Конкурсная документация для проведения открытого конкурса
Скачать 1.37 Mb.
|
ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ К КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 1. Форма «Конкурсное предложение» для участия в конкурсе на право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Калининского района Санкт-Петербурга в 2013 году, финансируемых с использованием субсидий, согласно адресной программе. 1. Претендент:
2. Претендент _________________ плательщиком налога на добавленную стоимость. является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия. 3. Конкурсная документация изучена в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки. 4. Подтверждаем соответствие требованиям: - деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами; - претендент не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства; - отсутствие у претендента за последние 2 года фактов неисполнения обязательств по ранее заключенным договорам на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемого с использованием субсидий, и (или) фактов расторжения таких договоров вследствие существенных нарушений претендентом условий договоров; - отсутствие претендента в реестре недобросовестных поставщиков; - внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; - соответствие претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом договора (в случае, если это установлено конкурсной документацией). 5. Условия исполнения договора, предлагаемые претендентом, по лоту (наименование лота) №________:
6. Обеспечение заявки в случаях, установленных конкурсной документацией, прошу возвращать на счет (претендент указывает реквизиты банковского счета для возврата обеспечения заявки). Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента 2. Форма «Кадровые ресурсы: специалисты»
Примечание: сумма по строке «ВСЕГО» графы 5 формы «Кадровые ресурсы: специалисты» должна соответствовать сумме, указанной в форме «Конкурсное предложение» по данному критерию. Приложения:
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента. 3. Форма «Опыт: аналогичные объекты».
Примечание: В форме «Опыт: аналогичные объекты» должны быть указаны сведения об исполненных договорах (контрактах), предметом которых является выполнение работ аналогичных предмету лота. Дата завершения работ по договору (контракту) не ранее 01.01.2011 года и не позднее 31.12.2012 года. Приложения: 1. Перечисленные в Форме 3 копии договоров (контрактов) без приложений. 2. Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 по перечисленным в Форме 3 договорам (контрактам). 3. Копии актов о приемке объекта в эксплуатацию по перечисленным в Форме 3 договорам (контрактам) без приложений. Форма должна быть подписана уполномоченным лицом претендента и скреплена печатью претендента 5. Образец доверенности на осуществление действий от имени претендента при проведении настоящего конкурса ДОВЕРЕННОСТЬ №______ Место составления (например, г. Санкт-Петербург) Дата выдачи Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение претендента), в лице _________________________ (указать название должности руководителя претендента и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать форму «Конкурсное предложение», на участие в конкурсе (указать полное наименование конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в конкурсной документации). Настоящая доверенность выдана без права передоверия. Настоящая доверенность выдана сроком на ___________. Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_________ удостоверяю. Доверенность должна быть подписана руководителем претендента и скреплена печатью претендента. 6. Образец формы банковской гарантии БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ г. Санкт - Петербург «____»____________20___ г. _________________________________(указать наименование, организационно-правовую форму, место нахождения кредитной организации), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице ________________, действующего (ей) на основании ___________, настоящим гарантирует _______________(указать наименование заказчика), именуемому в дальнейшем «Бенефициар» выплатить сумму _____ (___________) рублей _____ копеек, причем эта сумма подлежит выплате в той валюте, в которой выплачивается цена договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта ______ в многоквартирном доме по адресу: __________, финансируемого с использованием субсидий, если _________________________ (указываются наименование и организационно-правовая форма организации-должника), именуем__ в дальнейшем "Принципал", с которым по результатам открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта ______ в многоквартирном доме, финансируемого с использованием субсидий, (далее – Договор) будет заключен Договор, не исполнит, либо ненадлежащим образом исполнит условия Договора, а именно: - если Принципал не выполнит предусмотренные Договором работы; - если Принципал нарушит более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ не по вине Бенефициара; - если Принципал нарушит более чем на 15 дней установленные Бенефициаром сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; - если Принципал некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнит предусмотренные Договором работы. Гарант обязуется выплатить денежную сумму Бенефициару после получения его первого письменного требования. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей гарантии должно быть предъявлено Гаранту по месту нахождения Гаранта по адресу: ________________________________________________________. Бенефициар наряду с письменным требованием и документом, содержащим указания на нарушения Принципалом обязательств по Договору предоставляет Гаранту заверенные Бенефициаром копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара, Гарант обязан удовлетворить требования Бенефициара, либо направить Бенефициару мотивированный отказ. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи. Требование по настоящей Гарантии может быть предъявлено вплоть до "_" ___20_ г. Споры по настоящей гарантии рассматриваются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. __________________________ (подписи, печать гаранта) __________________________ (наименование) "____"_________ 20_ г. 7. Образец формы соглашения о залоге денежных средств СОГЛАШЕНИЕ О ЗАЛОГЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Санкт-Петербург «___» _____________ 20__ г. _______________________________________________________________________ , (полное наименование Заказчика по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий) в лице ______________________________________________, действующего на основании (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Заказчика) __________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Документ, подтверждающий полномочия) с одной стороны и ____________________________________________________________________ , (полное наименование Подрядчика по договору на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий) в лице ______________________________________________, действующего на основании (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица Подрядчика) __________________________________________ , именуемый в дальнейшем (Документ, подтверждающий полномочия) «Подрядчик», с другой стороны, руководствуясь Положением о порядке привлечения управляющими организациями, товариществами собственников жилья либо жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами подрядных организаций для выполнения работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемого с использованием субсидий, утвержденным распоряжением Жилищного комитета от 10.04.2009 №77-р, (далее – Положение) заключили настоящее соглашение о залоге денежных средств (далее – Соглашение) о нижеследующем: 1. Предмет Соглашения 1.1. Подрядчик до заключения договора на выполнение работ по проведению капитального ремонта _______ в многоквартирном(ых) доме(ах) расположенном(ых) на территории ________ района Санкт-Петербурга, финансируемого с использованием субсидий (далее – договор), на основании итогов конкурса (Протокол об итогах конкурса от _______ №______. Лот №_______) обязуется перечислить на счет Заказчика обеспечение исполнения договора в форме передачи Заказчику в залог денежных средств (далее – залог денежных средств). 1.2. Залог денежных средств является способом обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по договору. 1.3. Залог денежных средств устанавливается в размере ______________ руб. 1.4. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику сумму залога денежных средств в порядке и в случаях, установленных пунктом 3.1 Соглашения. 1.5. Заказчик удерживает сумму залога денежных средств в порядке и в случаях, установленных пунктом 3.2 Соглашения. 2. Передача денежных средств 2.1. Подрядчик обязуется обеспечить перечисление залога денежных средств на счет Заказчика, указанный в пункте 2.2. Соглашения, не позднее даты подписания договора. 2.2. Денежные средства в размере залога перечисляются на текущий счет Заказчика – __________________________________________________________________ (наименование, ИНН, КПП, банковские реквизиты Заказчика) 2.3. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств, должен содержать следующую информацию: в платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «Обеспечение исполнения договора. Протокол об итогах конкурса от ______ № _______. Лот №_____. Соглашение о залоге денежных средств от ___________ №______». 2.4. Документ, подтверждающий внесение залога денежных средств на счет Заказчика, должен быть представлен Подрядчиком не позднее предоставления подписанного Подрядчиком проекта договора. 2.5. Срок действия залога денежных средств – не менее срока окончания обязательств по договору. 2.6. В случае непредставления Подрядчиком документа, указанного в пункте 2.4. Соглашения, обязательства Заказчика по внесению залога денежных средств считаются неисполненными и договор заключен быть не может. 2.7. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика перечисления денежных средств, поступивших на счет Заказчика в качестве залога денежных средств на любой иной банковский счет. 2.8. Заказчик не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве залога денежных средств до наступления событий, указанных в пункте 3 Соглашения. 2.9. На денежные средства, перечисленные в соответствии с Соглашением на счет Заказчика, проценты не начисляются. 3. Условия возврата и удержания денежных средств 3.1. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, возвращается Подрядчику в течение 5 (пяти) банковских дней (банковским днем считается день, в который Центральный банк и коммерческие банки Российской Федерации открыты для осуществления платежей) путем перечисления на счет Подрядчика, указанный в Соглашении, после наступления одного их следующих событий: 3.1.1. Подрядчик исполнил обязательства, предусмотренные договором. 3.1.2. Договор расторгнут по соглашению сторон, за исключением случая, установленного п.3.2.5. Соглашения. 3.2. Денежные средства, полученные Заказчиком в качестве залога, удерживаются и не возвращаются Подрядчику в следующих случаях: 3.2.1. Подрядчик не выполнил предусмотренные договором работы; 3.2.2. Подрядчик нарушил более чем на 30 дней конечный срок выполнения работ не по вине заказчика; 3.2.3. Подрядчик нарушил более чем на 15 дней установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе; 3.2.4. Подрядчик некачественно и (или) ненадлежащим образом выполнил предусмотренные договором работы; 3.2.5. договор расторгнут по соглашению сторон в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств по договору. 4. Ответственность сторон 4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5. Срок действия Соглашения 5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами. 5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 5.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы в установленном порядке на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из сторон. 6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Приложение №1 к конкурсной документации ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 1. Предмет конкурса, лимит финансирования. 1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договоров на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Калининского района Санкт–Петербурга в 2013 году, финансируемых с использованием субсидий, согласно адресной программе. 2. Лимит финансирования выполнения работ по проведению капитального ремонта по конкурсу: 180 923 229,00 рублей.
2. Условия и сроки (периоды) выполнения работ. Условия и сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Максимальная продолжительность работ: Для лотов № 1, 3-10: 16 недель с момента начала работ, но не позднее 01.10.2013 Для лота № 2: 10 недель с момента начала работ, но не позднее 01.10.2013 Сроки выполнения отдельных ответственных этапов работ по Договору (промежуточные сроки) определяются календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к договору), в соответствии с нормами продолжительности капитального ремонта. 3. Порядок определения лимита финансирования. 1. Начальная (максимальная) цена договора формируется на основании смет заказчика, составленных на основании: территориальной сметно-нормативной базы ТСНБ «Госэталон 2012»: - на строительные работы по ТЕР-2001 СПб; - на ремонтно-строительные работы по ТЕРр-2001 СПб; - на монтажные работы по ТЕРм-2001СПб; - на пуско-наладочные работы по ТЕРп-2001 СПб; - индексы к ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» выпуск № 9. Сентябрь; - ТССЦ № 09.2012 г. Накладные расходы определены в соответствии с МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» (постановление Госстроя России № 6 от 12.01.2004 г.) с учетом положений, приведенных в письме Министерства Регионального развития РФ от 17.03.2011г. № 6056-ИП/08. Сметная прибыль определена в соответствии с МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» (постановление Госстроя России № 15 от 28.02.2001 г.) с учетом положений, приведенных в письме Министерства Регионального развития РФ от 17.03.2011г. № 6056-ИП/08. Резерв средств на непредвиденные расходы предусмотрен в размере 2%. Налог на добавленную стоимость определен по ставке 18%. 2. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется на основе начальной (максимальной) цены договора, с учетом всех расходов, связанных с исполнением договора, в том числе расходов по уплате налогов и других обязательных платежей, с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента снижения победителя конкурса.
Для подготовки выполнения работ участникам рекомендуется посещение объектов. 1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ: - объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяется техническим заданием и сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания (приложения по лотам). - подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете заказчика. 2. Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:
3. Используемые при производстве работ материалы (изделия и оборудование) должны соответствовать принятым проектным решениям, государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (изделий и оборудования). 4. Безопасность выполнения работ и требований необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами: - СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 5. Требования к результатам работ (приемка работ). 1. Уполномоченный представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Уполномоченный представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства. 2. Ход выполнения работ контролируется заказчиком и Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Жилищное агентство администрации Калининского района Санкт-Петербурга», осуществляющим технический надзор за выполнением работ. 3. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(р) и сметной документацией. 4. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объектов недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте. 6. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно п. 5. 7. Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания обеими Сторонами акта приемки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта. 6. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ. 1. Порядок оплаты выполненных Подрядчиком работ по Договору осуществляется в соответствии с предъявленными Подрядчиком счетом, счетом-фактурой, актом приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанными Заказчиком, Подрядчиком и представителем Технического надзора. 2. Финансирование Заказчиком работ осуществляется после подписания акта о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта. 3. Авансирование не предусмотрено. 4. Гарантийный срок выполнения работ не менее трех лет. 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью: Приложение к техническому заданию №1 Лот №1 Локальные сметные расчеты №№1-7. Приложение к техническому заданию №2 Лот №2 Локальные сметные расчеты №№8-10. Приложение к техническому заданию №3 Лот №3 Локальные сметные расчеты №№11-26. Приложение к техническому заданию №4 Лот №4 Локальные сметные расчеты №№27-41. Приложение к техническому заданию №5 Лот №5 Локальные сметные расчеты №№42-55. Приложение к техническому заданию №6 Лот №6 Локальные сметные расчеты №№56-64. Приложение к техническому заданию №7 Лот №7 Локальные сметные расчеты №№65-68. Приложение к техническому заданию №8 Лот №8 Локальные сметные расчеты №№69-72. Приложение к техническому заданию №9 Лот №9 Локальные сметные расчеты №№73-87. Приложение к техническому заданию №10 Лот №10 Локальные сметные расчеты №№88-96. Приложение №1 к конкурсной документации Проект договора Договор №____ на выполнение работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, финансируемого с использованием субсидий Санкт-Петербург «____»________ 20__ года _______________________________________________________________________________ (товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, _______________________________________________________________________________ иной специализированный потребительский кооператив, либо управляющая организация, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме) _______________________________________________________________________________, (полное наименование) в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________ , именуем (-ая, -ый, -ое) в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и _______________________________________________________________________________ (наименование подрядной организации) в лице _____________________________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 02.07.2008 № 484-81 «О предоставлении средств бюджета Санкт-Петербурга на финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» (далее - Закон), постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 20.01.2009 № 13 «О капитальном ремонте многоквартирных домов, расположенных на территории Санкт-Петербурга», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от _____________ № _________________ «________________________________________________» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие:
 | I. общие условия проведения открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса | | Дата и место вскрытия конвертов с заявками и проведения конкурса |
| Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования 16 |  | Информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса |
| Приложения к конкурсной документации (рекомендуемые образцы форм и документов для заполнения участниками открытого конкурса) | | Новосибирской области (Региональным оператором) при проведении настоящего открытого конкурса является департамент энергетики, жилищного... |
| Форма о наличии квалифицированного персонала для выполнения работ/услуг по предмету конкурса | | Предмет конкурса – Выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в пос. Лукаши и дер. Пудомяги |
| Открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации (натурные исследования,... | | Конкурсная документация: порядок предоставления, внесения изменений, разъяснения положений конкурсной документации, отказ от проведения... |