Часть VI
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _______
п. Шексна «____»_________ 2016 г.
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шекснинского района гидросооружений и судоходства – филиала ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» (ШРГСиС) Маркелова Александра Александровича, действующего на основании Положения и Генеральной доверенности № 03-28-1305 от 20.02.2016г., с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и п.4.3. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ФБУ «Администрация «Волго-Балт» от 24.03.2014г. (далее – Положения), и иных правовых актов Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик, признанный победителем открытого аукциона, обязуется поставить металлопрокат и изделия из металла (далее – Товар) Заказчику в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническим заданием (Приложение №2).
1.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем договоре.
1.3. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (товарная накладная, счет, счет-фактура при наличии НДС), надлежащее качество и безопасность Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет __сумма цифрами__ (сумма прописью) рублей включая НДС-18%
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Авансовый платеж по настоящему Договору не предусмотрен.
2.4. Цена договора включает в себя стоимость Товара, расходы на доставку, а также расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и иных платежей, взимаемых с Поставщика в связи с исполнением договора.
2.5. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком посредством перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафов, пеней) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая к оплате в соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафов, пеней) и (или) убытков; итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.
В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафов, пеней) и (или) убытков на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Поставщиком счета-фактуры при наличии НДС, либо счета на оплату.
2.7. В случае если при начислении Заказчиком Поставщику неустойки (штрафов, пеней) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.6. Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Поставщиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за поставку Товара осуществляется по цене, установленной п. 2.1 договора.
3.2. Оплата за поставку Товара производится по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Оплата осуществляется по факту поставки Товара на основании выставленного Поставщиком правильно оформленных счета, счета-фактуры при наличии НДС в течение 10 банковских дней после подписания товарной накладной.
3.3. Обязательство Заказчика по оплате за поставку Товара считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.1.4 Провести экспертизу для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.2. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями настоящего договора.
4.2.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств, если таковые установлены), предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, направлять Поставщику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийных, если таковые установлены) по настоящему договору.
4.2.4. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим договором сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в судебном порядке либо производить оплату по договору в соответствии с п.2.6 настоящего договора.
4.2.5. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями договора, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.2.6 настоящего договора.
4.2.6. Не допускать расторжения договора по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и Поставщиком такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном п.2.6 настоящего договора.
4.2.7. В случае если окончание срока действия договора повлекло прекращение обязательств Сторон по договору, но при этом имеются основания требовать от Поставщика оплаты неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (в случае если оплата по договору не была произведена в соответствии с п.2.6 настоящего договора):
4.2.7.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия договора направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора за весь период просрочки исполнения.
4.2.7.2. При неоплате в установленный срок Поставщиком неустойки не позднее 30 дней с даты истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями договора.
4.2.8. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Поставщик вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями договора Заказчиком товарной накладной.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках настоящего договора.
4.4. Поставщик обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора и представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
4.4.2. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
4.4.4. Гарантировать качество Товара.
СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. Срок поставки Товара: с момента заключения договора в течение 60 календарных дней.
5.2. Место доставки Товара: 162562, Вологодская область п. Шексна, ул. Шлюзовая, д. 3 – Центральный склад.
5.3. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика. Приемка Товара осуществляется заказчиком с 08-00 до 16-00 часов (время московское) в режиме 5-ти дневной рабочей недели (понедельник - пятница). Поставщик уведомляет Заказчика о предполагаемой дате поставки Товара не менее чем за 24 часа.
ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
6.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего договора.
6.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора.
6.3. Для проверки поставленного Поставщиком Товара, предусмотренного договором, в части его соответствия условиям договора Заказчик имеет право провести экспертизу. Экспертиза Товара, предусмотренного договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного Товара в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.
6.4. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в момент разгрузки Товара в месте доставки в соответствии со Спецификацией и Техническим заданием. По окончании приемки подписывается товарная накладная.
6.6. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанную товарную накладную.
6.6.1. При обнаружении недостатков в Товаре в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет средств Поставщика.
6.6.2. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего договора, считается не поставленным.
6.7. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент подписания Заказчиком товарной накладной.
6.8. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания товарной накладной.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с настоящим договором, в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение №2), действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.
7.2. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение гарантийного срока Товара, указанного в Техническом задании (Приложение №2).
7.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
7.4. Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения и использования Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 7 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.
7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.
7.6. При спорных вопросах о причинах возникновения недостатков в Товаре Поставщик оставляет за собой право проведения экспертизы.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки Заказчиком исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5% цены Договора, что составляет __ сумма цифрами__ (сумма прописью) рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения обязательства по Договору Поставщик обязуется выплатить Заказчику пени. Пени начисляются за день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере не менее одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации и определяется по формуле (1) П=(Ц-В) хС (где Ц-цена договора; В-стоимость фактически исполненного в установленный срок «Поставщиком» обязательства по Договору, определяемая на основании документа оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора; С-размер ставки).
Размер ставки определяется по формуле С=СцбхДП (где Сцб-размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемой с учётом коэффициента К; ДП-количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К=ДП/ДКх100% (где ДП-количество дней просрочки, ДК-срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
Размер штрафа устанавливается в размере 10% цены Договора, что составляет __ сумма цифрами__ (сумма прописью) рублей.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.6. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки (штрафа, пени), Заказчик направляет Поставщику требование оплатить неустойку (штраф, пени), с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты. В случае если Поставщик в добровольном порядке в установленный Заказчиком срок не оплатил неустойку (штраф, пени), Заказчик вправе уменьшить размер оплаты по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета возлагается на Заказчика.
8.7. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
8.8. В случае возникновения любых противоречий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Заказчик и Поставщик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению Сторон все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Договора.
8.9. До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. В случае если в установленный срок ответ на претензию не поступил, то требования претензии считаются признанными.
В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.
8.10. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в соответствии с правилами подведомственности и подсудности.
8.11. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Договора Заказчик вправе прекратить финансирование настоящего Договора, а настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
|
