«01» сентября 2015г. Общество с ограниченной ответственностью
Скачать 264.25 Kb.
|
ДОГОВОР ПОДРЯДА № М8.14-359/15
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице управляющего директора Жукова Максима Алексеевича, действующего на основании доверенности № 82 от 18.08.2015г., с одной стороны, и Акционерное общество «Транснефть – Верхняя Волга» (далее - Общество), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Общества Левина Юрия Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика и сдать результаты следующих работ:
Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить. Перечень объем выполняемых работ согласно устанавливается Сторонами в Техническогом заданияи (Приложение №5), сроки реализации определяются Календарным планом (Приложение №1) и в Калькуляции №1 на проведение работ (Приложение № 4), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Стороны обязуются не разглашать без взаимного письменного согласования информацию, относящуюся к предмету и условиям настоящего договора, в т.ч. экономического характера, принимать все необходимые меры по охране вышеуказанной информации. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в период действия настоящего договора и в течение трех лет после прекращения действия настоящего договора. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ составляет 1 888 000,00 рублей (Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 288 000,00 рублей (двести восемьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением. 2.2. Оплата работ Исполнителя Подрядчика производится Заказчиком не позднее 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки работ Сторонами, в виде 100% оплаты, единовременно платежным поручением с обязательным указанием даты и номера Договора. Заказчик осуществляет оплату работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты осуществляются в рублях. 2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 2.4. Если Приложением к настоящему договору предусмотрена оплата Заказчиком аванса, то Подрядчик обязан выставить Заказчику счет-фактуру на аванс, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового Кодекса РФ и в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2011. № 1137, в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с даты зачисления на расчетный счет суммы предварительной оплаты путем направления по факсу с последующей заменой на оригинал в течение 30 (тридцать) календарных дней. 2.5 Ежеквартально по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 октября и 31 декабря – не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем составления, подписывается акт сверки взаиморасчетов до окончания срока действия договора. 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 3.1. Сроки выполнения работ установлены в Приложении № 1 к договору. 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 4.1. Заказчик обязуется:
4.2. Подрядчик обязуется:
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 5.1. Сдача выполненных работ производится в соответствии с Приложениями к Договору. 5.2. В случае необходимости передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется сопроводительными документами Подрядчика. 5.3. При завершении работ Подрядчик в течение 5 календарных дней представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложения № 2) с приложением к нему технической и другой документации, предусмотренной условиями Приложения, счет, счет-фактуру. 5.4. Заказчик в течение 5 (пять) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ и отчетных документов в соответствии с соответствующим Приложением, обязан направить Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки. 5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 5.6. Доработки по мотивированному отказу производятся Подрядчиком за свой счет при условии, что они не выходят за пределы требований утвержденного задания или содержания работы в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном при первоначальной сдаче-приемке. 5.7. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить их по договорной цене в соответствии с конкретным Приложением к договору. 5.8. Если иное не установлено соответствующим Приложением к договору, то гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. Стороны при урегулировании разногласий используют претензионный порядок. Претензии рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, предъявившей их, в десятидневный срок со дня их поступления. 6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, установленных соответствующим Приложением, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от стоимости работ, срок выполнения которых нарушен, за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от стоимости таких работ. 6.3. В случае необоснованной задержки Заказчиком оплаты выполненных работ Подрядчик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки, а Заказчик обязан такое требование удовлетворить из расчета 0,1% от стоимости неоплаченных в срок работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неоплаты. 6.4 При невозможности разрешения разногласий в порядке досудебного урегулирования путем переговоров или в претензионном порядке спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Заказчика. 6.5 В случае нарушения Поставщиком Подрядчиком сроков предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры указанных в п.5.3 настоящего договора, Покупатель Заказчик вправе предъявить Поставщику Подрядчику требование об уплате неустойки из расчета 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав за каждый день просрочки. 7. ФОРС-МАЖОР 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, иные природные стихийные бедствия, правительственные постановления или распоряжения государственных органов, которые непосредственно создают препятствие для выполнение настоящего договора в виде запретов и ограничений, война, теракты, забастовки (форс-мажор). 7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении или прекращении путем направления письменного уведомления в течение 10 (десять) календарных дней с момента возникновении или прекращения таких обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему договору и срок их исполнения. Отсутствие такового извещения или несвоевременное извещение о наступивших форс-мажорных обстоятельствах, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основания невыполнения своих обязательств по настоящему договору. 7.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой либо иным компетентным государственным органом. 7.4. Указанные обстоятельства не освобождают Стороны от выполнения своих обязательств, возникших до начала их действия. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшем пути реализации настоящего договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону. 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут действительным, если они совершаются в письменном виде и подписаны Сторонами. 8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в порядке, предусмотренном договором. При досрочном расторжении Договора Стороны в течение 30 (тридцать) календарных дней проведут сверку расчетов и осуществят окончательный расчет. 8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 8.4. Факсимильные копии настоящего договора, его приложений, дополнительных соглашений, счета-фактуры, накладные, акты и другие документы, оформленные Сторонами, имеют полную юридическую силу с последующим обменом оригиналами в течение 30 рабочих дней. 8.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2015 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору. 8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, у каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры или договоры в устной или письменной форме по настоящему договору утрачивают силу. 8.7. Подписание и исполнение Подрядчиком и Заказчиком настоящего договора не является нарушением положений учредительных документов Заказчика и Подрядчика. 8.8. Стороны обязаны в течение 10 (десять) дней сообщать друг другу об изменении своего юридического и почтового адреса, номеров телефонов и факсов, а также иных существенных изменений. При отсутствии такого сообщения направляемые сторонами друг другу уведомления, извещения, требования и т.п. посылаются в адреса, указанных в ст. 9 настоящего договора, и с использование номеров телефонов и факсов, имеющихся у Сторон на момент подписания настоящего договора. Посланные таким образом уведомления, извещения, требования и т.п. считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находился. 8.9. Если какое-либо положение настоящего договора окажется недействительным или незаконным по действующему законодательству Российской Федерации, все остальные положения настоящего договора останутся в силе, как если бы такое положение было отделено от настоящего договора и не входило в него. 8.10. Подрядчиком предоставлена Заказчику информация по форме Приложения № 3 к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию (образец заполнения размещен в сети Интернет по адресу: http://www.transneft.ru/customers/237/). Изменения в представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов, с приложением подтверждающих документов, Подрядчик обязуется представлять Заказчику по форме Приложения № 3 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения, либо с момента заключения настоящего Договора, если изменения в ней произошли до заключения настоящего Договора. Если какие-либо поля формы Приложения № 3 к настоящему Договору (кроме полей, которые не могут быть заполнены в отношении физических лиц (например, ОГРН) или юридических лиц (например, место жительства) или «Номер и дата заключения договора» в редакции данных о цепочке собственников, предоставленной до заключения договора) не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом. Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены Заказчику, последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 10 (десять) дней, по истечении которых Договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное Договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения Договора. Подрядчик согласен на раскрытие Заказчиком предоставленной последнему информации по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в ОАО «АК «Транснефть», органы государственной власти и предоставляет Заказчику право передавать данную информацию и подтверждающие документы в ОАО «АК «Транснефть» и указанным органам. Подрядчик, предоставляя Заказчику информацию по форме Приложения № 3 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие (хранение и обработку в информационных системах и/или без их использования), как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены (будут получены). В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) или в исполнительных органах, Исполнитель обязуется уведомить Заказчика в письменном виде не позднее 3 дней с момента таких изменений. 8.11. К договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: - Приложение № 1 – Календарный план выполнения работ. - Приложение № 2 - Форма акта сдачи-приемки выполненных работ. - Приложение № 3 - Сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаровИнформация о цепочке собственников. - Приложение № 4 - Калькуляция №1 на проведение работСмета на выполнение работ. - Приложение №5 – Техническое задание. 9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
Похожие:
 | Общество с ограниченной ответственностью «промтехника», в дальнейшем именуемое «Общество» учреждается в соответствии с Гражданским... |  | Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка", именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом... |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка», далее именуемое «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом рф,... | | Общество с ограниченной ответственностью (далее по тексту «Общество») является юридическим лицом, учрежденным |
| Директора Пасконина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью... | | Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Бизнес-Технологии» |
| Общество с ограниченной ответственностью “Банк рси” Для оформления получено чековых | | Общество с ограниченной ответственностью «лика авто» (далее – Общество) учреждено в соответствии с действующим законодательством... |
| Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление 11» (ооо «ду-11»), именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Бителя Василия... | | Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройЩебень», в дальнейшем именуемое «Экспедитор», в лице директора Печенкина Леонида... |