительные работы и направить Заказчику соответствующее письменное уведомление об этом.
4.4.7. Своевременно предоставлять информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях возникающих при исполнении Договора.
4.4.8. Заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты приемки каждого этапа, письменно сообщить Заказчику о завершении работ, готовности предъявить выполненные работы.
4.4.8. При производстве работ соблюдать Особые условия согласно Статье 8 Договора.
4.4.9. За 5 (пять) календарных дней до окончания работ по заявке Заказчика предоставить Заказчику исполнительную документацию, включая сертификаты, паспорта на материалы и оборудование, акты скрытых работ и возвратить Заказчику полученную документацию (пункт 4.2.4 Договора)
4.4.10. После выполнения работ по соответствующему Дополнительному соглашению к настоящему Договору подготовить и передать для согласования Заказчику Акты унифицированной формы КС-2, КС-3, ОС-3, Акты приемки установленного оборудования (Приложение № 7 к Договору) с приложением соответствующих счетов, накладных, счетов-фактур и других документов, подтверждающих стоимость материалов и оборудования.
4.4.11. При необходимости привлечения к выполнению работ (оказанию услуг) третьей стороны, Подрядчик обязан предварительно в письменной форме согласовать с Заказчиком такое привлечение. При этом ответственность перед Заказчиком за невыполнение или ненадлежащее выполнение работ по Договору несет Подрядчик.
Статья 5. Обеспечение исполнения Договора
5.1. Предоставление обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения исполнения гарантийных обязательств не требуется.
Статья 6. Гарантии Подрядчика и ответственность Сторон
6.1. При исполнении настоящего Договора Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в соответствии cо строительными нормами и правилами, а также условиями Договора (Дополнительных соглашений к нему);
- своевременное устранение всех недоделок, недостатков и дефектов, выявленных в период выполнения работ и Гарантийной эксплуатации, т.е. в течение ____ (_______________________) месяцев с даты подписания Акта унифицированной формы КС-2. Гарантийный срок качества выполненных работ распространяется и на монтируемые (установленные) приборы и оборудование, если иной гарантийный срок не предусмотрен техническим паспортом или паспортом качества на соответствующий прибор (оборудование).
6.2. Если в течение срока Гарантийной эксплуатации, указанного в пункте 6.1. настоящей Статьи, выявятся дефекты или конструктивные недостатки, то Заказчик совместно с Подрядчиком составит рекламационный Акт, где в обязательном порядке фиксируется дата обнаружения дефекта и дата его устранения, а также перечисляются выявленные дефекты. Соответственно на этот период продлевается срок Гарантийной эксплуатации. При этом Подрядчик обязан устранить любой такой дефект за свой счет и своими силами в согласованные с Заказчиком сроки. Отсутствие в рекламационном Акте подписи уполномоченного представителя Подрядчика не является основанием не устранения дефекта или неоплаты работ по устранению выявленного дефекта силами Заказчика или за его счет.
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.4. В случае нарушения по вине Подрядчика срока окончания работ, установленного Дополнительным соглашением, Заказчик вправе потребовать выплаты неустойки (пени) в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в Дополнительном соглашении к Договору, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.
В случае, если просрочка договорных обязательств со стороны Подрядчика превысила 30 (тридцать) календарных дней неустойка (пеня) рассчитывается в размере 1 % от стоимости работ, указанной в Дополнительном соглашении к Договору, за каждый календарный день просрочки до фактического завершения работ, предусмотренных соответствующим Дополнительным соглашением к Договору.
6.5. За нарушение срока устранения выявленных дефектов в выполненных работах, указанных в одностороннем рекламационном Акте, предусмотренном пунктом 6.2. Договора, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан выплатить неустойку (пеню) в размере 0,5% от стоимости работ, указанной в Дополнительном соглашении к Договору, за каждый календарный день просрочки до фактического устранения выявленных дефектов.
6.6. Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку (штраф) в виде фиксированной суммы, которая составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору, предусмотренных в пп. 1.2.2., пп. 4.4.8., пп. 4.4.9., пп. 4.4.11. настоящего Договора (за исключением случая, предусмотренного в п. 9.4. Договора).
6.7. Заказчик вправе удержать в бесспорном порядке соответствующую сумму неустойки (штрафа, пеней), предусмотренных пунктами 6.4., 6.5. и 6.6. Договора, из любых причитающихся Подрядчику платежей, письменно уведомив об этом Подрядчика.
6.8. В случае если оплата за выполненные работы по Договору не будет произведена по вине Заказчика в сроки, установленные Договором, Подрядчик вправе потребовать выплаты неустойки (пени) в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты фактической оплаты, но не более 10% от суммы просроченного платежа.
6.9. Сторона уплачивает неустойку (штраф, пени) на основании письменного требования другой Стороны в срок до 5 (пяти) рабочих дней. Датой уплаты неустойки (штраф, пени) является дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка, обслуживающего Сторону Договора.
6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штраф, пени), если докажет, что неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
6.11. Уплата предусмотренной Договором неустойки (штраф, пени), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
Статья 7. Разрешение споров
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:
- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.
Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.
Претензия считается доставленной, если она:
- поступила адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была вручена или адресат не ознакомился с ней;
- доставлена по адресу, указанному в договоре, даже если последний не находится по такому адресу.
К претензии должны прилагаться документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Если претензия направлена без документов, подтверждающих полномочия лица, которое ее подписало, то она считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.
Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 20 рабочих дней со дня получения претензии.
7.2. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в пункте 7.1. настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд г.Москвы.
Статья 8. Особые условия
8.1. В связи с особенностями проведения работ на объекте:
Подрядчик обязуется:
- обеспечить высокую культуру производства работ (работы проводить в опрятной спецодежде), а также уважительное отношение к арендаторам Объекта Заказчика, исключив при этом, по возможности, личные контакты с иностранцами. При возникновении конфликтных ситуаций, действовать согласно Рекомендациям для работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика (Приложение № 6 к Договору);
- иметь подготовленный и аттестованный персонал, имеющий гражданство стран, входящих в Евразийский экономический союз и трудовые отношения с которым оформлены в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- по требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правила работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика;
- в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику график производства работ, акт-допуск, приказы на ответственных лиц за технику безопасности и противопожарную безопасность на Объекте для согласования со структурными подразделениями Заказчика, а также списки рабочих с паспортными данными и отметкой о регистрации по представленной Заказчиком форме;
- допуск рабочих подрядной организации на территорию Объекта осуществляется при наличии документов, удостоверяющих личность (паспорт);
- соблюдать разрешенную продолжительность рабочего дня;
- выполнять требования сотрудников охраны Объекта по соблюдению установленного порядка и пропускного режима (телефоны службы безопасности Заказчика 8(495)637-2326, 8(495)637-7045);
- выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода нахождения на Объекте и производства работ;
- обеспечить противопожарную безопасность производства работ на Объекте;
- заблаговременно, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней, письменно оповещать Заказчика о необходимости проведения работ в субботние и воскресные дни с соблюдением ранее оговоренных условий (для согласования с Заказчиком);
- приостанавливать проведение работ на Объекте или сокращать их дневную продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период проведения мероприятий, с оформлением причины, сроков и времени приостановки работ в журнале производства работ;
- в процессе выполнения работ своевременно оформлять с Заказчиком акты скрытых работ, акты промежуточной приемки работ и карты-схемы мест их проведения;
- в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика, арендатора или третьих лиц по вине Подрядчика при проведении работ (затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;
- оплатить поставщику услуг (ПАО «Мосэнергосбыт») либо Заказчику (при наличии у него договора с поставщиком услуг) потребленную во время производства работ электроэнергию (и/или воду), в соответствии с показаниями приборов учета, указанными в Актах о передаче помещения в ремонт и возврате из ремонта;
- проводить складирование мусора на Объекте Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры;
- выполнять уборку, погрузку строительного мусора в контейнер в конце рабочего дня.
Статья 9. Конфиденциальность информации
9.1. Конфиденциальной информацией признается вся информация, хранящаяся у Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую и иную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не имеющая свободного доступа на законном основании.
9.2. Конфиденциальная информация включает в себя, но не ограничивается:
- алгоритм и технические средства охраны объектов, слаботочные системы Заказчика;
- способы и условия поддержания жизнедеятельности на объектах Заказчика.
9.3. Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки за передачу, предоставление и разглашение в любой возможной форме информации, признанной конфиденциальной в соответствии с условиями Договора.
9.4. Без предварительного письменного согласия Заказчика Подрядчик не вправе распространять в любых формах в рекламных и иных целях (в т.ч. размещать на сайтах в сети Интернет, публиковать в средствах массовой информации, периодических печатных изданиях, рекламно-информационных материалах, развешивать объявления, плакаты, рассылать проспекты и т.п., распространять на радио, телевидении, в иных формах периодического распространения массовой информации) любую информацию, касающуюся Заказчика (в т.ч. о финансовом положении, общем характере или отдельных видах деятельности и т.д.).
В случае нарушения указанного условия Договора, Подрядчик возмещает причиненные Заказчику убытки и сверх того уплачивает Заказчику по его письменному требованию во внесудебном порядке неустойку в размере 300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 коп.) за каждый документально подтвержденный факт нарушения.
Статья 10. Форс – мажор
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных в статье 401 Гражданского кодекса РФ, в случае если эти обстоятельства непосредственно повлияли на условия исполнения Договора.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента их наступления.
10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 настоящей Статьи, будут длиться более 3 (трех) месяцев, Сторона, в отношении которой не выполняются обязательства, имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке после письменного уведомления об этом другой Стороны.
Статья 11. Расторжение Договора
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в порядке, предусмотренном ст. 450.1 ГК РФ. Датой прекращения Договора является дата, указанная Заказчиком в письменном уведомлении об отказе от Договора.
Статья 12. Заключительные положения
12.1. Договор подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, вступает в действие с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
12.2. Изменение условий Договора возможно по дополнительному соглашению Сторон, составленному в письменной форме и подписанному уполномоченными представителями обеих Сторон.
12.3. В случае изменения у любой из Сторон реквизитов, указанных в Статье 13 Договора, соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения.
12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме преобразования, слияния или присоединения.
12.5. Неотъемлемой частью Договора на дату его заключения являются:
Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Заявка Заказчика на текущий ремонт квартир и помещений;
Приложение № 3 – Стоимость за единицу измерения работ по текущему ремонту квартир и помещений;
Приложение № 4 – Типовые архитектурно-планировочные решения;
Приложение № 5 - Типовой подбор материалов;
Приложение № 6 – Рекомендации для работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика;
Приложение № 7 - Акт приемки установленного оборудования.
Статья 13. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации» (ГлавУпДК при МИД России) 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, 20
Телефон 8 (495) 637-23-26 факс 637-31-71
Расчетный счет: 40502810900060000009 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва
кор.счет 30101810700000000187 БИК 044525187 ИНН 7704010978,
КПП 774850001, ОКВЭД 70.32
Подрядчик:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
_________________ (____________________) __________________(______________)
М.П. М.П.
Приложение № 6 к Договору № ____________
от «___» _________ 20__г.
РЕКОМЕНДАЦИИ
для работников Подрядчика, работающих
на объектах Заказчика
При возникновении конфликтных ситуаций с арендаторами, проживающими и работающими в посольствах, жилых домах, офисных зданиях Заказчика, которые высказывают претензии по поводу проведения ремонтных работ не вступать в пререкания с заявителями, постараться выяснить его данные (Ф.И.О.), выяснить какие неудобства создают ремонтные работы и вызвать ответственного работника (мастер, прораб).
Если в разговоре выясняется, что заявителем является сотрудник дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, представительства международной организации либо средства массовой информации, быть предельно вежливым. Постараться выяснить сотрудником, какого представительства (организации) является заявитель.
В случае неадекватного поведения заявителя (сильное возбуждение, размахивание руками, высказывание угроз в адрес работника Подрядчика или иного лица), постараться держаться на безопасном удалении. Не отвечать грубостью, постараться успокоить заявителя, пообещать, что его претензии незамедлительно будут доведены до руководства Подрядчика и Заказчика, и приостановить «шумные» работы до особого указания.
Во всех случаях, постараться вести переговоры в присутствии свидетелей. По возможности зафиксировать разговор на диктофон или камеру мобильного телефона.
После этого доложить об инциденте своему руководству, Диспетчеру Заказчика (84956372326), который при получении информации об инциденте, докладывает об инциденте руководству Управления технической эксплуатации и Отдела безопасности Заказчика.
к Договору № ______
от «____» ____________ 20__ г.
ГлавУпДК при МИД России
119034, г.Москва,ул.Пречистенка,20
ОКПО 04814998, ОГРН 1027700347840
| |
