ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4»;
8.16. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность разрушения его целостности при вскрытии.
8.17. Если конверт не запечатан или маркирован с нарушением требований п. 8.16. Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.
8.18. Все заявки на участие в комиссионном отборе подрядной организации, приложения к ним, а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в комиссионном отборе, не возвращаются, кроме отозванных претендентами заявок на участие в комиссионном отборе, а также заявок на участие в комиссионном отборе, поданных с опозданием.
.
9. Место и дата проведения комиссионного отбора подрядной организации
9.1. Комиссионный отбор проводиться по адресу:
г. Ковдор, пл. Ленина, д.1, комната для переговоров.
9.2. Дата проведения комиссионного отбора – 24 марта 2015 года.
10. Критерии оценки поданных заявок на участие в комиссионном отборе подрядной организации
10.1. Критерии оценки участников комиссионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома:
- соответствие представленных подрядчиками предложений запросу на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
- квалификационные данные, подтверждающие профессиональную компетентность работников, выполняющих работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, а также данные о технической оснащенности, позволяющей осуществлять заявленный вид работ;
- стоимость работ;
- сроки выполнения работ по капитальному ремонту;
- предлагаемые подрядчиками технологии выполнения работ по капитальному ремонту, в том числе применение современных энерго-, ресурсосберегающих технологий при выполнении работ по капитальному ремонту.
10.2. Комиссия оценивает критерии путем ранжирования их значимости по балльной системе, в соответствии с Порядком.
10.3. Общее максимальное количество баллов по трем критериям - 100.
10.4. Оценка заявок на комиссионный отбор проводится Комиссией в следующей последовательности:
10.5. Ранжирование заявок по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше.
10.6. Выставление количества баллов заявкам по критериям «цена договора» и «срок выполнения работ» производится в соответствии с таблицами № 1, 2.
В таблицах № 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано против порядкового номера заявки.
10.7. Выставление количества баллов заявкам по критерию «квалификация участника» производится в соответствии с таблицей № 3.
В таблице № 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.
Таблица № 1
Критерий
|
Максимальное
кол-во баллов
|
Результат ранжирования
заявок
|
Присваиваемое
количество баллов
|
Цена договора
|
20
|
1
|
20
|
2
|
18
|
3
|
16
|
4
|
14
|
5
|
12
|
6
|
10
|
7
|
8
|
8
|
6
|
9
|
4
|
10
|
2
|
11
|
1
|
12 и более
|
0
|
Таблица № 2
Критерий
|
Максимальное количество баллов
|
Результат ранжирования заявок
|
Присваиваемое количество баллов
|
Срок выполнения
|
20
|
1
|
20
|
2
|
18
|
3
|
16
|
4
|
14
|
5
|
12
|
6
|
10
|
7
|
8
|
8
|
6
|
9
|
4
|
10
|
2
|
11 и более
|
0
|
Таблица № 3
Критерий
|
Максимальное
кол-во баллов
|
Кол-во
баллов
|
Подкритерии
|
Показатель подкритерия (ед.)
|
Количество присваиваемых баллов
|
Квалификация
|
60
|
20
|
Опыт работы (количество успешно завершенных* аналогичных объектов** за последний год) по каждому виду работ
|
2 и более
|
20
|
1
|
10
|
0
|
0
|
|
|
20
|
Квалификация
персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала***)
|
2 и более с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2 лет
|
20
|
2 и более с опытом работы более 5 лет
|
10
|
в остальных случаях
|
0
|
10
|
Применение энергосберегающих
технологий и материалов
|
нет
|
0
|
да
|
10
|
10
|
Сведения об удовлетворенных исках, предъявленных участнику конкурса, об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года
|
0
|
10
|
1
|
5
|
2 и более
|
0
|
* Под успешно завершенными объектами понимаются объекты капитального ремонта, превышение стоимости и сроков выполнения работ, на которых составили не более 10 % от первоначально установленных договором подряда.
** Под аналогичным объектом понимается объект капитального ремонта, на котором участником были выполнены работы, аналогичные тем, которые являются предметом комиссионного отбора, в объеме не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.
*** Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы в строительстве или ремонте не менее 5 лет.
10.8. При ранжировании заявок по количеству полученных баллов номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «квалификация», затем по критерию «цена договора» и в случае необходимости - по подкритерию «срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем.
10.9. Заявка отклоняется комиссией в случае:
- предоставления документов, указанных в пункте 4.4 настоящего Порядка, не в полном объеме, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Порядком;
- несоответствия участников требованиям, установленным настоящим Порядком;
- несоответствия заявки документации о комиссионном отборе, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, превышающего начальную (максимальную) цену такого договора.
Об отклонении заявки Комиссия выносит мотивированное решение, которое письменно доводится до участника, в отношении которого оно принято, не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения.
10.10. Комиссионный отбор объявляется несостоявшимся в следующих случаях:
- если к объявленному сроку вскрытия конвертов не поступило ни одной заявки;
- если всем участникам отказано в допуске к участию в комиссионном отборе по результатам рассмотрения заявок.
При признании комиссионного отбора несостоявшимся процедура комиссионного отбора проводится повторно.
В случае если к комиссионному отбору допущена только одна заявка на участие, договор заключается с участником, подавшим эту заявку. Заказчик в течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола заключает с ним договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в комиссионном отборе, в проект договора, прилагаемый к документации о комиссионном отборе.
10.11 Заинтересованными лицами решение комиссии о выборе подрядных организаций может быть оспорено в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Дата заключения Договора
11.1. Участник в комиссионного отбора подрядных организаций обязан в течение десяти дней после проведения комиссионного отбора подрядных организаций и утверждения протокола конкурсной комиссии, подписать Договор на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4».
Форма № 1
к инструкции участникам
На бланке организации
Дата, исх. номер
Заказчику:
Некоммерческая организация
«Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах в Мурманской области»
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОМИССИОННОМ ОТБОРЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
на выполнение работ по лоту: «Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ковдор, ул. Коновалова, д. 4»
1. Участник:
1.1. Наименование юридического лица
|
|
1.2. ИНН
|
|
1.3. Юридический адрес
|
|
1.4. Фактический адрес
|
|
1.5. Контактный телефон (факс)
|
|
1.6. Контактное лицо
|
|
1.7. Электронный адрес
|
|
2. Участник является (не является) плательщиком налога на добавленную стоимость, основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.
3. Участник имеет (не имеет) выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года N 624.
4. Место регистрации участника ________________________________.
5. Комиссионная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей заявки.
6. Подтверждаем соответствие требованиям:
- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;
- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;
- отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков.
7. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:
№№ п/п
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение (все значения указываются цифрами)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
11.
|
Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)
|
Рубли
|
|
22.
|
Срок выполнения работ
|
Календарные дни с даты начала работ
|
|
8. Информация для оценки подкритериев критерия «квалификация»:
№ п/п
|
Наименование
|
Единица измерения
|
Значение
|
11.
|
Количество успешно завершенных аналогичных объектов за последний календарный год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и актами о приемке выполненных работ
|
шт.
|
|
22.
|
Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:
|
человек
|
|
- с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
|
|
- с опытом работы более 5 лет
|
3.
|
Применяемые энергосберегающие технологии и материалы при выполнении работ
|
виды
|
|
44.
|
Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)
|
количество
|
|
9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в комиссионном отборе информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в комиссионном отборе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами сведения.
10. Настоящей заявкой на участие в комиссионном отборе сообщаем, что в отношении ______________________________________________________
(наименование организации претендента)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена.
11. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________
12. К настоящей заявке на участие в комиссионном отборе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в комиссионном отборе и указанные в описи (Форма № 2) - на _____стр.
|
