Документация об открытом запросе цен (запросе котировок) среди субъектов малого и среднего предпринимательства
Скачать 0.62 Mb.
|
| V Проект договора Договор № г. Москва «___» ____________ 2016 г. _________(ОГРН ______, ИНН ______), в лице ________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны,и Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт «Квант» (ОГРН 1027739824254, ИНН 7711000890)в лице директора Елизарова Г.С., действующего на основании Устава,именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны на основании результатов проведения ______ (протокол № ___ от ________), заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту электроосвещения (далее по тексту – «Работы») по адресу Заказчика:125428,г. Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15(в чердачном помещении Главного корпуса)(далее по тексту – «Объект») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять работы Исполнителя и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 1.2 Техническое задание (Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего договора. 1.3 Объем работ, описание работ, сроки выполнения Работ, а также стоимость работ устанавливаются настоящим договором и приложениями к нему. 2. Сроки выполнения работ 2.1. Работы по настоящему договору выполняются в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 2). Общий срок выполнения работ: Начало- «__» __________2016г. Окончание – «__» _________2016г. 3. Цена договора и порядок расчета 3.1. Цена (стоимость) договора составляет ________(_______) руб.__коп., в т.ч. НДС 18% _________(_____) руб.__коп. В стоимость договора входят: стоимость работ; транспортные расходы Исполнителя; стоимость устанавливаемого оборудования и материалов; погрузо-разгрузочные работы; расходы по уборке и вывозу упаковочного материала и мусора; работы по демонтажу/монтажу, электроизмерительные работы и иные расходы, необходимые для выполнения работ Исполнителем.После заключения настоящего договора цена договора не может быть изменена без согласия Заказчика. Оплата по договору осуществляется в рублях на условиях 100% постоплаты путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 4) обеими Сторонами. 3.2 Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 4. Права и обязанности Сторон 4.1. Исполнитель обязуется: 4.1.1 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать результат работ Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию. 4.1.2 Выполнять работы с использованием своих материалов, оборудования, изделий, техники, необходимых для проведения работ. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать специфике выполняемых работ, а также иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество. 4.1.3 В случае если в ходе выполнения работ Исполнитель обнаружит не учтенные в документации работы и связанную с этим необходимость проведения дополнительных работ, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику в письменной форме в течение 3 (трех) дней с даты их обнаружения. Если Исполнитель не выполнит указанной обязанности, он лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков. 4.1.4 Исполнитель гарантирует качество и комплектность применяемых материалов (строительных и отделочных)и оборудования, а также обязуется согласовать их перечень перед началом выполнения работ, предоставить сертификаты соответствия на них. Исполнитель гарантирует, что используемые материалы и оборудование свободны от любых прав третьих лиц, не были в употреблении. Исполнитель гарантирует соответствие материалови оборудования техническим условиям изготовителя при использовании Заказчиком и несет все расходы, связанные с заменой дефектных материалов и оборудования. 4.1.5 Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору и обязуется своими силами и за свой счет устранить допущенные по своей вине недостатки в выполненных работах. 4.1.6 На время проведения работ обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, соблюдения норм охраны труда. Нести полную ответственность за выполнение своими сотрудниками, либо соисполнителями при выполнении работ на Объекте правил техники безопасности, норм охраны окружающей среды, норм охраны труда. 4.1.7 Обеспечить порядок и чистоту на месте проведения работ. Обеспечить уборку Объекта во время проведения работ, а также вывоз мусора по окончании комплекса работ. 4.1.8 При привлечении для выполнения настоящего договора третьих лиц предварительно получить письменное согласие Заказчика. В уведомлении о намерении привлечь соисполнителей должен излагаться предмет договора, наименование и адрес соисполнителя. В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей, Исполнитель отвечает за их действия, как за свои собственные. 4.1.9 Соблюдать контрольно-пропускной режим и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. Работы должны выполняться лицами, являющимися гражданами РФ, в связи с режимным статусом предприятия Заказчика. 4.1.10 В течение 3 (трех) календарных дней письменно предупредить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые влекут за собой отрицательный результат выполняемой работы. 4.1.11 В течении 1 (одного) рабочего дня с момента заключения договора предоставить (по реквизитам указанным в п. 12 Договора) на бланке организации-Исполнителя список сотрудников(далее-Список), осуществляющих выполнение обязательств на территории предприятия Заказчика, с указанием ФИО, должности и паспортных данных указанных лиц. В случае внесения изменений Исполнителем в вышеуказанный Список, новый Список предоставляется Исполнителем в течении 1 (одного) календарного дня с момента его корректировки. 4.1.12 В момент подписания настоящего договора предоставить Заказчику действующие удостоверения пожарно-технического минимума (ПТМ) и удостоверения по электробезопасности. Удостоверения должны быть действительны в течение всего срока выполнения работ. 4.1.13 Предоставить сертификаты пожарной безопасности и сертификаты соответствия на применяемые материалы (строительные, отделочные) и оборудование. 4.1.14 Осуществлять гарантийные обязательства в течение срока, определенного п. 6.1 настоящего договора. 4.1.15 Гарантировать безопасность выполняемых работ для окружающих в процессе их выполнения и после их завершения. 4.1.16 В момент заключения настоящего договора согласовать и предоставить график производства работ и сметный расчет в Федеральных Единичных Расценках (ФЕР). 4.1.17 Провести электроизмерительные испытания и предоставить протокол испытаний. 4.2 Заказчик обязуется: 4.2.1 Производить оплату в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 4.3 Исполнитель имеет право: 4.3.1 Потребовать своевременной и полной оплаты в соответствии с условиями настоящего договора. 4.3.2 Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если Заказчик не изменит указаний о способе выполнения работ или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, которые могут повлиять на результат работ. 4.3.3 Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. 4.3.4 Для выполнения своих обязанностей по договору Исполнитель вправе с согласия Заказчика привлекать третьих лиц (соисполнителей) и нести за них полную ответственность. 4.4 Заказчик имеет право: 4.4.1 Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. 4.4.2 Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению настоящего договора. 4.4.3 Назначить Исполнителю разумный срок для устранения нарушений условий договора или устранения недостатков работ и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работы другому лицу с отнесением расходов на Исполнителя. 4.4.4 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик обязан возместить Исполнителю затраты, понесенные им за фактически выполненный объем работ. 5. Порядок сдачи-приемки результатов работ 5.1.Приемка выполненных работ по договору подтверждается подписанием Заказчиком Акта приемки выполненных работ(по форме КС-2). 5.2. Не позднее последнего дня срока выполнения всех обязательств (работ) по договору Исполнитель передает уполномоченному представителю Заказчика Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2); справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);протокол испытания; счет; счет-фактуру, оформленную с требованиями действующего законодательства РФ. 5.3. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта приемки выполненных работ (по форме КС-2) и всей, перечисленной в п.5.2 документации. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 5.4В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ (по форме КС-2), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом Исполнитель обязан в срок, согласованный с Заказчиком, но не более 5 (пяти) рабочих дней, произвести необходимые доработки без дополнительной оплаты в пределах стоимости, установленной настоящим договором. После устранения имеющихся претензий Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2). Работы считаются выполненными с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). 5.5. Завершение выполнения всех обязательств по договору оформляется двухсторонним Актом сдачи-приемки выполненных работ (форма Приложение № 4). Оформление Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 4) Исполнителем и подписание его Заказчиком допускается в течение не более, чем 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2). В случае удержания неустойки из окончательной оплаты Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 4) может быть составлен Заказчиком и направлен Исполнителю для подписания. В случае не подписания Исполнителем акта и/или не предоставления мотивированных возражений в течение 2-х рабочих дней с даты получения акта от Заказчика, акт считается принятым в редакции Заказчика. Заказчик имеет право произвести окончательный расчет на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 4), подписанного им в одностороннем порядке. 6. Гарантийные обязательства 6.1 Гарантийный срок на результат выполненных работ – ____(________) месяцас момента подписания Сторонами Актаприемки выполненных работ (по форме КС-2). Гарантийный срок на оборудование и материалы - _____(_______) месяцев с момента подписания СторонамиАкта приемки выполненных работ (по форме КС-2).Гарантийное обслуживание осуществляется Исполнителем. 6.2 В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока Заказчик при участии представителя Исполнителя составляет рекламационный акт (по форме Приложения № 5). Исполнитель обязан направить своего представителя к месту нахождения Заказчика с надлежаще оформленной доверенностью в течение 48 (сорока восьми часов) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. В случае неявки представителя Исполнителя в указанный срок, рекламационный акт составляется Заказчиком самостоятельно и считается принятым (утвержденным) Исполнителем без возражений. В случае неявки и\или отказа Исполнителя от составления акта в предусмотренный срок Заказчик вправе за свой счет устранить недостатки выполненных работ и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных им расходов либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. После составления рекламационного акта Исполнитель должен в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты составления указанного акта своими силами и за свой счет по выбору Заказчика: - безвозмездно устранить недостатки; - соразмерно уменьшить установленную цену; - возместить расходы Заказчика на устранение недостатков. 6.3 В случае возникновения разногласий по причине возникновения недостатков Исполнитель организовывает проведение независимой экспертизы (исследований) по адресу Заказчика либо на предприятии-изготовителе/сертифицированном предприятии, имеющим разрешение на проведение таких исследований с последующим предоставлением акта проведенных исследований. Срок проведения исследований не может превышать 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подписания рекламационного акта. При этом Исполнитель несет все расходы, связанные с экспертизой. 6.4 Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ, не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Исполнитель. 7. Ответственность сторон 7.1 В случае просрочки выполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,2 % от цены неисполненного обязательства. 7.2 В случае расторжения договора вследствие неисполнения/ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств, Исполнитель обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от цены неисполненного/не надлежаще исполненного обязательства. 7.3 Сумму неустойки (пени, штрафа) Заказчик вправе удержать с Исполнителя при окончательном расчете за выполненные работы. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору. 7.4 Ущерб, причиненный Заказчику, третьему лицу в процессе выполнения работ или по результатам выполненных работ возмещает Исполнитель, если не докажет, что ущерб причинен в следствии обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. Исполнитель обязан возместить ущерб в течение 10 дней с момента получения соответствующей претензии. 8. Обстоятельства непреодолимой силы 8.1 Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в том случае, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения договора. 8.2 К событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, наводнения, пожары, забастовки в отрасли или регионе, а также принятие органами государственной власти или управления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения договора. 8.3 Стороны по договору обязуются немедленно известить письменно друг друга о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору (не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о начале или окончании таких обстоятельств). 8.4 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа или уполномоченной на то организации. 8.5 В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства. 8.6 В случае если такие обстоятельства продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора, произведя соответствующие взаиморасчеты по фактически выполненным обязательствам. 9. Порядок разрешения споров 9.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе и в претензионном порядке. 9.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 9.3 Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. 9.4 В случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) претензии в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации. 10 Порядок изменения и расторжения договора 10.1 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения. 10.2 Стороны вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора по основаниям, указанным в законе или настоящем договоре. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае: - просрочки Исполнителем своих обязательств более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, либо - предоставления недостоверной или заведомо неполной или ложной информации, в т.ч. недостоверных или недействительных документов, либо - проведения ликвидации Исполнителя и/или наличие решения суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства, либо - приостановление деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, либо - наличие сведений об Исполнителе в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных законодательством РФ. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого дня расторжения договора. Если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе другой Стороной устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия решения об отказе, то направившая уведомление Сторона вправе отказаться от не вступившего в силу решения об отказе. 10.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса и\или банковских реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить другую Сторону с приложением подтверждающих документов. 10.4 При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 11. Заключительные положения 11.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а в случае, если договор подписан в разные даты, он вступает в силу с последней из них. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 11.2 Уведомления и сообщения, отправленные по факсу, телеграммой или по электронной почте, признаются сторонами, но должны дополнительно подтверждаться в течение 7 (семи) дней оригиналами документов, направленных курьерской или заказной почтой. 11.3 Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, один из которых передаётся Исполнителю, а второй - Заказчику. 11.4 Стороны договорились, что любая из Сторон являющаяся кредитором по денежному обязательству, по настоящему Договору, не имеет права на получение с должника процентов на сумму долга за период законного пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ. 11.5 Следующие приложения является неотъемлемой частью настоящего договора: - приложение № 1 – Техническое задание; - приложение № 2 – График производства работ, - приложение № 3- Сметный расчет; - приложение № 4 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ; - приложение № 5- Форма рекламационного акта 12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
|
Похожие:
 | Общие условия проведения запроса цен (запроса котировок) среди субъектов малого и среднего предпринимательства | | Общие условия проведения запроса цен (запроса котировок) среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| ... | | Для участников, прошедших предварительный квалификационный отбор №144 от 20. 09. 2013 |
 | Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства | | Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства | | Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства | | Информационная карта запроса котировок среди субъектов малого и среднего предпринимательства |