ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва « » ______ 20__ г.
Общество с ограниченной ответственностью «Саровские Полимеры», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Дудорова Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________ , именуемое в дальнейшем Покупатель, в ____________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет договора.
Поставщик обязуется поставить заказанную Покупателем Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Покупатель обязуется поставленную продукцию принять и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Под Товаром для целей настоящего договора понимаются подкровельные пленки производства компании ООО «Саровские Полимеры».
Соглашение о цене и условиях Товара приведено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Поставка продукции производится Поставщиком на основании заявок Покупателя.
Товар передается Покупателю для его последующей эксклюзивной реализации на территории _______________________________________________________________
Качество товара.
Поставщик гарантирует Покупателю соответствие поставляемого по настоящему договору Товара принятым стандартам и требованиям ГОСТа.
Поставщик гарантирует наличие и предоставление всех необходимых сертификатов соответствия на каждый вид поставляемой продукции.
Приемка товара по количеству и качеству производится на складе Покупателя.
Цена и порядок расчетов.
Покупатель оплачивает Товар по ценам и в сроки, установленным в Приложениях к настоящему Договору, на основании счета Поставщика.
Цены на Товар устанавливаются в рублях, включая НДС.
Оплата производится в рублях Российской Федерации безналичным платежом на расчетный счет Поставщика, или указанного им лица. Реквизиты для совершения платежа указываются Поставщиком в счете.
Товар поставляется Поставщиком на условиях указанных в приложении к договору.
Датой оплаты счета считается списание денежных средств с расчетного счета Покупателя на счет Поставщика или на счета указанных им лиц.
Условия поставки продукции (товара).
Поставщик поставляет Покупателю Товар в соответствии с письменным заказом. Покупатель отправляет заказ на товар по факсимильной или электронной связи. Поставщик обязуется высылать в течение одного дня подтверждение заказа.
Поставщик не позднее чем через 21 день должен изготовить Товар. По изготовлению Товара должен выслать письменное подтверждение готовности Товара к отгрузке и счет на оплату товара.
Товар сдается Покупателю в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность Товара в процессе транспортировки. С вложением фирменной этикетки Покупателя согласованного образца.
При передаче Товара Поставщик выдает Покупателю товарные накладные, счета-фактуры, товарно-транспортный накладные с приложением сертификата соответствия на Товар.
Продукция поставляется на условиях указанных в приложении к договору.
Доставка осуществляется продавцом при заказе полной машины и 100% предоплате.
Приемка Товара по количеству и качеству.
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем непосредственно у перевозчика в момент разгрузки прибывшего транспортного средства и заполнения товарораспорядительных документов.
Если повреждение упаковки при транспортировке вызвало ухудшение качества товара, потерю товаром его потребительских свойств, то Покупатель обязан поставить Поставщика в известность о количестве товара, доставленного с нарушенной упаковкой, с утерей товарного вида и прочими дефектами, могущими повлиять или уже отрицательным образом, повлиявшим на качество товара. О данных дефектах и количестве такого товара обязательно делается отметка в товарно-транспортной накладной и составляется рекламационный Акт.
При обнаружении скрытых дефектов товара, которые не могли быть обнаружены при простом визуальном осмотре, претензии принимаются только при наличии упаковки с этикеткой, позволяющей установить дату изготовления и прочие существенные параметры, номер партии.
Покупатель не имеет права продавать или иным способом использовать некачественный товар до момента составления акта в присутствии представителя Поставщика или самостоятельно принимать решение об уценке товара.
Покупатель может предъявить претензию Поставщику по качеству товара в течение 10 дней с момента его получения. К претензии в обязательном порядке должен быть приложен Акт приемки, оформленный в установленном законодательством порядке, образцы забракованного товара, копии ярлыков с забракованных упаковок. В течение десяти дней Покупатель обязан направить письменную претензию Поставщику. Для ускорения документооборота такая претензия может быть отправлена факсимильной связью с обязательным направлением оригинала по почте.
При наличии обоснованных претензий к качеству партии товара, Поставщик заменяет некачественный товар на качественный или производит уценку некачественного товара. Замена некачественного товара на качественный осуществляется за счет Поставщика. Весь товар, поставленный одной партией, включая тот, в отношении которого предъявляется претензия, должен храниться вместе у Покупателя до момента принятия Поставщиком решения об обоснованности данной претензии. О своем решении Поставщик сообщает Покупателю в письменном виде в 14-ти дневный срок с момента получения претензии.
В случае если доставленный товар или товар, поданный под разгрузку, не соответствует заявке, товару, указанному в товарно-транспортных документах, накладной, счету-фактуре либо по ассортименту, либо по количеству отдельных позиций каждого наименования, Покупатель вправе по своему усмотрению:
Принять товар с указанием фактического количества и ассортимента товара и произвести перерасчет уплаченных сумм без взаимного возмещения сторонами убытков.
Принять товар с указанием фактического количества и ассортимента товара с обязательством Поставщика поставить заказанный ассортимент в заказанном количестве в приемлемые для Покупателя сроки.
Если иные способы урегулирования разногласий не возможны для Покупателя, он обязан принять товар на ответственное хранение.
Споры и разногласия.
Все споры и разногласия, могущие возникнуть в ходе заключения, исполнения или распоряжения настоящего договора решаются сторонами в порядке, предусмотренном настоящим договором путем обмена претензиями и переговоров.
В случае если стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, все споры подлежат передаче для разрешения в Арбитражный суд Московской обл.
Ответственность сторон.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков поставки, указанных в Заявке, подтвержденных Поставщиком, последний обязан уведомить об этом Покупателя по телефону и посылкой уведомления по факсу.
За нарушение сроков поставки Товара, указанных в графике поставок, подтвержденных Поставщиком, он выплачивает Покупателю неустойку:
7.3.1. В размере 0,05% от цены оплаченного товара за каждый день просрочки. Данный пункт применим в случае, если произведена 100% предоплата Товара Покупателем.
7.3.2. в размере 0,01% от цены заказанного товара за каждый день просрочки. Данный пункт применим в случае, если товар поставляется с частичной предоплатой, либо с отсрочкой платежа.
7.4. За нарушение сроков оплаты Товара в соответствии с п.3.5. настоящего Договора Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в виде пени в размере 0,01% от суммы недоплаты за каждый день просрочки.
7.5. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение условий настоящего договора, если таковое стало результатом возникновения обстоятельств непреодолимой силы (равнозначно понятию форс – мажора в праве иностранных государств). Для целей настоящего договора стороны пришли к соглашению понимать под обстоятельствами непреодолимой силы природные стихийные явления, такие как наводнения, пожары, эпидемии, эпизоотии, блокады, эмбарго, иные стихийные бедствия природного характера неподконтрольные человеку, а также военные действия, массовые беспорядки и массовые забастовки, нормативные акты органов государственной власти, непосредственно затрагивающие сферу деятельности одной или обеих сторон.
7.6. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать об этом другую сторону.
7.7. В случае если обстоятельства непреодолимой силы, по своему характеру продлятся более 45 дней, то стороны встретятся для принятия решения о судьбе настоящего договора.
7.8. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора не заключать аналогичных соглашений с другими дилерами или организациями, расположенными на указанной в п. 1.5. настоящего Договора Территории, а также не осуществлять на Территории самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет деятельности Покупателя по настоящему Договору, за исключением договоров, заключенных до подписания данного договора.
7.9. Покупатель обязуется не продавать Товар третьим лицам вне Территории, определенной настоящим Договором, а также не продавать Товар посредникам, которые намерены продавать Товар третьим лицам, находящимся вне Территории, при условии что это известно Покупателю.
Порядок изменения и расторжения договора.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме посредством подписания соответствующего приложения или дополнительного соглашения к договору.
Все приложения и дополнительные соглашения оформляются в письменной форме с указанием реквизитов, позволяющих однозначно установить стороны, подписавшие приложение или дополнительное соглашение и полномочия их должностных лиц.
Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Настоящий договор может быть изменен только по взаимному соглашению сторон.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. Сторона, желающая расторгнуть договор, должна предупредить другую сторону за 60 календарных дней, посредством направления письменного уведомления заказным письмом.
Договор считается расторгнутым по истечении 60 дней с даты получения заказного письма адресатом.
Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, если другая сторона существенно нарушает свои обязательства по договору (ст.450 ГК РФ).
Досрочное расторжение не освобождает стороны от обязанности выполнить текущие обязательства по поставке и оплате товара, то есть вне зависимости от даты прекращения договора стороны обязаны завершить поставки, начатые в период действия договора, и полностью оплатить товар, отгруженный в период действия настоящего договора.
Договор прекращается истечением его срока.
Заключительные положения.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания.
Настоящий договор заключен сроком на один год. При отсутствии заявлений сторон о расторжении договора, договор считается пролонгированным еще на один год.
Стороны не могут передавать или переуступать права по настоящему договору.
Договор и дополнительные соглашения, подписанные путем факсимильной связи, имеют юридическую силу для обеих сторон, однако это не освобождает стороны от последующего предоставления подлинных экземпляров указанных документов друг другу.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из сторон. Все приложения содержат существенные условия договора и являются его неотъемлемой частью.
Во всем остальном, не предусмотренным настоящим договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Банковские реквизиты сторон.
Покупатель:
Поставщик:
ООО «Саровские Полимеры»
|
ИНН / КПП 5254080697 / 525401001
р/счет 40702810600310000232 ОТП-Банк (ОАО), г. Москва
БИК 044525311 кор/счет 30101810000000000311
Юридический адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, ул.Димитрова,2
|
ОГРН 106525402412 0
|
Генеральный директор
_________________________ Дудоров М.С.
|
М.П.
|
Приложение №1
к договору № ___________
г. Москва «___»_______________ 2013 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Саровские Полимеры», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Дудорова Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ____________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Приложение к договору о нижеследующем:
Покупатель и продавец устанавливают следующие условия поставки товара:
Товар
|
Цена дилерская, руб.
|
Гидроизоляционная п/п пленка с микроперфорацией ДЮК-96 Д (плотность 96 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидро-пароизоляционная п/п пленка без микроперфорации ДЮК-96 Н (плотность 96 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидроизоляционная п/п пленка с микроперфорацией ДЮК-80 Д (плотность 80 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидро-пароизоляционная п/п пленка без микроперфорации ДЮК-80 Н (плотность 80 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидроизоляционная п/п пленка с микроперфорацией ДЮК-75 Д (плотность 75 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидро-пароизоляционная п/п пленка без микроперфорации ДЮК-75 Н (плотность 75 г/ м2), рулон 1,5м*50м
|
|
Гидроизоляционная армированная п/э пленка с микроперфорацией ДЮК-Стандарт 110 Д(плотность 110 г/м²), рулон 1,5м*50м
|
|
8. Гидропароизоляционная армированная п/э пленка без микроперфорации ДЮК-Стандарт 110 Н(плотность 110 г/м²), рулон 1,5м*50м
|
|
Армированная п/э пленка ДЮК-Н 90 АГРО (плотность 90 г/ м2, рулона 2 м*25м)
|
|
Армированная п/э пленка ДЮК-Н 120 АГРО (плотность 120 г/ м2, рулон 2 м*25 м)
|
|
Армированная п/э пленка ДЮК-Н 200 АГРО (плотность 200 г/ м2, рулон 2 м*25 м)
|
|
Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон, в письменной форме. Настоящее Приложение к договору составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из договаривающихся сторон.
Приложение к договору вступает в силу с момента его подписания, но не действительно без Договора. Приложение к договору действительно до момента окончания срока действия Договора.
Продавец : Покупатель:
ООО «Саровские полимеры»
_____________________/Дудоров М.С. ___________________________/_____________
|
