ФОРМА 4. ДОВЕРЕННОСТЬ
« ____ » ___________________ 200__г.
Исх. № ______________
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. Москва ______________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)
Юридическое лицо – претендент: ___________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)
в лице _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, должность)
действующий на основании _______________________________________доверяет _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
паспорт серии ______ №_________ выдан ______________ «____» ______ 200__ г.
представлять интересы __________________________________________________
(наименование организации)
на аукционе ________________________, проводимом предприятием.
(наименование аукциона)
Представитель уполномочен от имени доверителя в ходе проведения аукциона подавать предложения о цене договора, подавать организатору, аукционной комиссии необходимые документы, получать и подписывать от имени доверителя документы, включая заявку на участие в аукционе, совершать иные действия, связанные с участием в аукционе.
Подпись __________________________________________________ удостоверяем.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (Подпись удостоверяемого)
Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер __________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
(по лоту №1,2)
ДОГОВОР №_________
г. Москва «__» _______2010 г.
Государственное унитарное предприятие города Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» (сокращенное наименование – ГУП "Московский метрополитен»), в лице начальника обособленного подразделения Службы материально-технического снабжения Стрижкова Г.В., действующего на основании доверенности от __________. № ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________., действующего на основании __________, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с итоговым протоколом аукционной комиссии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе № ___от_______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику _____________________________________
(наименование товара)
в соответствии с Техническими условиями (Приложение 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) в количестве, указанном в Спецификации поставляемых товаров (Приложение 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – Спецификация) (далее – товар, товары), в сроки, установленные в Графике поставки (Приложение 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее – График поставки).
1.2. Заказчик обеспечивает оплату товаров в установленных Договором порядке, форме и размере.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ______ (_____) рублей __ (____) копеек, в том числе НДС - ___ %, ______ (_____) рублей __ (___) копеек (далее – цена Договора).
2.2. Цена Договора включает общую стоимость всего товара, уплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров.
2.3. Оплата цены Договора производится Заказчиком в соответствии с графиком поставки (Приложение 3 к настоящему Договору) после приемки-передачи товара на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами Актов приемки-передачи товара, составленных по форме Приложения 4 к настоящему Договору, являющегося неотъемлемой частью на-стоящего Договора, в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Договора, и товарных накладных (унифицированная форма № ТОРГ 12) (пункт 4.9 настоящего Договора) в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания Актов приемки-передачи товара, поставленного в соответствии с обязательствами по Договору и графиком поставки.
2.4. Цена единицы товара не подлежит увеличению в процессе исполнения настоящего Договора.
2.5. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10 (десять) процентов предусмотренные договором количество товаров, при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10 (десять) процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара определяются как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.
3. СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара Заказчику осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 3 к настоящему Договору) до 15 числа каждого месяца.
Покупатель не менее чем за 15 календарных дней до даты поставки направляет Поставщику уточненную заявку с указанием необходимых объемов и сроков поставки. Поставщик обязан в течение 3 рабочих дней письменно (факсом) подтвердить Покупателю возможность поставки.
3.2. Начало – с момента подписания договора.
Окончание ___________________
3.3 Доставка товаров осуществляется транспортом Заказчика. Заказчик производит выборку товаров в месте нахождения Поставщика.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ
4.1. Приемка товаров по количеству и качеству производится в порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г.;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.1965 г.
4.2. Поставщик обязан известить Заказчика о точном времени, и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
4.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать техническому описанию, изложенному в Технических условиях.
4.5. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.
4.6. Маркировка товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
4.7. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
4.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность товаров при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.
4.9. В день отгрузки товаров Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарных накладных (унифицированная форма № ТОРГ 12), счетов-фактур, Акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, документы, предусмотренные Спецификацией и Техническими условиями, заверенную копию сертификата или заключение сертификационного органа, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.10. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездно устранить недостатки товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком, либо возместить свои расходы на устранение недостатков товара, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления в течение 3 (трех) дней заменит поставленные товары качественными товарами.
В случае существенного нарушения требований к качеству товаров, Заказчик вправе требовать замены некачественного товара товаром, соответствующим условиям Договора.
4.11. В случае поставки некомплектного товара Заказчик вправе потребовать доукомплектования товара в течение 3 (трех) дней с момента заявления такого требования, за исключением случаев, когда Поставщик без промедления доукомплектует товары или заменит его комплектным товаром.
В случае если Поставщик не доукомплектовал товары в течение 3 (трех) дней с момента заявления такого требования, Заказчик вправе потребовать замены некомплектных товаров на комплектные.
4.12. По итогам приемки товаров при наличии документов, указанных в п. 4.9 настоящего Договора, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, комплектности и других характеристик товаров, Заказчик подписывает Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах и передает один экземпляр Поставщику.
5. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье 4 Договора, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Договору.
5.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно принять и оплатить поставку товаров в соответствии с условиями Договора.
5.3. Поставщик вправе:
5.3.1. Требовать подписания в соответствии с п. 4.12 настоящего Договора Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Договору.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии с гл. 2 До-говора.
5.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Договора.
5.4. Поставщик обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Договора.
5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.3. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи.
5.4.4. Не привлекать субпоставщиков к исполнению настоящего Договора.
5.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.
5.4.6. Отказ Поставщика от исполнения своих обязательств возможен только в связи с существенными нарушениями условий Договора Заказчиком.
6. ГАРАНТИИ
6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством.
6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям ГОСТов, и настоящего Договора, изложенным в Технических условиях.
6.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.
Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного товара.
6.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить необходимый ремонт, устранение недостатков в соответствии с требованиями действующего законодательства.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате цены Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате цены Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате на момент исполнения Подрядчиком своих обязательств.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в срок, установленный в Графике поставки, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по поставке товаров в срок, установленный в Графике поставки, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного Графиком поставки. Размер такой неустойки составляет 0,01 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по поставке товаров в срок, установленный в Графике поставки, от стоимости товара, подлежащего поставке.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.4. В случае поставки некачественного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки в размере 0,1% от стоимости поставленного Поставщиком некачественного товара, определенной в соответствии со Спецификацией, за каждый день с момента направления Поставщику заявления, содержащего требование о безвозмездном устранении недостатков товаров.
7.5. В случае поставки некомплектного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости такого товара за каждый день с момента направления Поставщику требования о доукомплектовании товаров до момента надлежащего исполнения Поставщиком соответствующего обязательства (доукомплектования товара/приемки Заказчиком товара, поставленного взамен некомплектного товара).
7.6. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
7.6.1. При существенном нарушении Договора Поставщиком.
7.6.2. В случае просрочки поставки товаров более чем на 10 (десять) дней.
7.6.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, указанного в Преамбуле настоящего Договора.
7.6.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства.
7.6.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.6.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
10.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10.3. Договор должен быть зарегистрирован Государственным заказчиком в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы в течение 3 (трех) дней со дня его подписания обеими Сторонами.
10.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение: 1 - Технические условия
Приложение 2 – Спецификация на ______листах.
Приложение 3 – График поставки на _____листах.
Приложение 4 – Форма Акта приемки – передачи товара.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Служба материально-технического
снабжения
ИНН 7702038150/КПП 771602002
Местонахождение:
г. Москва, ул. Искры, д.21.
р/с 40602810500070000021 в ОАО
«Банк Москвы» г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219; ОКОНХ 80100,
ОКПО 03246061
От ЗАКАЗЧИКА От ПОСТАВЩИКА
Начальник
Службы материально-технического снабжения
______________________Г.В.Стрижков
«_____» _______________2010 г.
Приложение 1
к Договору от «___» _____2010 г.
№______
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
(в соответствии с предметом договора)
№п/п
|
Наименование товара
|
Номенклатурный
номер
|
Соответствие ГОСТ, ТУ, страна происхождения, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара.
|
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Приложение 2
к Договору от «___» _____2010 г. №______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование (вид, тип) товара
|
Ед. изм.
|
Количество
|
Цена за ед. в
руб.
(с учетом НДС)
|
Сумма в руб.
(с учетом НДС)
|
Сумма НДС
в руб
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
.
ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:
Приложение 3
к Договору от «___» _____2010 г. №______
ГРАФИК ПОСТАВКИ
№
|
Наименование (вид, тип)
товара
|
Ед. изм.
|
Кол-во
|
Срок испол-нения постав-ки (примечание)
|
Примечание
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
