По проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку молока для Молочной кухни
Скачать 0.72 Mb.
|
V. ПРОЕКТ ДОГОВОРАДоговор №____ на поставку молока для молочной кухни Тольятти «____»________20__г. Муниципальное учреждение здравоохранения городского округа Тольятти «Городская поликлиника №2» (далее МУЗ «Городская поликлиника №2»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, действующего на основании ___________, с одной стороны и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующего на основании ___________, а вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ____________________________№____ от «____»______20___г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Поставщик обязуется поставлять Заказчику в сроки и в количестве согласно условиям, определённым в настоящем договоре, молоко коровье пастеризованное питьевое (далее «Товар»), пригодное для производства творога и кефира на Молочной кухне в количестве, номенклатуре и цене, указанным в Спецификации (Приложение №2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 1.2. Качество товара должно соответствовать Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию (Федеральный закон от 12.06.2008г. № 88-ФЗ), ГОСТ Р 52090-2003. 2. Цена договора и порядок расчетов 2.1. Цена договора составляет __________________________________ (_____________________________________________________________________________) руб. ________ коп. в соответствии с протоколом ____________________________№____ от «____»______20___г. (Приложение №1), является фиксированной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п.2.4. настоящего договора. Источник финансирования:_____________________________________________________. Форма оплаты - безналичный расчет. 2.2. Цена договора включает стоимость самого Товара, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена за каждую единицу Товара, является фиксированной и изменению не подлежит. 2.3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поставки товара согласно предъявленных Поставщиком накладных и счетов-фактур. 2.4. Заказчик вправе по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора изменить не более чем на 10% количество всего предусмотренного к поставке Товара. При поставке дополнительного количества такого Товара Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству такого Товара, но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке такого Товара, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара и цена единицы Товара при сокращении потребности в поставке части такого Товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого Товара. При принятии Заказчиком указанного решения оформляется дополнительное соглашение. 3. Порядок заказа, поставки и приемки товара 3.1. Поставка товара осуществляется на основании ежедневных заявок Заказчика. Заявка на поставку товара на день передается Поставщику устно по телефону: _______________________ в предыдущий рабочий день до 15.00. 3.2 Товар поставляется силами и средствами Поставщика ежедневно в опломбированных флягах вместимостью 20л. Время поставки - с 8.00 час. до 8.30 час. по местному времени. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика по адресу: РФ, Самарская обл., г.о.Тольятти, ул. Транспортная, 24, МУЗ "Городская поликлиника №2" Молочная кухня. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении. Тара является залоговой многооборотной и подлежит возврату Поставщику в срок не позднее 10-ти дней со дня поставки. Заказчик назначает ответственное лицо для приемки товара. Товар считается поставленным с момента передачи его со счетом-фактурой по товарно-транспортной накладной, подписанной уполномоченными представителями обеих сторон. 3.3. В случае поставки некачественного товара либо недопоставки товара составляется акт приёма передачи товара по количеству и качеству, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа представителя Поставщика от подписания данного акта, акт направляется Поставщику по почте с уведомлением, и по истечении предусмотренных сроков замены товара составляется акт о несвоевременной поставке товара, выразившейся в несвоевременной замене некачественного товара, либо в несвоевременной поставке недопоставленного товара, который направляется Поставщику по почте с уведомлением. 3.4. Транспортировка товара осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН № 2.4.1.1249-03. Ответственность за санитарное состояние транспортных средств (согласно требований ЦГСЭН наличие санитарного паспорта, личной медицинской книжки о прохождении медицинской комиссии лиц, сопровождающих и выполняющих погрузку и выгрузку товара) несет Поставщик. 3.5. В случае, если выяснится, что при приготовлении творога и кефира было использовано непригодное для этих целей поставленное в рамках настоящего договора молоко, то Заказчик вызывает представителя Поставщика, который обязан явиться в течение 1 часа с момента вызова, и в его присутствии составляет акт. Акт подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Непригодное сырье в тот же день возвращается Поставщику. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик имеет право: - назначать и проводить комиссионную проверку соблюдения условий договора: - отказаться от принятия товара в случаях если товар: а) не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, к срокам годности; б) не имеет соответствующих документов или прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии товара. Заказчик обязуется: - назначить лицо, ответственное за прием товара; - принять товар, поставленный в соответствии с условиями договора, проверить количество, качество, ассортимент, сроки годности непосредственно при получении товара от Поставщика. 4.2. Поставщик обязуется: - поставить товар (молоко коровье пастеризованное питьевое кислотностью не выше 19º Т, жирностью 3,2%) в соответствии с условиями настоящего договора, пригодный для производства творога и кефира на Молочной кухне; - поставлять товар надлежащего качества. Качество и сроки годности должны соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода товара; - принять у Заказчика заявку на поставку товара на день в предыдущий рабочий день до 15.00. 4.3. Поставщик одновременно с передачей товара обязан предъявить документы, подтверждающие страну происхождения товара, соответствие товара действующим ТУ, ГОСТ (оригинал сертификата качества изготовителя на каждую партию товара на русском языке), за что несет ответственность в соответствии с законодательством РФ. 4.4. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара требованиям ТУ, ГОСТ при его использовании и хранении и несет все расходы по замене выявленного дефектного товара. 5. Ответственность сторон 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 5.2. Ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по поставке Товара считаются: - нарушение сроков поставки Товара; - недопоставка Товара - поставка некачественного Товара - иные нарушения обязательств по настоящему договору 5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый час просрочки исполнения обязательства по поставке Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения такого срока, установленного настоящим договором. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора. 5.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договорм, подлежат оплате сверх неустойки. 5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, предусмотренного настоящим договором, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Товара, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате Товара. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика. 5.6. В случае недопоставки Товара, поставки Товара, непригодного для производства творога и кефира на Молочной кухне, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 рублей. Уплата штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений. 5.7. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар на качественный в течение 2-х часов с момента приёмки, а в случае несвоевременной замены Товара уплатить штраф в размере 5% от стоимости поставленного Товара ненадлежащего качества. 5.8. Поставщик обязан в срок 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления счета, уплатить начисленные штраф или неустойку, либо направить мотивированное возражение по размеру штрафных санкций со своими расчетами. 6. Форс-мажор 6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов и др., ограничивающих или препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств, сроки их выполнения соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств. 6.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней известить письменно друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору. 7. Обеспечение исполнения обязательств 7.1. Условием заключения договора является предоставление Поставщиком Заказчику обеспечения исполнения обязательств по договору в размере 10% от начальной максимальной цены договора, что составляет _______________ (________________________) руб. __ коп. Обеспечение должно быть представлено в виде _____________________________________________________________________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)). 7.2. Заказчик имеет право во внесудебном порядке обратить взыскание на представленное по настоящему договору обеспечение, при неуплате пени и (или) штрафа Поставщиком в следующих случаях: - в случае нарушения сроков поставки Товара, недопоставки Товара; - в случае поставки Товара ненадлежащего качества и (или) комплектности. 7.3. Заказчик возвращает Поставщику обеспечение в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ. 8. Прочие условия 8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует по 31.03.2012 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств. 8.2. Все приложения, дополнения, соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договор, если они изложены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов. 8.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего договора в следующих случаях: 8.4.1. При существенном нарушении договора Поставщиком, в том числе существенном нарушении требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно и других недостатков), требований к таре (упаковке) или невыполнении Поставщиком в предусмотренный настоящим договором срок требований Заказчика о замене некачественного Товара. 8.4.2. В случае просрочки поставки товара более чем на два рабочих дня. 8.4.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего договора. 8.4.4. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об открытии конкурсного производства. 8.4.5. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 8.4.6. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.4.7. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 8.5. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области. 8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 8.8. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам. Приложения: 1.Протокол _____________________________ №______________________________________ от «____»______20___г. - на ____ лист___. 2. Спецификация - на ______ лист___. 9. Реквизиты и подписи сторон Заказчик: Поставщик: __________________________ ______________________________ __________________________ ______________________________ __________________________ ______________________________ VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Техническое задание на поставку товаров
В случае поставки некачественного товара либо недопоставки товара составляется акт приёма передачи товара по количеству и качеству, который подписывается обеими сторонами. В случае отказа представителя Поставщика от подписания данного акта, акт направляется Поставщику по почте с уведомлением, и по истечении предусмотренных сроков замены товара составляется акт о несвоевременной поставке товара, выразившейся в несвоевременной замене некачественного товара, либо в несвоевременной поставке недопоставленного товара, который направляется Поставщику по почте с уведомлением. В случае, если выяснится, что при приготовлении творога и кефира было использовано непригодное для этих целей поставленное молоко, то Заказчик вызывает представителя Поставщика, который обязан явиться в течение 1 часа с момента вызова, и в его присутствии составляет акт. Акт подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Непригодное сырье в тот же день возвращается Поставщику. |
Похожие:
 | Для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобильных шин | | Аукцион организуемая и проводимая заказчиком с использованием функционала на электронной торговой площадки процедура, при которой... |
 | Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на поставку с доставкой компьютеризированного антенатального... | | Документация по проведению запроса котировок (запроса цен) в электронной форме на право заключения договора на поставку нового автомобиля... |
| Термины и определения, содержащиеся в документации об открытом аукционе в электронной форме | | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» |
| Документация открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку автозапчастей для автомобилей марки... | | Форма «Опись документов, представляемых в составе заявки для участия в процедуре закупки» 37 |
| Местонахождение заказчика: рф, 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б» | | По проведению открытого запроса цен №4 от 30. 03. 2015г в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортного... |