Конкурсная документация
Скачать 0.79 Mb.
|
7.Порядок сдачи и приемки Работ 7.1. Датой выполнения всего объёма Работ по построению ВОЛС на всех объектах Заказчика в г. Архангельске и в г. Северодвинске считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ (по форме Заказчика), форм КС-2 (в трех экземплярах), справки о стоимости выполненных работ (КС-3) по итогам выполнения работ по второму этапу или акта устранения недостатков. Риск случайной гибели или повреждения материалов несёт Подрядчик до выполнения всего объёма работ, предусмотренного Техническим заданием (Приложение № 1). 7.2. Подрядчик за 3 дня письменно приглашает Заказчика на приемку работ, выполненных в соответствии утвержденного графика выполнения работ, при отсутствии замечаний Заказчик подписывает акт сдачи-приемки работ (по форме Заказчика), при наличии замечаний составляется двухсторонний акт об отказе в приемке работ, с указанием замечаний, срока исправления и ответственного со стороны Подрядчика. После устранения всех замечаний по акту Подрядчик вновь письменно за 1 день приглашает Заказчика на приемку работ; 7.3. После подписания акта-сдачи работ (по форме Заказчика) Подрядчик в течение 7 дней осуществляет передачу работ: исполнительную документацию, отчетные документы и др. Вместе с исполнительной документацией Подрядчик с сопроводительным письмом передает Заказчику акт о приемке работ по форме КС-2, справку по форме КС-3, счет и счет-фактуру. Заказчик принимает и рассматривает акт о приемке работ по форме КС-2 только при наличии всей исполнительной, отчетной и подтверждающей документации, в противном случае имеет право отказать в приеме указанных выше документов, сделав об этом запись на сопроводительном письме. 7.4. После принятия всей документации и актов Заказчик в течение 5 дней осуществляет проверку и при отсутствии замечаний подписывает акт о приемке работ по форме КС-2, справку по форме КС-3 и счет. При наличии замечаний Заказчик письменно информирует об этом Подрядчика. Подрядчик в течение 3 дней должен их устранить и передать документы Заказчику на повторное рассмотрение. 7.5. При наличии расхождений между актом КС-2 и утвержденной сметной документацией по видам и/или объемам работ составляется двухсторонний акт, который прикладывается Подрядчиком к основной исполнительной документации. 7.6. После принятия всех работ предусмотренных Договором составляется Акт о сдаче-приёмке выполненных Работ в полном объеме. 7.7. На выполненные работы в обязательном порядке Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию – экземпляр на бумажном носителе. 7.8. Исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями: СНиП 12-01-2004, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.01-85 и Градостроительным Кодексом РФ. 7.9. Исполнительная документация должна подтверждать соответствие выполненных работ, примененных материалов и смонтированного оборудования требованиям настоящего контракта и приложений к нему, и подробно раскрывать информацию о них. 8. Гарантии 8.1. Подрядчик предоставляет 5 лет гарантии на все произведенные им строительные работы при соблюдении правил эксплуатации объекта. 8.2. Подрядчик гарантирует: - надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество; - качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, проектной, сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, возникших по его вине и выявленных при сдаче-приемке работ и в период гарантийного срока, включая ремонт, замену оборудования или запчастей (в случае приобретения и поставки оборудования Подрядчиком); - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта. 8.3. Выявленные в процессе эксплуатации дефекты оформляются актом, подписываемым Сторонами. Если дефекты допущены не по вине Заказчика, Подрядчик устраняет их за свой счет в сроки, согласованные в акте с Заказчиком. 8.4. Подрядчик не несет ответственности за дефекты, которые произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкции по его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами (п.2 ст.755 ГК РФ). 9. Ответственность сторон 9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 9.2. В случае просрочки выполнения Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки от стоимости невыполненных Работ. 9.3. В случае неисполнения Подрядчиком обусловленного Договором обязательства по выполнению Работ либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что Работы не будут выполнены в установленный срок, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. 9.4. В случае обнаружения недостатков, при приемке Работ Заказчиком, Подрядчик обязуется устранить недостатки, в сроки, установленные в акте об отказе в приемке работ. При этом все расходы, связанные с устранениями недостатков, производятся за счет средств Подрядчика. 9.5. Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности и пожарной безопасности при выполнении Работ несет Подрядчик. 9.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случаях: - несоответствия выполненных Работ требованиям настоящего Договора и технического задания; - выполнение Работ ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены; - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик, в случае принятия решения о расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомляет Подрядчика за 7 календарных дней до момента расторжения настоящего Договора. 9.7. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 9.8. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств. 9.9. Стороны не несут имущественной и другой ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось не возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Договору, в течение 3 календарных дней письменно извещает другую Сторону о прекращении выполнения обязательств по Договору с указанием причин неисполнения. 9.10. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Архангельской области. 10. Срок действия Договора 10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения. 10.2. Прекращение срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора. 11. Порядок изменения и расторжения Договора 11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается лицами, уполномоченными на то сторонами по настоящему Договору. 11.2. Расторжение Договора допускается в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п. 9.6 настоящего Договора, по соглашению сторон, а также в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. В случае непредставления данной информации или несвоевременного извещения, Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Подрядчик обязан известить в течение 3 дней о своем правопреемнике. 12. Условия конфиденциальности 12.1. По взаимному согласию сторон в рамках данного Договора конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. 12.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации. 12.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 12.4. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по настоящему Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком на следующих условиях: - третьи лица используют полученную конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на Договорной основе между Заказчиком и Подрядчиком; - Подрядчик гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора. 13. Обеспечение исполнения Договора 13.1. По настоящему Договору устанавливается обеспечение исполнения Договора. Размер обеспечения исполнения Договора составляет ___________ (________________________________________) руб. _____ коп. 13.2. Обеспечение исполнения Договора представляется Исполнителем в виде _____________________________. 13.3. Обеспечение исполнения Договора подтверждено Исполнителем следующим документом: _________________________________. 13.4. Размер обеспечения исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме своих обязательств по настоящему Договору или ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. 13.5. В случае если по каким либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе. 13.6. Исполнитель обязан вместе с подписанными экземплярами настоящего Договора предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора. 13.7. Срок, на который предоставляется обеспечение исполнения Договора составляет ________ дней. 14. Заключительные положения 14.1. Отношения, не урегулированные данным Договором, регулируются законодательством Российской Федерации. 14.2. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора: - Техническое задание (Приложение № 1); - ________ сметный расчет (Приложение № 2); - график выполнения работ (Приложение № 3); - протокол _________________________ от «__» ________ 2012 года № _______ на __ странице (Приложение № 4). 15. Адреса и банковские реквизиты сторон
|
Похожие:
 | Конкурсная документация включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в конкурсную... | | Конкурсная документация разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2008 года №264... |
| Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании следующих... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |
| Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в конкурсе, содержание и критерии оценки конкурсных заявок,... |
| Настоящая Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, инвестиционной декларацией... | | Проведена первичная проверка, замечания получены, документация принята на доработку |
 | Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-фз «О закупках товаров,... | | Конкурсная документация – совокупность правил, определяющих порядок участия в открытом конкурсе выбор организации для выполнения... |